2021年专升本自考建筑工程合同含FIDIC条款复习资料含答案.doc

建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料
一、单项选取题
1、合同法律关系是指合同法律规范调节当事人在民事流传过程中形成（ C ）关系。
A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人 C、权利与义务 D、法人与自然人
2、施工公司项目经理指挥失误，给建设单位导致损失，建设单位应当规定（ A ）补偿。
A、施工公司 B、施工公司法定代表人 C、施工公司项目经理 D、详细施工人员
3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间关系是 （ D ）
A．代理与被代理关系 B．雇佣与被雇佣关系 C．委托与被委托关系 D．监理与被监理关系
4．根据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后28天内，承包人应向工程师递交（ A ）
A．索赔意向告知 B．现场同期记录 C．索赔报告 D．索赔证据
5、下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运送工具
6、邀请招标邀请对象数目不应少于（ B ）家。
A、2、 B、3 C、5 D、7
7．下列关于不可抗力事件导致工期延长及损失解决中，说法对的是 （ D ）
A．工期不顺延，业主承担与工程关于损失 B．工期不顺延，承包商承担与工程关于损失
C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担 D．工期顺延，各自损失各自承担，工程损失由业主承担
8． 被工程师规定暂停施工工程，承包人规定复工时，应书面向工程师提出复工规定，工程师应当 （ B ）
A．及时予以答复 B．在24小时内予以答复 C．在48小时内予以答复 D．提出解决意见
9．依照《建设工程施工合同文本》中有关条款，关于延期开工，下列表述对的是 （ D ）
A．承包人不能准时开工，应不迟于合同书商定开工日期前5天向工程师提出申请
B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人
C．承包人延期开工申请得到批准后，可延期开工，但工期不能顺延
D．承包人未在规定期间内提出延期开工规定，工期不予顺延
10、合同争议解决顺序为（ A ）
A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁
11、监理招标重要是对监理单位（ B ）选取。
A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备
12、由于承包商因素导致监理单位延长了监理服务时间，此工作内容应属于（B ）
A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、义务工作
13．FIDIC合同条件在老式上重要合用于 （ B ）
A．国内工程施工 B．国际工程施工 C．国际和国内询价采购 D．有限国际招标
14．在FIDIC合同条件下，有权将某些工程项目施工任务发包给指定分包商是（ C ）
A．总包单位 B．承包商 C．雇主 D．设计单位
15、依照专用条款商定内容和时间，不属于发包人工作范畴是（ C ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项遗留问题
B、向承包人提供施工场地工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确
C、提供年、季、月工程进度筹划及相应进度记录报表
D、拟定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
16、设计人设计工作进展不到委托设计任务一半时，发包人由于项目建设资金筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同告知。按照设计范本规定，设计人应（ D ）
A、没收所有定金补偿损失 B、规定发包人支付双倍定金
C、规定发包人补偿实际发生损失 D、规定发包人付给合同商定设计费用50%
17．订立保证合同当事人应当是 （ C ）
A.债权人与债务人 B．保证人与被保证人 C．债权人与保证人 D．保证人与债务人
18．在解决建设工程施工合同争议四种方式中，实行一裁终审制是 （ C ）
A．和解 B．调解 C．仲裁 D．诉讼
19．建筑工程合同信息管理具备特点不涉及 （ A ）
A．精确性 B．综合性 C．时效性 D．复杂性
20．甲开发商与乙承包商订立了一份施工承包合同，该合同关系构成要素不涉及 （ C ）
A．主体 B．客体 C．时间 D．内容
21、施工合同合同工期是鉴定承包人提前或延误竣工原则。订立合同步商定合同工期概念应为，从（ C ）日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文献中承诺 B、合同签字日起按招标文献中规定
C、合同商定开工日起按投标文献中承诺 D、合同商定开工日起按招标文献中规定
22、工程师规定暂停施工补偿与责任说法错误为（ B ）
A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生追加合同价款，补偿承包商由此导致损失，相应顺延工期
B、停工责任在承包人，由承包人承担发生费用，相应顺延工期
C、停工责任在承包人，由于工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
D、停工责任在承包人，由承包人承担发生费用，工期不予顺延
23．合同关系内容是指 （ B ）
A．物 B．债权人权利和债务人义务 C．行为 D．债权人和债务人
24．下列原则中，不属于《合同法》规定基本原则是 （ A ）
A．等价有偿原则 B．诚实信用原则 C．自愿原则 D．合法原则
25．依照《合同法》，下列合同成立是 （ C ）
A．要约告知到达受要约人 B．要约告知发出 C．承诺告知到达要约人 D．承诺告知发出
26、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购数量，但数量短少在合同商定容许磅差范畴内。采购方应（ B ）。
A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付
27、FIDIC《施工合同条件》“缺陷告知期”，是指（ A ）。
A、工程保修期 B、承包商施工期
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷告知时限
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定期间
28．下列关于合同成立地点说法中不对的是 （ D ）
A．双方当事人签字盖章地为合同成立地 B．采用数据电文收件人主营业地为合同成立地
C．债务人经常居住地为合同成立地 D．口头合同承诺生效地为合同成立地
29．因重大误解订立合同，当事人一方有权 （ A ）
A．祈求人民法院撤销 B．祈求人民法院确认无效 C．解除合同 D．变更合同
30． 乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙60万元到期债权，却未竭力追讨，此时， 甲可以行使 （ C ）
A．债务权 B．撤销权 C．代位权 D．抗辩权
31、由于业主提供设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）
A、因不属于自己因素回绝索赔规定 B、以为规定合理，先行支付后再向业主索要
C、不予支付，以自己名义向工程师提交索赔报告 D、不予支付，以分包商名义向工程师提交索赔报告
32、施工中遇到持续10天超过合同商定级别大暴雨天气而导致施工进度延误，承包商为此事件提出索赔属于应（ D ）。
A、由承包商承担风险责任 B、予以费用补偿并顺延工期
C、予以费用补偿但不顺延工期 D、予以工期顺延但不给费用补偿
33．具备联机无负荷试车条件设备安装工程，组织试车应当是 （ A ）
A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．设备供应商
34．下列关于合同文献表述中，不对的是 （ D ）
A．专用条款内容比通用条款解释更明确、详细 B．合同文献中专用条款解释优于通用条款
C．合同文献之间应能互相解释、互为阐明 D．专用条款与通用条款是相对立
35、合同法律关系重要是由法律规范调节（ B ）
A行政法律关系 B 民事权利义务关系 C刑事法律关系 D经济侵权关系
36、在工程建设监理活动中，监理单位是（ B ）
A业主代理人 B业主委托人 C施工合同当事人 D 绝对独立第三人
37．在执行监理业务时，监理单位对施工质量实行监理，并对施工质量承担监理责任是代表 （ C ）
A．社会公众 B．建设行政主管部门 C．建设单位 D．工程质量监督站
38．监理委托合同中，属于委托人权利有 （ B ）
A．生产工艺设计认定权 B．选取工程分包单位承认权 C．施工质量检查权 D．工程建设关于协作单位协调主持权
39．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位导致了5万元损失，该向施工单位补偿损失是 （ D ）
A．监理工程师 B．监理单位 C．项目经理 D．建设单位
40．FIDIC施工合同条件下，工程变更范畴不涉及 （ B ）
A．工程任何某些标高、位置和尺寸变化 B．因施工需要，施工机械寻常检修时间变更
C．合同甲工程量变化 D．工作质量和其她特性变更
41、经济合同当事人订立“保证合同”，其法律形式是（ B ）
A主合同 B从合同 C独立合同 D无条件地必要履行合同
42、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A ）
A按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉
43．普通保证保证人来商定保证期间，保证期间为主债务履行期届满之日起 （ C ）
A，3个月 B．6个月 C．12个月 D．24个月
44．对于损失大、概率小风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为 （ D ）
A风险回避 B．风险控制 C．风险保存 D．风险转移
45、监理招标宗旨是指对监理单位（ A ）选取。
A能力 B报价 C信誉 D经济实力
46．仲裁裁决作出应当根据 （ B ）
A．全体仲裁人意见 B．多数仲裁人意见 C．首席仲裁人意见 D．仲裁委员会主任意见
47．在拟定工程变更价款时，如果合同中没有类似或合用价格，此变更价格 （ C ）
A．由业主提出，工程师批准执行 B．由工程师提出，业主批准执行
C．由承包商提出，工程师批准执行 D．由承包商提出，业主批准执行
48、中标承包商将由（ B ）决定。
A评标委员会 B业主 C上级行政主管部门 D监理工程师
49、设备安装工程具备联动无负荷试车条件，应由（ A ）组织试车。
A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位
50．在FIDIC合同条件中，由于公共当局引起延误，承包商可获得补偿涉及 （ A ）
A．工期 B．费用 c．工期和费用 D．工期、费用和利润
51．在施工合同中，承担因工程师指令失误和其她非承包人因素发生追加合同价款是 （ D ）
A．承包人 B．工程师与发包人共同 C．工程师 D．发包人
52、业主在（ B ）合同中承担风险最小。
A 可调总价 B不可调总价 C单价 D成本加酬金
53、依照施工索赔规定，可以以为索赔是指（ C ）。
A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔
C业主与承包商之间双向索赔 D不涉及承包商与分包商之间索赔
54．在FIDIC合同条件下，有权将工程某些项目实行发包给指定分包商是（ A ）
A．雇主 B．承包商 C．分包商 D．设计单位
55．建设单位甲就拟建新办公楼与设计单位乙订立了一份工程设计合同，该合同关系内容是指 （ A ）
A.拟建办公楼 B．甲单位和乙单位 C．甲单位与乙单位订立合同行为 D．甲单位权利和乙单位义务
56、当浮现招标文献中某项规定与招标人对投标人质疑问题书面回答不一致时，应以( A )为准。
A. 招标文献中规定 B、现场考察时招标单位口头解释
C、招标单位在会议上口头解答 D、发给每个投标人书面质疑解答文献
57、由于承包商因素使监理单位增长了监理服务时间，此项工作应属于( B )。
A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作
58．要式合同必要采用 （ D ）
A．口头形式 B．法律规定形式 C．口头或书面形式 D．书面形式
59．依照国内合同法规定，如下关于合同表述不对的是 （ B ）
A．合同是当事人意思表达一致合同 B．合同订立也可以经由当事人一方完毕
C．合同当事人具备平等民事主体资格 D．合同是各种主体之间民事权利义务关系合同
60．合同当事人一方将合同权利、义务所有或某些地转让给第三人，称为 （ C ）
A．合同变更 B．合同生效C．合同转让 D．合同无效
61、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备前提条件。
A、建设用地征用完毕，施工图纸完毕 B、概算已经批准，建设项目已正式列入筹划
C、招标文献已经编制好 D、建设资金、建材、设备来源已经贯彻
62、投标文献对招标文献响应有细微偏差，涉及( )。
A、提供投标担保有瑕疵 B、货品包装方式不符合招标文献规定
C、个别地方存在漏项 D、明显不符合技术规格规定
63．合同保全发生在 （ B ）
A．合同未生效时 B．合同生效期间 C．合同被鉴定为无效后 D．合同被撤销后
64．依照《合同法》规定，撤销权自债权人懂得或者应当懂得撤销事由之日起到其消失行使期限是 （ A ）
A．l年内 B．2年内 C．3年内 D．4年内
65、与邀请招标相比，公开招标最大长处是( )。
A、节约招标费用 B、招标时间短 C、减小合同履行过程中承包不违约风险 D、竞争激烈
66、施工合同通用条款规定，当施工合同文献中浮现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列对的为( A )。
A、专用条款、通用条款、中标告知书、图纸 B、中标告知书、合同书、专用条款、通用条款
C、中标告知书、投标书、合同书、图纸 D、中标告知书、专用条款、通用条款、图纸
67．下列表述中，不属于无效合同是 （ D ）
A．一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益 B．损害社会公共利益
C．以合法形式掩盖非法目 D．乘人之危订立合同
68．建设工程竣工验收应具备条件不涉及 （ B ）
A．完整施工管理资料 B．完整施工技术人员资质证件
C．施工单位订立工程质量保修书 D．重要建筑材料进场实验报告
69、施工合同中，承包人按照工程师提出施工进度筹划修改建议进行了修改，由于修改后筹划不合理而导致窝工损失应当由( C ) 承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同
70、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止持续时间为缺陷告知期，承包商负有修复质量缺陷义务。
A、开工日起至颁布发接受证书 B、开工令规定开工日起至颁布发接受证书中指明竣工
C、颁发接受证书日起至颁发履约证书 D、接受证书中指明竣工日起至颁发履约证书
71．按照《建筑工程施工合同》规定，工程预付款比例是 （ C ）
A．安装工程普通不超过合同价10% B．建筑工程普通不超过合同价10%
C．建筑工程普通不超过当年建筑工程工作量30% D．安装工程普通不超过当年安装工程工作量30%
72． 工程师可以对已经验收隐蔽工程提出重新检查规定，若重新检查发现工程质量不合格时，则应 （ A ）
A．由承包人承担其所有费用，工期不予以顺延 B．由发包人承担其所有费用，工期不予以顺延
C．由承包人承担其所有费用，工期应予以顺延 D．由承包人和发包人共同承担其所有费用，工期应予以顺延
73、在工程施工中由于( B )因素导致工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力 B、承包方设备损坏 C、设计变更 D、工程量变化
74、委托任务并负责支付报酬一方称（B ）。
A 承包人 B 发包人 C出资人 D出工人
75．根据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购设备运到现场准备安装前导致损失，该损失承担方是 （ A ）
A．发包人 B．承包人 C．设备供应人 D．发包人和承包人
76． 勘察、设计合同示范文本因内容不同各有两个版本，分别合用于不同委托任务。下列选项中错误是 （ B ）
A．GF--0203版本合用于岩土工程、水文地质(含凿井)、工程测量和工程物探
B．GF--0210版本合用于岩土工程设计、治理和监测
C．GF--0209版本合用于民用建设工程设计 D．GF--0210版本合用于专业建设工程设计
77、受招标人委托，代为从事招标活动中介组织是（C ）。
A 建设单位 B 施工单位 C招标代理 D设计单位
78、监理招标重要是对监理单位（ B ）选取。
A报价 B能力 C人员数量 D 设备
79．由于承包商因素使监理单位增长了监理服务时间，此项工作应属于 （ B ）
A．正常工作 B．附加工作 C．额外工作 D．意外工作
80． FIDIC(1999年版)合同条件中，合用于建设项目规模大、复杂限度高、雇主提供设计项目合同条件是 （ A ）
A．新红皮书 B．新黄皮书 C．银皮书 D．绿皮书
81、合同价款可以有各种商定方式，其不涉及（C ）。
A固定价格合同 B可调节价格合同 C固定价格加酬金合同 D成本加酬金合同
82、在进度控制中，（ B ）不属工程师任务。
A督促承包人完毕工程扫尾工作 B向关于部门递交竣工申请 C协调竣工验收中各方关系 D参加竣工验收
83．根据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后28天内，承包人应向工程师递交 （ B ）
A．现场同期记录 B．索赔意向告知 C．索赔报告 D．索赔证据
84．根据国内工程变更价款拟定普通原则，下列说法中错误有 （ C ）
A．合同中已有合用于变更工程价格，按该价格变更合同价款
B．合同中只有类似于变更工程价格，可参照类似价格变更合同价款
C．承包人在变更确认后14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款变更
D．由发包人提出变更价格，经工程师确认后执行
85、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购数量，但数量短少在合同商定容许磅差范畴内，采购方应（B ）。
A 拒付货款并索赔 B按照订购数量及时付款 C按照实际交货数量及时付款 D待供货方补足数量后再付
86、工程分包说法错误为（A ）
A 是违法 B是从工程承包人承担 C 是容许 D 非发包人批准，承包人不得将承包工程任何某些分包
87．可觉得施工承包商提供履约担保单位是 （ C ）
A．建设行政管理机关 B．监理协会 C．公司法人 D．学校
88．下列关于和解描述中，错误是 （ B ）
A．和解是双方在自愿、和谐互谅基本上进行 B．和解有第三方介入，有助于合同争议解决
C．和解方式和程序十分灵活 D．和解解决争议节约开支和时间
89、FIDIC《施工合同条件》“缺陷告知期”是指（ A ）
A 工程保修期 B承包商施工期 C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷告知
D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定期间
90、自中标告知书发出（C ）内，建设单位和中标人订立书面建设工程承发包合同。
A 15天 B 21天 C 30天 D 35天
91．工程价款控制程序分为三个阶段，下列说法错误是 （ B ）
A．商定预付款方式属于准备阶段 B．工程师确认己竣工程量，签发付款凭证属于竣工验收阶段
C．承包人提出已竣工程量报告属于施工阶段 D．工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段
92．合同关系内容是指 （ B ）
A．物 B．债权人权利和债务人义务 C．行为 D．债权人和债务人
93、保证方式没有商定或商定不明确，按（ A ）承担担保责任。
A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同
94、当事人采用合同书形式订立，自（ C ）合同成立。
A、双方当事人制作合同书时 B、双方当事人表达受合同约束时
C、双方当事人签字或盖章时 D、双方当事人达到一致意见时
95．接受要约承诺人要使发出承诺不产生法律效力，则撤回承诺告知应当在 （ B ）
A．要约到达受要约人之前到达要约人 B．承诺告知到达要约人之前到达要约人
C．承诺告知发出之前到达要约人 D．承诺告知到达要约人之后到达要约人’
96．根据《合同法》，下列关于承担违约责任说法中，错误是 （ C ）
A．实际履行和损害补偿可以同步使用 B．违约金和定金不能同步选用 ‘
C．违约金是承担违约责任必备形式 D．违约金和损害补偿可以同步使用
97、拟定中标人后（ B ）内，招标人应当向关于行政监督部门提交招标状况书面报告。
A、15天 B、21天 C、30天 D、35天
98、下列说法不对的是（ C ）。
A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。
B、只有不属于法规规定必要招标项目才可以采用直接委托方式。
C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标活动，监督招标按法定程序选取中标人；所派人员可作为评标委员会成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选取中标人活动。
D、公开招标中，评标工作量较大，所需招标时间长，费用高。
99．依照国内《合同法》规定，当事人订立合同必经程序是 （ B ）
A．招标与投标 B．要约与承诺 C．讨价还价 D．出价与承揽
100．施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检查后进行了隐蔽。之后工程师又规定对已隐蔽工程重新进行检查。检查成果表白该隐蔽工程施工质量合格，则 （ A ）
A．发包人承担所有费用，工期相应顺延 B．发包人承担所有费用，工期不予顺延：
C．承包人承担所有费用，工期不予顺延 D．承包人承担所有费用，工期相应顺延
101、监理招标重要是对监理单位（ B ）选取。
A、报价 B、能力 C、监理人员数量 D、设备
102、由于承包商因素导致监理单位延长了监理服务时间，此工作内容应属于（ B ）。
A、正常工作 B、附加工作 C、额外工作 D、意外工作
103．按照施工合同示范文本规定，工程师接到承包人提交进度筹划后，应在合同商定期间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在商定期间内予以确认或提出修改意见，则视为 （ B ）
A．工程师已经确认，承包人不再承担筹划缺陷责任 B．工程师已经确认，承包人仍应承担筹划缺陷责任
C．工程师未确认，承包人应修改进度筹划 D．工程师未确认，承包人应等待工程师进一步批示
104．在对施工合同解除后善后解决中，错误是 （ C ）
A．有过错一方应补偿因合同解除给对方导致损失 B．承包人应妥善做好已竣工程保护和移送工作
C．原合同中关于结算、清理条款失效 D．已经订货材料、设备不能退还货款由发包人承担
105、合同双方商定合同工期说法，对的一项是（ D ）。
A、涉及开工日期 B、涉及竣工日期 C、涉及合同工期总日历天数
D、合同工期是按总日历天数计算，不涉及法定节假日在内承包天数
106、依照专用条款商定内容和时间，不属于发包人工作范畴是（ C ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项遗留问题
B、向承包人提供施工场地工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置精确
C、提供年、季、月工程进度筹划及相应进度记录报表
D、拟定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
107、在进度控制中，（ B ）不属工程师任务。
A、督促承包人完毕工程扫尾工作 B、向关于部门递交竣工申请 C、协调竣工验收中各方关系 D、参加竣工验收
108、合同价款可以有各种商定方式，其不涉及（ C ）
A、固定价格合同 B、可调节价格合同 C、固定价格加酬金合同 D、成本加酬金合同
109．建设工程委托监理合同履行中，监理人因过错导致工程重大事故后，向委托人补偿原则是 （ C ）
A．按委托人以为受到损失计算补偿 B．扣除合同商定所有监理酬金
C．补偿不应超过除去税金监理酬金总额 D．应当双倍返还定金
110． 某工程设计合同，双方商定设计费为l0万元，定金为2万元。当设计人完毕设计工作30％时，发包人由于该工程停建规定解
除合同，此时发包人应进一步支付设计人 （ B ）
A．1万元 B．3万元 C．5万元 D．7万元
111、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购数量，但数量短少在合同商定容许磅差范畴内。采购方应（ B ）。
A、拒付货款并索赔 B、按照订购数量及时付款 C、按照实际交货数量及时付款 D、待供货方补足数量后再付
112、FIDIC《施工合同条件》“缺陷告知期”，是指（ A ）。
A、工程保修期 B、工程施工期 C、工程装修期 D、工程停工期
113、如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本增长，应由（ A ）予以补偿。
A、业主 B、承包商 C、工程师 D、特殊分包商
114．FIDIC(1999年版)合同条件中，合用于投资规模相对较小民用和土木工程项目合同条件是 （ D ）
A．新红皮书 B．新黄皮书 C．银皮书 D．绿皮书
115．索赔按照解决方式可分为 （ D ）
A．工期索赔和费用索赔 B．工程延误索赔和工程变更索赔
C．合同内索赔和合同外索赔 D．单项索赔和综合索赔
116．在工程变更分类控制中，普通由监理工程师初审，总监理工程师批准后实行是 （ C ）
A．筹划变更 B．重大变更 C．重要变更 D．普通变更
117．担保方式中保证，实际运用过程中应理解为 （ C ）
A．债务人和债权人商定，债务人向债权人保证履行合同义务
B．债务人和债权人商定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C．保证人和债权人商定，当债务人不履行债务时，保证人按商定履行债务
D．保证人和债务人商定，当债务人不履行债务时，保证人按商定履行债务
118．合同当事人之间浮现合同纠纷，规定仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁前提是当事人提交 （ B ）
A．合同公证书 B．仲裁合同书 C．履约保函D．合同担保书
119．下列不属于建筑工程合同信息管理特有特点是 （ B ）
A．时效性 B．科学性 C．综合性 D．复杂性
120．合同法律关系构成要素不涉及 （ C ）
A．主体 B．客体 C．时间 D．内容
121．下列合同不属于双务合同是 （ C ）
A．买卖合同 B．租赁合同 C．赠与合同 D．建设工程合同
122．根据《合同法》规定，合同形式中不属于书面合同形式是 （ B ）
A．传真 B．登记 C．电子邮件 D．信件
123、工程分包说法错误为（ A ）。
A、是违法 B、是从工程承包人承担工程中承包某些工程行为
C、是容许 D、非发包人批准，承包人不得将承包工程任何某些分包
124、施工中遇到持续10天超过合同商定级别大暴雨天气而导致施工进度延误，承包商为此事件提出索赔属于应（D ）。
A、由承包商承担风险责任 B、予以费用补偿并顺延工期
C、予以费用补偿但不顺延工期 D、予以工期顺延但不给费用补偿
125．按照《合同法》规定，下列行为不属于要约邀请是 （ C ）
A．价目表寄送 B．招标公示 C．递送投标书 D．无价格商业广告
126．依照国内《合同法》规定，当事人订立合同必经程序是 （ B ）
A．招标与投标 B．要约与承诺 C．讨价还价 D．出价与承揽
127．合同转让不涉及 （ D ）
A．合同权利转让 B．合同义务转移 C．合同权利义务概括转让 D．合同权利义务内容变化
128、《监理合同》规定，由于业主或第三方因素使监理工作受阻以或延误，以致增长工作量时，应是为（ B ）。
A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务
二、多项选取题
1、必要进行招标项目涉及（ CDE ）。
A私人投资高档别墅 B、外国老板投资基本设施项目
C、大型基本设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全项目
D、所有或某些使用国有资金投资或者国家融资项目 E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金项目
2． 某工程施工中由于业主提出设计变更，导致工程量增长和工期延误，则承包商可索赔费用涉及 （ ABCDE ）
A．人工费 B．材料费 C．机械费 D．管理费 E．利润
3、工程实际进度与进度筹划不符时，承包人应当按照工程师规定提出改进办法（ AB ）。
A、需经工程师确认后才干执行
B、因承包人自身因素导致工程实际进度与经确认进度筹划不符，所有后果都由承包商自行承担
C、因承包人自身因素导致，工程师只对改进办法效果负责 D、采用改进办法后，必要顺延工期
E、改进办