1、 消防安装工程施工合同发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)依照中华人民共和国民法典和相关法律法规,结合本工程的具体情况,经双方协商,订立如下工程施工承包协议,共同遵守。1.工程概况:工程名称: 消防工程。工程地点: 工程内容: 项目消防工程室内施工图范围内消防喷淋系统、消防报警系统、防排烟系统、消防栓系统、灭火器配置。资金来源:自筹。工程造价:包干价(人民币) 元整(含5%配合费,企业管理费,规费、税金等一切费用)。技术文件:消防工程施工图 建筑工程会审纪要。2. 工程承包范围甲方 项目消防工程施工图范围内消防喷淋系统、消防报警系统、防排烟系统、消防栓系统、手提式灭火器系统的所
2、有消防管线、消防设备材料、消防设施、防排烟设施的采购、安装、调试、验收。3. 合同工期开工日期:与土建工程一致。竣工日期:与土建工程一致。施工工期与土建一致,如因消防工程质量等问题造成工期延误的,每延误一天向甲方赔偿NN+元人民币,工期延误赔偿限额为合同价的4%。根据土建工程进度,乙方提供相应的消防安装工程计划进度表,并在施工过程中能够提供进度月报表。4. 质量要求和评定标准4.1工程质量要求:本消防工程要求一次性通过竣工验收并经消防部门验收合格。4.2评定标准:按国家和工程所在地省现行消防工程质量评定标准和施工技术验收规范执行。5. 工程造价结算方式、进度款支付乙方自愿保证工程质量、工期的前
3、提下,按以下条款进行工程计价并办理结算:5.1 本消防工程如设计图纸无变更,结算时按包干价 元进行结算。如有变更,则在包干价 元基础上加(减)变更部分造价。变更部分按实际发生工程量进行结算。5.2 材料的采购:主要设备、材料必需是中国消防网的上网产品,采购前必须向甲方单位报清单,设备主材的品牌、型号、规格经甲方认可签证。所用材料均需向监理提交质量合格证及检测报告,材料等级均要求达到国家标准。如发现有无质量合格证及检测报告的材料用于本工程,所造成后果甲方不予负责,不予结算,并无偿更换。5.3 工程管理配合费用由乙方负责向土建总承包协商支付。5.4 工程进度款支付:首期付款在全部线管安装完毕后付至
4、总造价的40%;风管、喷淋管及设备安装到位,调试完毕后付至总价的80%,竣工验收合格后付至工程审定价的95%,余下总额的5%作为质量保修金,保修期满后结清余款。5.5收款账户信息:收款账号:(填写账号信息)账户名: 开户行: 6. 双方的权利和义务6.1 甲方应筹备乙方进场相应的施工条件。6.2 甲乙双方在签定协议后,乙方向甲方交纳履约保证金 万元(不计息,竣工验收后15天内退还)。6.3 施工期间乙方必须做好一切安全防范和文明施工工作,施工期间乙方自行承担一切安全责任。6.4 乙方无条件接受甲方、监理单位及工程总包方的监督管理, 因乙方不按规范施工,出现严重质量问题,又不及时纠正的,甲方有权
5、终止合同,另行选择施工单位。因质量问题所造成的损失全部由乙方承担。6.5 在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,如协商不成,提请甲方所在地人民法院诉讼解决。7. 工程保修本工程质保期为工程竣工验收合格之日起两年。保修期间乙方对本工程消防设施负责维修(有保修期的设备按保修期办理),保修期满后10天内退还保修金。8. 合同争议解决方式8.1违约责任8.1.1合同双方任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。对违约所造成的责任和经济损失,一概由违约方承担。8.1.2乙方人员不服从安排,随意退场、调换、影响工程质量和进度,技术水平低劣或连续不能完成进度计划,且从书面要求改正之日起一周内仍无实质性改进
6、时,甲方有权终止本合同,并书面通知乙方收回工程;甲方有权拒付其未领工程款外,还有权要求赔偿经济损失,或在乙方预留保证金中扣款以补偿给甲方造成的经济损失。8.2 合同争议解决方式双方在履行本合同过程中发生争议时,应采取友好协商的方式解决。当无法协商解决时,与本合同有关的争议、诉讼由工程项目所在地的人民法院解决。9.其他9.1地址确认及送达:甲方送达地址:(填写详细地址)乙方送达地址:(填写详细地址)双方约定该地址适用范围包括但不限于非诉各类通知等文件以及发生纠纷时法律文书的送达。一方的送达地址发生变更,应当以书面方式通知对方,未履行书面通知义务的,仍视为有效的送达地址。因送达地址错误或地址变更未履行通知义务,导致对方或法院材料未能被接收的,以邮件退回之日即视为已送达。履行送达地址变更通知义务的,以变更后的送达地址为有效送达地址。9.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。9.3本合同一式肆份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。(以下无正文)甲方(盖章): 乙方(盖章):委托代理人: 委托代理人:合同订立时间: 年 月 日