2023年监理工程师考试合同管理强化习题及答案.doc

2023年监理工程师考试协议管理强化习题及答案(1)1.(2023年真题)某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头协议，工程竣工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该协议()。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立2.下列选项属于指定代理关系终止的条件的是()。A.代理期间届满B.代理事项完毕C.作为代理人的法人终止D.被代理人死亡3.在提供方式中，比较强烈的担保方式是()。A.保证B.质押C.定金D.留置4.当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照中华人民共和国民事诉讼法 的有关规定()。A.向上级仲裁机构申请执行B.向人民法院申请执行C.向首席仲裁人申请执行D.向人民法院起诉5.对于投保人而言，保险的主线目的必须通过()实现。A.调解B.仲裁C.诉讼D.索赔6.(2023年真题)监理公司具有法人资格的时间为()日。A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书参考答案：CDDBDC2023年监理工程师考试协议管理强化习题及答案(2)1.(2023年真题)施工公司提交的履约保函，属于中华人民共和国担保法规定的()担保。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.留置B.保证C.定金D.质押2.开展建筑活动的重要依据是()。A.协议主体B.协议内容C.协议客体D.协议程序3.(2023年真题)施工公司以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工公司欠银行的债务为()万元。A.0B.100C.150D.1804.协议法律关系是指协议法律规范调整的、在民事流转过程中形成的()关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务5.依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理6.可作为抵押物进行抵押的财产是()。A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票参考答案：BBDDCA2023年监理工程师考试协议管理强化习题及答案(3)1.某工程设计协议，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完毕设计工作 30%时，发包人由于该工程停建规定解除协议，此时发包人应进一步支付设计人( )环球网校2023年监理工程师辅导方案万元。A.3B.5C.7D.102.(2023年真题)某施工协议在履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师批准，则下列各个申报手续和费用承担的表述，对的的是( )。A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用3.(2023年真题)当事人履行协议时发现部分货品的价款没有约定，并且双方又未能达成补 充协议，依据中华人民共和国协议法，应按( )的市场价格履行。A.订立协议时订立地B.履行协议时订立地C.订立协议时履行地D.履行协议时履行地4.在FIDIC施工协议条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。A.公共行为引起的延误B.对竣工检查的干扰C.业主提前占用工程D.施工中碰到古迹5.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理6.(2023年真题)按照FIDIC施工协议条件规定，协议有效期的结束时间为( )。A.颁发工程接受证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日参考答案：ADCBCC2023年监理工程师考试协议管理强化习题及答案(4)1.某单位为了解决职工的住房问题，与某房地产开发商签定了一份购买一栋宿舍楼的协议，该协议法律关系客体是指( )。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.物B.行为C.智力成果D.货币2.下列说法对的的是( )。A.公证的效力仅限于我国国内B.鉴证在我国域内和域外都有法律效力C.通过公证的协议，其法律效力高于通过鉴证的协议D.协议鉴证属于司法行政行为3.建设工程委托监理协议的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。A.监理委托函B.中标函C.标准条件D.法律法规4.(2023年真题)对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以 ( )撤消。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门5.在FIDIC施工协议条件中，颁发履约证书是表达( )。A.承包的施工义务终止B.协议终止C.结清单失效D.协议约定的权利义务已完全结束6.假如当事人在施工协议中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止协议而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行解决。A.终止协议方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院参考答案：ACCCAC2023年监理工程师考试协议管理强化习题及答案(5)1.依据中华人民共和国协议法的规定，协议履行方式不明确的，按照( )的方式履行。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.法律规定B.有助于实现债权人的目的C.有助于实现债务的目的D.有助于实现协议目的2.在建设工程协议中，协议当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具有相应的 资质条件，这是协议生效条件中( )的具体表现。A.当事人必须是法人组织B.意思表达真实C.不违反法律或社会公共利益D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力3.在施工协议的履行中，假如建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付， 则施工公司可以主张( )，然后规定对方补偿损失。A.撤消协议，无需告知对方B.撤消协议，但应当告知对方C.解除协议，无需告知对方D.解除协议，但应当告知对方4.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当()。A.仅允许排名前五名的投标人参与投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持六家投标人D.重新进行资格预审5.施工中。监理工程师批准采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分 享，由( )。A.由发包人分担或分享B.由承包人分担或分享C.由发包人和承包人另行约定D.由监理工程师确认6.(2023年真题)某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检查，3月18日试车完毕后发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日参考答案：DDDCCA2023年监理工程师考试协议管理强化习题及答案(6)1.(2023年真题)按照FIDIC施工协议条件规定，由于业主因素使分包商受到损失，分 包商向承包商提出索赔时，承包商( )。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.可以拒绝索赔B.应承担所有责任C.先行补偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告2.协议一方当事人告知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的协议( )。A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤消3.(2023年真题)某材料采购协议中，双方约定的违约金是l0万元，由于供货方违约不能 交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无 其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金应为( ) 万元。A.10B.20C.30D.504.下列关于当事人分立或合并后对协议效力的影响表述，错误的是( )。A.不影响协议的效力B.协议的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，协议仍有效C.分立的当事人应及时告知对方，并告知协议权利与义务的继承人D.部分影响协议的效力5.投标文献中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是( )。A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准6.(2023年真题)下列关于“缔约过失责任”的说法中，对的的是( )。A.当事人按照协议约定履行义务时，给第三人导致损失的，应承担补偿责任B.当事人履行义务不符合协议约定，给对方当事人导致损失的，应承担补偿责任C.订立协议时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负D.订立协议时，一方当事人的不诚信行为给对方导致损失的，应承担补偿责任参考答案：DCCDAD2023年监理工程师考试协议管理强化习题及答案(7)1.(2023年真题)采用评标价法进行评标，评标委员会拟定的评标价格本质上是( )。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.拟定中标价B.拟定协议价C.衡量各投标书优劣的依据D.拟定投标人实现各种指标的依据2.通过发包人批准的分包工程，承包人选择的分包人需要提请( )批准。A.项目法人B.项目经理C.工程师D.行政监督管理部门3.履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在( )。A.所有协议文献之后B.中标告知书之前C.投标书之后D.图纸之后4.(2023年真题)下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是( )。A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标5.某工程某分项工程，工程师参与了该分项的验收。在隐蔽后，工程师又对该分项的质量 表达怀疑，于是进行了重新检查，结果发现的确存在问题，则( )。A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担6.按照诉讼的地区管辖规定，建设工程协议纠纷应由( )的人民法院管辖。A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.协议签字地参考答案：CCBDCA2023年监理师考试协议管理强化习题及答案(8)1.在FIDIC施工协议条件中，按照协议各条款的约定，承包商完毕建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的所有工程款是指()。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.承包商的投标报价B.协议价格C.接受的协议款额D.最终结算款减去索赔款2.公开招标存在缺陷的核心是()。A.招标时间长、费用高B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设立资格预审程序3.债权人的撤消权自债权人知道或应当知道撤消事由之日起()年内行使。A.1B.2C.3D.54.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。A.2%B.2%C.5%D.7%5.(2023年真题)将施工索赔分为协议中明示的索赔和协议中默示的索赔，是按照()进行的分类。A.协议目的B.索赔起因C.索赔的协议依据D.索赔事件的性质6.在FIDIC施工协议条件中，作为业主与承包商划分协议风险的时间点是以()为基准日。A.投标截止日期的同一天B.签订协议之日C.监理工程师发布开工会之日D.投标截止日前第28天参考答案：BAABCD2023年监理工程师考试协议管理强化习题及答案(9)1.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的协议，应当采用( )的措施。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.将财产返还给对方B.补偿损失C.继续履行D.追缴财产2.对于建议工程物资采购协议的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位3.协议法律关系内容涉及( )。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果4.工程建设中甲施工公司的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。A.乙项目经理B.甲施工公司C.建设单位D.具体施工人员5.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除协议的告知。按照设计范本的规定，设计人应( )。A.没收所有定金补偿损失B.规定发包人支付双倍的定金C.规定发包人补偿实际发生的损失D.规定发包人付给协议约定设计费用的50%6.在施工协议中，( )是承包人的义务。A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场的照管负责7.施工协议专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工协议条件相应通用条款的规定，( )个月应作为鉴定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。A. 10B. 10.5C. 11D. 11.58.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位( )。A.应从委托人方获得附加监理酬金B.应从委托人方获得额外监理酬金C.应从承包方获得合理化建议的奖金D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金9.协议生效应当具有的条件不涉及( )。A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力B.意思表达真实C.不违反法律或者社会公共利益D.必须采用一定的协议形式10.在施工协议中，项目经理是( )授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师D.发包人代表参考答案：1.C 2.A 3.B 4.B 5.D 6.D 7.A 8.D 9.D 10.B2023年监理师考试协议管理强化习题及答案(10)1.监理工程师有权解决的索赔是承包商( )。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.依据协议条款提出的索赔B.依据其他法律文书提出的索赔C.提出的道义索赔D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔2.无效的建设工程勘察协议，当事人应当请求向( )撤消。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会3.工程标底是工程项目的( )。A.中标协议价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格4.协议生效后，当事人发现协议对质量的约定不明确，一方面应当采用( )拟定价款。A.补充协议B.协议有关条款C.交易习惯D.按照通常标准5.设计协议正常履行情况下，应在( )时终止协议。A.提交设计文献B.设计文献通过审批C.设计人向施工单位完毕设计交底D.工程施工完毕竣工验收6.在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在协议约定的时间内将通过行政法规规定的审查程序批准的设计文献提交工程师审核，假如设计图纸仍有质量问题，则责任应当由( )承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同7.甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行规定，一方在对方履行债务不符合约定期有权拒绝其相应的履行规定。这在协议法上是( )。A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权8.债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。A.定金B.留置C.抵押D.质押9.设计协议履行过程中，( )属于设计人的责任。A.拟定设计参数的取值B.组织对设计成果的鉴定C.办理设计成果的报批手续D.为现场的设计人员提供必要的工作条件10.公司法人( )取得法人资格。A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后参考答案：1.A 2.C 3.B 4.A 5.D 6.B7.C 8.C 9.A 10.D2023年监理师考试协议管理强化习题及答案(11)1.因承包人的违反协议行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.不承担责任B.监理单位承担所有责任C.监理单位承担监督不力的责任D.监理单位承担连带责任2.下列可以构成一个有效的承诺是( )。A.承诺是由非受要约人做出B.承诺超过期限，但要约人及时告知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺3.设计协议生效的时间是指( )之日。A.设计人收到中标告知书B.当事人双方在协议签字盖章C.设计人收到发包人的定金D.设计人实际开始工作4.设备安装工程中，具有联动无负荷试车条件时，应由( )组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人5.招标文献规定工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中碰到虽未达成协议约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则鉴定承包商提前或延误竣工标准的协议工期应为( )个月。A. 19B. 19.5C. 21D. 21.56.缔约过失责任有别于违约责任的最重要因素是( )。A.当事人有损失B.当事人有过错C.协议尚未成立D.过错与损失之间的因果关系7.当事人以土地使用权抵押的，抵押协议自( )之日起生效。A.签订B.登记C.履行D.主协议生效8.关于隐蔽工程与重新检查的说法不对的的是( )。A.工程师未能按规定期间提出延期规定，又未准时参与验收，承包人可自行组织验收，该检查视应视为工程师在场情况下进行的验收B.工程师没有参与验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能规定承包人对已经隐蔽的工程进行重新检查C.无论工程师是否参与了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可规定承包人对已经隐蔽的工程进行重新检查D.重新检查表白质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失9.下列哪些财产可以抵押( )。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人批准的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产10.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( )协议。A.可调价的总价B.不可调价的总价C.单价D.成本加酬金参考答案：1.A 2.B 3.C 4.A 5.A 6.C 7.B 8.B 9.C 10.D2023年监理工程师考试协议管理强化习题及答案(12)1.当事人申请撤消仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月2.承包人负责采购的材料和设备，应( )。A.发包人负责检查实验，费用发包人承担B.发包人负责检查实验，费用承包人承担C.承包人负责检查实验，费用承包人承担D.承包人负责检查实验，费用发包人承担3.建设单位在( )协议中承担了项目的所有风险。A.单价B.总价可调C.总价不可调D.成本加酬金协议4.监理服务的采购，单项协议估算价在( )万元人民币以上的项目，必须进行招标。A.50B.100C.200D.5005.可以作为保证人的为( )。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园6.协议当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。A.标的B.数量C.质量D.价款7. FIDIC施工协议条件规定，用从( )之日止的连续时间为缺陷告知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁发接受证书B.开工令规定的开工日起至颁发接受证书中指明的竣工C.颁发接受证书日起至颁发履约证书D.接受证书中指明的竣工日起至颁发履约证书8.因发包人的因素施工现场尚不具有施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，( )推迟开工日期。A.工程师应以书面形式告知承包人B.应当通过承包人批准C.发包人与承包人协商D.应当通过建设行政主管部门批准9.招标人在中标告知书中写明的中标协议价应是( )。A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价10.为了对的区分协议风险的责任归属，FIDIC施工协议条件中定义的“基准日”是指( )。A.投标截止日B.风险事件发生日C.投标截止日前第28天D.承包商接到中标告知书日参考答案：1.C 2.C 3.D 4.A 5.B 6.A 7.D 8.A 9.C 10.C2023年监理师考试协议管理强化习题及答案(13)1.施工协议文本规定，承包人有权( )。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.自主决定分包所承包的部分工程B.自主决定分包和转让所承担的工程C.经发包人批准转包所承担的工程D.经发包人批准分包所承担的部分工程2.仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向( )申请执行。A.本地人民政府B.人民法院C.仲裁委员会D.调解委员会3.债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。A.定金B.留置C.抵押D.质押4.对于协议当事人而言，所在国爆发罢工是一种( )。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件5.一个买卖协议执行的是政府定价，2023年2月1日订立协议是价格为每公斤100元，协议规定2023年4月1日交货，违约金为每公斤10元，交货后10日内付款。但卖方2023年4月1日交货，而政府定价于2023年5月1日调整为每公斤120元，买方直至2023年6月1日才付款，买方应当按照每公斤( )元向卖方付款。A. 100B. 110C. 120D. 1306.施工协议范本规定，图纸会审和设计交底应由( )组织。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人7.招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其别人员应来自( )。A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册8.在下列各项中，符合代理特性的是( )。A.代理人不应仅限于代理权限内实行代理行为B.代理人以自己的名义实行代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意志D.代理行为的民事责任由代理人承担9.工程设计招标的评标过程，重要考虑的因素是( )。A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完毕的进度10.施工协议专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工协议条件相应通用条款的规定，( )个月应作为鉴定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。A.10B.10.5C.11D.11.5参考答案：1.D 2.B 3.C 4.D 5.D 6.A 7.D 8.C9.C 10.A2023年监理师考试协议管理强化习题及答案(14)1. FIDIC施工协议条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.非承包人因素检查导致施工的延误D.业主提前占用工程E.不可抗力事件导致的损失2.在建筑工程一切险中，保险人对( )等因素导致的损失负责补偿。A.自然事件B.设计错误C.意外事件D.自然磨损E.维修养护3.索赔按目的划分涉及( )。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.协议内索赔E.费用索赔4.指定分包商的特点重要表现为( )。A.业主选择实行该部分工程的施工单位B.指定分包商与业主签订协议C.承包商负责指定分包商施工的协调管理D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付E.指定分包商的违约行为视为承包商违约5.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就( )情况发布变更指令。A.改变某单位工程的标高B.增长工程量清单中列明某项工作的数量C.从承包范围内删减部分工作内容交与本地承包人施工D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完毕新增工作6.协议法律关系由( )等要素构成。A.主体B.客体C.行为D.事件E.内容7.投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A.通过资格预审后不投标B.不参与开标会议C.中标后拒绝签订协议D.开标后规定撤回投标书E.不参与现场考察8.下列关于抵押权的实现和有关质押的说法对的的有( )。A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿C.抵押物未登记的，按照协议成立的先后顺序清偿D.可以质押的权利涉及汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、着作权中的财产权9.有资格代理招标的机构应具有的条件涉及( )。A.必须是法人组织B.不得与行政机关有从属关系C.有从事招标代理业务的场合D.有编制招标文献的能力E.有自己的评标专家库10.对设计成果的规定涉及( )。A.建筑物稳定、安全B.满足环境保护的规定C.施工图纸满足规定的设计深度D.不得超过国家规范规定的标准E.不得低于消防规定的强制性标准参考答案：1.AC 2.AC 3.CE 4.ACD 5.ABD 6.ABE 7.CD 8.BD 9.BCDE 10.ABCE2023年监理师考试协议管理强化习题及答案(15)1.工程建设协议是( )协议。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.主协议B.从协议C.诺成性协议D.实践性协议E.无偿协议2.建设工程施工协议文本的附件涉及( )等。A.协议书B.通用条款C.工程质量保修书D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表3.债权人可以留置的协议限于( )协议。A.建设工程B.保管C.运送D.加工承揽E.买卖4.供货方比协议约定的交货日期提前1个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货告知后应( )。A.拒绝提货B.将钢材发运回供货方C.及时提货D.告知对方规定其承担提前期间的保管费用E.不承担提前期间保管不善导致的货品损失5.工程师对承包商施工索赔的解决决定，承包商( )。A.必须执行B.可以不予理睬C.可以执行D.可以规定工程师重新考虑E.可以依据协议提交仲裁6.公开招标设立资格预审程序的目的是( )。A.选取中标人B.减少评标工程量C.优选最有实力的承包商参与投标D.迫使投标单位减少投标报价E.了解投标人准备实行招标项目的方案7.订立设计协议后，由于发生( )因素可以延长设计协议期限。A.增长委托设计的范围B.设计的技术参数取值偏低修改设计C.设计文献未能通过审批修改设计D.勘察资料不准确导致设计返工E.发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行8.在施工协议中，不管何种形式的仲裁协议，都应涉及( )。A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表达C.仲裁事项D.选定的仲裁人E.选定的仲裁委员会9.在下列几种情形中，( )协议是可变更的协议。A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立协议时显失公平的10.无效建设工程协议的确认权归( )。A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位参考答案：1.AC 2.CE 3.BCD 4.CD 5.CDE 6.BC 7.ADE 8.BCE9.DE 10.BC2023年监理师考试协议管理强化习题及答案(16)1.在下列几种情形中，( )协议是可变更的协议。环球网校2023年监理工程师辅导方案A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立协议时显失公平的2.分包商应立即执行的变更指令涉及( )的书面指令。A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布3.设计协议规定设计人的义务涉及( )。A.按约定期间提交设计文献B.组织设计审查会C.负责设计交底D.完毕必要的设计变更E.组织工程验收4.下列关于要约的撤回和撤消的说法中，不对的的是( )。A.要约的撤回和撤消的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的告知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的告知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D.撤消要约的告知应当在受要约人发出承诺告知之前到达受要约人E.撤消要约的告知可以在受要约人发出承诺告知的同时到达受要约人5.开标时，所列( )情况之一视为废标。A.投标书逾期到达B.投标书未密封C.报价不合理D.无单位和法定代表人或其他代理人印鉴E.招标文献规定保函而无保函6.监理单位的义务涉及( )。A.选择承担工程项目建设的实行单位B.与承包商签订施工协议C.公正地维护有关各方的合法权益D.不得泄露与本工程有关的保密资料E.不得参与也许与业主利益相冲突的承包商组织的活动7.在协议履行中，应当先履行协议的一方有确切证据证明对方有( )情形之一时，可以行使抗辩权。A.未按协议约定办理保险B.经营状况严重恶化C.为逃避债务转移财产、抽逃资金D.协议履行的准备不充足E.丧失商业信誉8. FIDIC施工协议条件的“规范”文献中，可涉及( )等的约定内容，作为对当事人双方有约束力的文献组成部分。A.工程款调价的方法B.必须遵守的施工环境限制C.施工中检查的内容、方法D.各工程部位应达成的质量标准E.业主选择指定分包商施工部位的说明9.有资格代理招标的机构应具有的条件涉及( )。A.必须是法人组织B.不得与行政机关有从属关系C.有从事招标代理业务的场合D.有编制招标文献的能力E.有自己的评标专家库10下列关于要约的撤回和撤消的说法中，不对的的是()。A.要约的撤回和撤消的区别在于要约是否已经发生法律效力B.撤回要约的告知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约的告知可以在要约到达受要约人的同时到达受要