奥林匹克体育中心屋面天沟聚脲弹性防护材料供货及施工三方合同.doc

XX奥体中心体育馆工程屋面天沟聚脲弹性防护材料供货及施工三方合同 甲方（总包施工单位）： 沈阳XX铝业工程有限公司 乙方（供货及施工单位）： 北京市XX新型建筑材料公司 丙方（建设单位）： XX市城市建设投资有限公司 XXXX年6月一、合同书甲方（总包施工单位）： 沈阳XX铝业工程有限公司 乙方（供货及施工单位）： 北京市XX新型建筑材料公司 丙方（建设单位）： XX市城市建设投资有限公司 本合同于 XXXX年 7 月 日由甲乙丙三方共同签订，乙方愿以总价格约计（大写）壹拾伍万零捌佰元整（小写： ￥150800.00元），向甲方提供 屋面天沟聚脲弹性防护材料货物并负责施工及提供服务，甲方对乙方的供货及施工过程进行管理，并负责计划、进场、验收及协调等工作，丙方对供货过程负责监督。经三方协商同意达成以下协议：1、本合同各方必须遵守中华人民共和国合同法及有关规定，并履行各自应负的全部责任。2、合同文件及解释顺序：（1）合同书（2）中标通知书（3）合同条款（4）乙方成交的竞争性谈判投标书及相关承诺（5）竞争性谈判文件（6）标准、规范及有关技术文件三方有关本合同的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。3、合同货物及合同价格凡乙方供应的货物应是全新的、技术先进的。乙方提供合同货物的供货范围如下：（1）供货部位：XX奥体中心体育馆外围护工程。（2）供货及安装数量及价格：序号材料名称品牌规格（不低于）数量（）综合单价（元/）合价质量等级1喷涂聚脲弹性防护材料XX1.5mm厚1300 116150800防水一级合同总价：暂定为￥150800.00元，大写：壹拾伍万零捌佰元整。综合单价含材料费及施工费，在合同有效期内，上述单价不因市场、政策变化而变动。以上货物数量为暂定值，最终结算值以甲方认定的实际发生的有效供货及施工数量为准。4、乙方保证全部按照合同条款规定和货物交付时间向甲方提供上述合格的产品和服务。5、丙方保证按合同中规定的时间和方式付给乙方到期应付的货款。6、本合同一式拾份，甲方肆份，乙方贰份，丙方肆份。甲方： 乙方： 丙方：法人代表签字： 法人代表签字：法人代表签字：授权代表签字： 授权代表签字：授权代表签字：日 期： 日 期：日期：二、 合同条款一、词语定义及合同文件1. 词语定义1.1 工程指XX奥体中心体育馆外围护工程。1.2 合同指甲方、乙方和丙方（以下简称合同三方）已达成的三方协议，即由三方签订的合同格式的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。1.3 合同价款指根据合同规定，在乙方全面地履行合同义务时应得到的款项。1.4 货物指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切硬件和软件、使用手册及其他有关技术资料和材料。1.5 服务指合同规定乙方须承担的开发、安装、技术协助、培训以及其他类似的义务。“交货期”指乙方按照甲方的工程整体施工进度、质量、安全和其它相关要求，对所供的货物进行供货及施工安装等的全部行为。1.6 甲方指总承包施工单位，即丙方招标确定的XX奥体中心网球中心外围护工程施工合同的总承包人，本合同指沈阳XX铝业工程有限公司，乙方承诺接受总承包单位的管理与协调。1.7乙方指成交后提供合同货物和服务的经济实体，本合同指 北京市XX新型建筑材料公司。1.8 丙方 指接受合同货物及服务的单位，本合同指 XX市城市建设投资有限公司 。1.9 项目管理人：是指受发包人委托，按授权代表发包人对本工程进行全过程授权范围内管理的项目管理公司，本合同是指 山东营特建设项目管理有限公司 。1.10现场指将要进行货物安装和运转的地点，本合同指 XX奥体中心体育馆工程工地现场 。1.11验收指甲方依据合同文件和相关规范条文的规定接受合同货物所依据的程序和条件。112原产地指货物所需硬件及开发软件的生产地，或提供辅助服务的来 源地。本合同货物原产地指 北京 。2、合同文件及解释顺序本合同文件主要由以下部分组成，其先后解释顺序为：2.1合同书2.2中标通知书2.3合同条款2.4乙方成交的竞争性谈判投标书及相关承诺2.5竞争性谈判文件2.6标准、规范及有关技术文件三方有关本合同的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分二、适用范围本合同条款适用于 XX奥体中心体育馆外围护工程 项目。三、交货规定3. 货物名称及基本要求：详见（合同书3、合同货物及合同价格）4.供货期及交货地点：4.1供货及安装期：乙方供货及安装期应符合甲方总体施工进度计划安排，具体以甲方提供的相关规格、型号、数量的供货时间表供货及施工，接到甲方通知后： 2 天内开始供货， 10日内完成全部供货；自具备施工条件之日起，30日内完成全部施工。4.2交货及施工地点： 奥体中心工地现场甲方指定地点 。4.3乙方发货时，应提前一天用传真通知甲方、监理方和丙方，并写明本次来货规格、数量、到现场时间，以便配合、组织验收。5对货物技术规格和标准要求5.1本合同项下所供货物的技术规格应与投标报价文件和相关验收规范要求所列技术规格规定的标准相一致，当甲方以书面形式通知，并明确说明调整供货材料技术规格时，以书面说明为准。5.2产品应同投标时投标单位所送样品的封样相符合。5.3乙方所供货物的外观、质量、品种规格、面积及厚度等应符合现行国家标准或行业标准，并应与投标时封存的样品一致。材料质量、施工质量和操作规程等严格执行乙方企业标准，且产品的断裂伸长率不得小于400%。5.4具体技术要求及其他要求应与XX奥体中心聚脲弹性防护材料采购及施工竞争性谈判文件所列技术规格规定的标准及乙方投标文件相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或国家（中国）有关部门最新颁布的相应正式标准。5.5若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国际标准或国家（中国）有关部门最新颁布的相应正式标准。6.包装6.1提供的全部货物须采用相应国家或行业标准的保护措施进行包装，这种包装应适于长途内陆运输，并有良好的防潮、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵指定现场，乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丢失的责任或费用。6.2包装材料费用已经包含在材料单价之中，包装材料无须回收。6.3所供货物应附有详细的技术说明和质量合格证书。7.运输标记乙方应在每一包装箱以醒目的中文(或英文)印刷字体标明以下各项：（1）收货人（2）货物名称（3）毛重/净重（公斤）（4）规格、尺寸8.货物验收及安装8.1货物到达施工现场前，乙方现场验收人员必须提前到达接货地点并会同甲方、监理方共同验收，并对货物进行测量、检验、化验，如质量达不到要求乙方负全部责任。8.2每次交货验收时，乙方必须向甲方提供本批产品质量检验合格证、材质单、质保书（含环保检测证明）等原件；另外乙方必须提供完整的产品验收检测工具和产品验收资料。8.3货到现场后，由乙方自备卸车设备卸于甲方指定地点，卸车费和卸车时产生的其他费用均包含在报价中，由乙方自行承担。8.4货到现场后，由乙方协同甲方和监理单位共同查验货物及货物相关证明文件，并在货物进场签收单上共同签字确认。然后由乙方、项目管理单位、甲方、监理单位与当地技术监督部门一起现场抽样，送技术监督部门进行检测，检测费由乙方承担。8.5乙方产品运抵甲方指定地点验收并于工程施工完毕前发生的丢失，由乙方负责。8.6对验收及安装过程中发现的质量问题，乙方负责免费更换，并在3日内处理完成，并达到合同文件要求的质量标准，如因更换不及时造成的损失，责任由乙方承担，甲方有权扣罚质保金及索赔损失。8.7 施工要求：8.7.1乙方供应及施工的聚脲弹性防护材料，由乙方按照甲方的施工进度要求自行安装施工，并自行联系甲方，协调现场施工面、施工场地及其他施工条件；全部施工费用由乙方自行承担；施工完成后交付使用前，由乙方负责成品保护。8.7.2在施工过程中乙方应按投标承诺施工管理人员表派相关工程技术人员和本项目技术主管在施工现场常驻，直至工程施工结束验收、其间所发生的全部费用均由乙方承担。8.7.3乙方必须按国家相关施工规范要求施工，施工组织及施工标准严格按照乙方投标文件及承诺书执行。8.7.4 乙方施工进场前做好施工人员的教育工作，使之安全生产、文明施工，施工过程中严格“三检” 制，确保工程质量。8.8材料验收后并未解除乙方的质量责任，如在施工过程中发现货物的质量、规格、长度与合同文件规定不符、货物有缺陷或损坏而非甲方造成，乙方必须无偿换货并承担由此产生的一切责任和费用，换货应在接到甲方通知后3天内完成。 四、合同价款与支付9合同价款9.1本合同中的综合单价由两部分组成，一部分为材料价，一部分为施工费。材料价采用固定综合单价包死的形式，为运到施工现场的落地价，其中包括材料费、出厂价格、加工费、损耗费、企业管理费、包装费、运输费、保管费、保险费、装卸费（含工地卸车费）、检验（出厂检验和现场抽样检验）费、培训及其他附带服务的费用、利润、税金等一切费用。施工费采用固定综合单价包死的形式，施工中所发生的所有费用都要考虑进去，包括辅材、人工费、机械费、施工损耗、总包管理费、安全文明施工费、成品保护费等全部费用。供货及施工期内综合单价保持不变。本合同综合单价不因供货量的增减、供货期的长短、颜色变化、市场政策等因素而变化。上述固定综合单价和总价包含应当支付给总承包人的总包管理费，总包管理费在结算时一并扣出。总包管理费按下式计算：总包管理费=承包人结算总造价（1-1/1.018）。9.2最终结算总价根据甲方认定的实际发生的有效数量乘以本合同单价，清单范围外的产品，以成交时的相似型号产品进行供货与结算；没有相同或类似型号的，由乙方提报价格，丙方审核通过后按审核批准的价格供货与结算；货物最终结算总额以审计部门审计后的金额为准。9.3保险签订合同后，需要时，由乙方办理相关的保险并承担相应的费用。9.4税费根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方负责。10.合同价款支付10.1 合同价款支付均以人民币结算。10.2本工程无预付款。10.3 付款方式：合同签订后，乙方将严格按招标文件中规定的要求进行加工和制作，送至甲方指定现场并负责施工，经过甲方、丙方和监理方共同验收达到合格标准。货物全部送达现场且验收合格，待施工完毕验收合格后由乙方向监理单位提出付款申请，丙方审核确认后，付给乙方完成货物价款的80%，工程竣工验收合格并经审计部门审计后付款至供货施工结算价款的95%，留取供货施工总价款的5%的质量保修金（无息）。质保金自竣工验收合格之日算起两年后30天内无息结算。10.4供货及施工数量是按照甲方、项目管理方、监理、审计单位共同认可的数量。10.5 丙方委托XX市城区工程建设指挥部支付本合同款项，付款单位名称为XX市城区工程建设指挥部。除另有规定外，可采用支票或银行汇票的方式之一付款。五、三方的权利和义务11甲方的权利和义务11.1甲方应以书面形式向乙方提供所需货物的规格、型号等；负责对乙方材料及产品的进场进行验收。11.2负责对乙方的现场供货质量及施工进度进行协调管理。甲方有权要求对不符合质量要求的货物限期无偿调换，由此造成损失由乙方自行承担，同时甲方可以适时调整乙方的供货数量。11.3甲方应根据工程进度情况，向乙方及时提供所承包范围内的材料需求计划。11.4甲方对乙方提供的资料进行收集、验收和汇总，并负责最终竣工资料的移交工作。11.5 甲方对乙方施工的质量、进度及安全应按丙方及国家相关要求承担应尽的责任和义务。11.6乙方的每次合同款项支付，应经甲方同意后方可办理。12乙方的权利和义务12.1乙方负责原材采购、加工制作、包装、运输、保管、装卸（包括现场卸车）、施工、相关施工规范要求的一切自检性试验项目等工作，费用全部由乙方承担。12.2乙方保证按照合同条款规定的交货期向甲方提供合同文件中约定的合格的产品，并按期、按质、按量地完成供货及施工要求，保证现场施工的顺利进行。12.3乙方供应货物必须符合合同文件中规定的型号、规格、数量和技术要求，否则，甲方有权提出更换供货及施工单位，并索赔因此而造成的一切损失。12.4货到工地时，乙方必须提交货物的原材料质量检验合格证、材质单、质保书及成品的合格证等。12.5乙方应服从甲方、项目管理方、监理方和丙方的管理和总体进度安排，配合甲方做好竣工验收工作。并且乙方负责承包范围内成品保护工作。12.6乙方应按谈判文件、谈判响应文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的施工指导、人员培训和其他售后服务。12.7乙方应服从和配合对工程所用材料及设计图纸的调整。12.8工程完工后经甲方同意，乙方按原采购价格回收剩余材料。12.9乙方负责工程施工、竣工及保修的整个过程中自行施工范围内全部人员的安全。除因甲方原因造成的伤亡外，甲方不承担乙方的任何赔偿责任。12.10乙方负责施工场地清洁，交工前应达到相关技术规范与当地主管部门的要求，将施工现场清理干净，保证工完场清，所发生的费用，由乙方承担。12.11乙方应遵守工程建设安全生产及甲方有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。12.12为确保安全生产作业环境和安全施工，乙方应严格按安全标准组织施工，做好各种安全措施的安排与落实，以确保施工现场人员的安全。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用均由乙方承担。安全防护设施费已包含在合同综合单价内，由乙方自行承担。13丙方的权利和义务13.1丙方和甲方、监理方抽查发现乙方所供产品不能满足需要时，丙方有权另选厂家供货。13.2丙方和甲方、监理方有权检查乙方产品的质量，并就不符合合同文件要求的产品提出退、换货要求。13.3丙方有权在货物制造过程中派人驻厂进行质量监造，乙方有配合监造的义务，并及时提供相应资料和标准。13.4 丙方根据乙方施工安装进度，并经甲方办理完所有验收等手续后支付相应货款。六、质量保证及质保期14.质量保证乙方应保证其提供的货物是全新的，采用的是最佳设备、材料和一流的环境、界面，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。因货物质量问题而出现工程事故和使用故障，乙方应负全部责任。15.货物质保期本合同货物质保期为工程竣工之日起 5年；在质保期内，如果货物因乙方的责任必须停止运行，质保期也应相应延长。保修内容、范围为乙方承包范围内的所有产品，质保期间，乙方应在接到修理通知后 24小时内派人修理，否则丙方可委托其它单位或人员修理，因乙方原因造成返修的费用，丙方在保修金内扣除，不足部分，由乙方支付。因乙方之外的原因造成返修的经济支出，由责任人承担。售后服务及承诺：保修期（5年）内定期回访，发现质量问题及时修理，承诺24小时随叫随到，在全运会及其他比赛期间设专门技术人员做现场保障；质量承诺:乙方确保本工程质量达到国家标准屋面工程质量验收规范的要求，争创优质防水防护工程；其他严格执行乙方相关投标承诺。16. 检验在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等质量违约，由项目管理方、监理方、施工总承包方共同验证，出具文字资料，提供情况属实证明后，供应商赔偿5倍于丙方因此而发生的损失。七、违约、索赔和争议17违约17.1乙方延期交货及施工（合同规定的交货及施工期）或因质量不合格造成工期延误（除本合同规定的不可抗力的因素外），乙方按合同价的千分之四/天天数（工期延误天数）向丙方偿付逾期的违约金,同时甲方有权要求对不符合质量要求的货物限期无偿调换，由此造成损失由乙方自行承担，同时甲方可以适时调整乙方的供货数量。17.2如发现如下情况，丙方有权终止合同17.2.1乙方供应的产品因质量问题，不能达到本工程的要求的；17.2.2乙方不能实现自己的承诺或不按合同要求履行职责的；17.2.3乙方因自身原因不能满足供货和工期的要求,因此造成的损失，乙方赔偿5倍于合同额的甲方损失。17.3半成品、成品运抵指定存放地点后，甲方负责提供存货场地，乙方应保护半成品、成品不受损失，无论何种原因造成的损坏，乙方必须积极配合更换或调整。17.4保修期内如因乙方的原因造成年检不合格，其责任及其整修的费用，由乙方承担。18. 索赔18.1乙方对货物与合同要求及样品不符负有责任，并且甲方、丙方已在规定的检验、安装和验收期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方、丙方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。18.1.1 乙方同意甲方、丙方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币退还甲方、丙方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。18.1.2根据货物的疵劣和受损程度以及甲方、丙方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格；如因质量问题引起工程事故，一切经济损失均由乙方承担。18.2如果甲方、丙方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受，甲方、丙方将从乙方应得的合同价款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。19.合同争议的解决19.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，三方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应向XX仲裁委员会申请仲裁。19.2仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。19.3除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。19.4在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。八、合同的生效、变更和终止20. 合同生效本合同经甲乙丙三方签字盖章后立即生效。21. 变更指示21.1甲方、丙方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：21.1.1交货时间，以甲方书面通知为准；21.1.2 乙方须提供的服务；21.1.3 由于变更而影响的货物数量；21.2若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，需对合同价款或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后7天内根据本款提出调整的实施意见。22. 合同修改欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由三方签署书面的合同修改书。23.合同终止23.1违约终止合同23.1.1发生本合同16.2条规定的情况时，甲方、丙方有权终止合同，相关责任由乙方负责。23.1.2在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方、丙方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方、丙方可向乙方发出书面通知，终止全部或部分合同：23.1.2.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。23.1.2.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。23.1.3甲方、丙方根据本合同条款终止部分或全部合同，甲方、丙方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方应承担甲方、丙方购买类似货物的额外费用。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。23.2破产终止合同当乙方破产或无清偿能力时，甲方、丙方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方、丙方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。九、不可抗力24不可抗力事故系指三方在签订合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。签约三方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。25受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或传真通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，三方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。十、 其它26本合同应按中华人民共和国的法律解释。27通知本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。28. 转让与分包28.1除甲方、丙方事先同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。28.2乙方应书面通知甲方、丙方本合同项下所授予的所有分包合同，但该通知不解除乙方承担的本合同下的任何责任和义务。29专利权乙方须保障甲方、丙方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何其他方如果提出侵权指控，乙方必须与其他方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。30丙方已委托授权山东营特建设项目管理有限公司（简称项目管理人）进行全过程授权范围内的项目管理，项目管理人行使丙方授予的权利，乙方应做好与项目管理人的配合工作，但对于本合同的修改、补充，以及可能给丙方增加合同义务的任何合同性质的文件，必须经丙方签字并加盖公章，方具有法律效力。31合同在执行过程中出现的未尽事宜，三方在不违背合同和竞争性谈判文件的原则下协商解决，协商结果以纪要形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）： 丙 方（盖章）： 法人代表（签字）： 法人代表（签字）： 法人代表（签字）：授权代表：（签字） 授权代表：（签字） 授权代表：（签字）年 月 日 年 月 日 年 月 日15