一级建造师之一建工程法规高分题库附答案.pdf

一级建造师之一建工程法规高分题库附精品答案一级建造师之一建工程法规高分题库附精品答案单选题（共 60 题）单选题（共 60 题）1、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.用益物权【答案】C2、根据建设工程质量管理条例的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。A.工期延误 B.投资失控C.质量事故 D.施工组织【答案】C3、根据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。2014A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准【答案】B4、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备专职应急救援人员C.制定职业危害应急预案D.特种作业人员经企业考核合格【答案】A5、根据劳动法，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过()个月A.6B.7C.10D.12【答案】A6、由于张某不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，公司决定从 8 月 1 日起解除与张某的劳动合同。根据劳动法的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。A.5 月 1 日B.6 月 1 日C.7 月 2 日D.7 月 16 日【答案】C7、可撤销的建设工程施工合同,有权撤销的机构是()。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.监理单位【答案】A8、根据循环经济促进法,下列说法正确的是()。A.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照减量化优先的原则实施B.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照再利用优先的原则实施C.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照资源化优先的原则实施D.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,防止再污染的原则实施【答案】A9、施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（）负责强制执行。A.公安机关 B.人民法院C.作出决定的公安消防机构 D.建设行政主管部门【答案】C10、总承包单位不按规定和合同约定支付防护、文明施工措施费用，造成分包单位不能及时落实防护措施导致发生事故的，由总承包单位负()。A.连带责任 B.按份责任C.主要责任 D.直接责任【答案】C11、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.施工企业自竣工验收合格之日起 15 日内办理备案B.竣工验收备案必须提交竣工验收报告，包括竣工验收人员签署的验收文件复印件C.住宅工程与市政工程办理竣工验收备案提交的文件相同D.工程竣工验收完成后，质量监督机构应向备案机关提交工程质量监督报告【答案】D12、保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是()。A.保证合同是连带保证，债务人的财产没有执行完毕B.保证合同是一般保证，债务人的财产没有执行完毕C.保证合同没有明确采用保证的方式D.债务人财产依法强制执行仍不能履行债务【答案】B13、取得一级建造师执业资格证书的人申请建造师执业资格的注册，不属于必备条件的是（）A.在施工企业实习一年B.无犯罪记录C.身体健康D.经所在单位考核合格【答案】A14、劳动法规定：“建立劳动关系应当订立劳动合同”，关于劳动合同的理解正确的是()。A.用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系B.已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同C.用人单位不予劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工资D.劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同【答案】B15、甲未满 17 周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安排其从事的工作是()。A.高处工作B.矿山井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业【答案】B16、下列法规中，属于部门规章的是（）。(2015 真题)A.建设工程质量管理条例 B.北京市建筑市场管理条例 C.重庆市建设工程造价管理规定 D.招标公告发布暂行办法【答案】D17、根据民法典的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是（）。A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付【答案】A18、当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）。A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.分包单位只对总承包单位承担责任【答案】C19、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标【答案】A20、事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。这体现了仲裁的（）。A.协议仲裁制度B.或裁或审制度C.一裁终局制度D.合议制度【答案】B21、保证合同是()订立的合同。（2012）A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】C22、关于建设工程施工合同解除的说法,正确的是（）A.合同约定的工期内承包人没有完工,发包人可以解除合同B.发包人未合同约支付工程价,承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质不合格,发包人可以解除合同【答案】C23、建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。A.开庭审理前B.法庭辩论前C.法院判决前D.举证期限内【答案】D24、担保，是指合同的当事人双方为了使合同能得到全面按约履行，根据（）的规定，采取的一种具有法律效力的保护措施。A.合同内容B.协商内容C.法律、行政法规规定D.人民法院【答案】C25、根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括（）。A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验【答案】B26、根据建设工程安全生产管理条例,注册执业人员因未执行法律、法规和工程建设强制性标准的而造成重大安全事故的,应当受到的处罚是()。A.停止执业 3 个月以上 1 年以下B.停止执业 1 年以上 3 年以下C.吊销执业资格证书,5 年内不予注册D.吊销执业资格证书,终身不予注册【答案】D27、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.开工前D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】D28、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取 6%管理费后交由乙施工单位完成,合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后施工中发现安全事故造成工程毁损，对此，应由()向业主承担责任。A.乙施工单位承担全部责任B.甲施工单位承担全部责任C.甲、乙承担连带责任D.甲、乙各承担一半责任【答案】C29、关于知识产权的说法，正确的是（）。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】A30、根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。2018 真题A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】C31、某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则（）。A.产权单位可以继续使用B.产权单位必须组织报废拆除C.产权单位应组织施工单位加固、维修和补强D.产权单位应委托相应资质的勘察、设计单位鉴定，提出加固措施，重新界定使用期【答案】D32、甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有()。A.处置权B.所有权C.使用权D.留置权【答案】D33、根据立法法的规定，地方性法规、规章之间，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（）裁决。A.最高人民法院B.制定机关C.最高人民检察院D.国务院【答案】B34、根据安全生产法，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。（2012）A.保证本单位安全生产投入的有效实施B.及时、如实报告生产安全事故C.为从业人员缴纳意外伤害保险费D.建立、健全本单位安全生产责任制【答案】C35、根据国务院公安部门规定，大型的人员密集场所和其他特殊建设工程竣工后，建设单位应当（）A.提请公安机关消防机构进行抽查B.在验收后报公安机关消防机构备案C.向公安机关消防机构申请消防验收D.向公安机关消防机构申请消防认可文件【答案】C36、（2020 年真题）根据企业所得税法，下列收入中，应当征收企业所得税的是（）。A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】A37、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理【答案】A38、某招标人 2005 年 4 月 1 日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.2005 年 4 月 15 日B.2005 年 5 月 1 日C.2005 年 5 月 15 日D.2005 年 6 月 1 日【答案】B39、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A.5B.7C.10D.20【答案】C40、根据招标投标法第 26 条规定，投标人应当具备（）的能力。A.承担投标项目B.承担招标项目C.英语熟练应用D.提前完成投标项目【答案】B41、证据应用的全部内容不包括()。A.证明对象B.举证责任C.证据收集D.诉讼答辩【答案】D42、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。（2016）A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在幵工的 3 曰前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导【答案】C43、承包人于 2012 年 3 月 5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于 2012 年 3 月 20 日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于 2012 年 4 月 10 日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。A.3 月 5 日B.3 月 12 日C.3 月 20 日D.4 月 10 日【答案】A44、某施工现场发生倒塌事故,导致 2 人死亡,1 人受伤。在无特殊情况下,事故调查组应当自该事故发生之日起()内提交事故调查报告A.30 日B.45 日C.60 日D.90 日【答案】C45、工程代理机构超越规定范围承担工程招标代理业务，除按规定罚款外，情节严重的，依法（）。A.暂停直至取消招标代理资格B.收回其工程招标代理资格证书，3 年内不受理其资格申请C.降低其工程招标代理资格等级，1 年内不准从事工程招标代理业务D.吊销有关人员的执业资格证书，不再受理其资格申请【答案】B46、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。A.效力待定 B.自动解除C.失效 D.继续有效【答案】D47、不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准是()。A.将承包的工程转包或违法分包的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的【答案】B48、某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为 2018 年 3 月 1 日和 2019 年 10 月 1 日，2019 年 10 月 20 日工程实际竣工并交付。2019 年 11 月 5 日施工单位提交竣工结算文件。由于发包人未按约定付 工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A.2020 年 10 月 20 日 B.2020 年 4 月 1 日 C.2020 年 4 月 20 日 D.2020 年 5 月 5 日【答案】C49、关于转代理的说法，正确的是（）。A.法定代理人死亡后可以转代理 B.复代理人和代理人均为被代理人选定 C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任 D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】C50、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。2016A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的 B.转让安全生产许可证的 C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的 D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的【答案】B51、甲施工单位向乙银行申请贷款 200 万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市某公司各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期 2 年的还款协议，并通知了保证人。甲与乙签订的有效合同属于()。A.单务合同B.实践合同C.双务有偿合同D.无名合同【答案】C52、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。2017A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算 B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算 D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】D53、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。A.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】A54、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。（2016）A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的 25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存挡备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】C55、下列关于法的效力层级的表述中，不正确的是（）。A.宪法至上B.上位法优于下位法C.一般法优于特别法D.新法优于旧法【答案】C56、关于注册建造师执业管理的说法,正确的是()。A.施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由木专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任【答案】B57、下列单位中，()是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目A.建筑施工企业B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】A58、关于建设工程分包的说法，正确的有（）（2014）A.总承保单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】A59、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，错误的是（）。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件D.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】D60、项目经理是施工企业的()。A.法定代表人B.法定代理人C.委托代理人D.指定代理人【答案】C多选题（共 45 题）多选题（共 45 题）1、注册建造师享有的权利有（）。A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人注册证书、执业印章E.接受继续教育【答案】ACD2、建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A.代理人丧失民事行为能力B.代理期限届满或者代理事务完成C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托D.被代理人恢复民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人终止【答案】ABC3、人民法院可以采取的执行措施有（）。A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位，查询被执行人的存款情况，冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收入B.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息D.强制迁出房屋或退出土地E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等【答案】ABD4、施工单位签订的如下协议中，属于中华人民共和国合同法调整的有（）。A.与设备租赁站订立的设备租赁协议B.与其项目经理订立的安全目标责任协议C.与其职工订立的计划生育目标协议 D.与其职工订立的劳动协议E.与银行订立的借款协议【答案】A5、关于买卖合同的说法，正确的有（）。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有 B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买 C.买受人已经支付标的物总价款的 75%以上的，出卖人无权要求取回标的物 D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】AB6、（2020 年真题）根据建设工程安全生产管理条例，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有（）。A.基坑支护与降水工程B.模板工程C.脚手架工程D.装饰装修工程E.拆除、爆破工程【答案】ABC7、在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。2016A.申请人提出申请时，应当提供担保 B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行 C.人民法院应当自接受申请之时起 24 小时内作出裁定 D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉 E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起 15 日内不起诉的，人民法院应当解除该措施【答案】AB8、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】C9、下列关于涉及到结构安全的施工中的试块、试件和材料的见证取样和检测，错误的有（）A.见证人员由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构B.涉及到结构安全的试件应在见证人员的见证下取样，并由见证人员对其代表性和真实性负责C.检测报告经过监理单位确认后，由建设单位归档D.质量检测业务由工程项目建设单位或监理单位委托具有相应资质的检测机构进行检测E.检测机构不得与设计单位、施工单位和建设单位有隶属关系或者其他利害关系【答案】BCD10、下列属于刑法中主刑范畴的有()A.有期徒刑B.没收财产C.罚金D.管制E.拘役【答案】AD11、注册建造师有（）情形之一的，其注册证书和执业印章失效。A.聘用单位破产的B.聘用单位被吊销营业执照的C.患有疾病的D.已与聘用单位解除聘用合同关系的E.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的【答案】ABD12、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。A.乙举家在外经商，其邻居甲为防止乙房子被台风刮倒，未经乙同意而在台风来临前自己花钱对乙房子进行加固B.施工单位将施工废水直接排入鱼塘造成鱼苗大量死亡C.王某在施工临近道路行走被围墙砸伤D.施工单位夜间施工噪声超标，影响附近居民休息E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金【答案】BCD13、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】ABCD14、施工企业由于重大误解,在订立买卖合同时将想购买的 A 型钢材误写为买 B 型钢材,则施工企业()。A.只能按购买 A 型钢材履行合同B.应按效力待定处理该合同C.可以要求变更为按购买 B 型钢材履行合同D.可以要求撤销该合同E.可以要求确认该合同无效【答案】CD15、根据劳动法规定,符合对未成年特殊保护规定的有()。A.不得安排未成年人从事矿山井下作业B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查【答案】A16、2012 年，工程公司在与发包方开发公司签订 6000 万元的建设工程施工合同。随后，其将工程全部转包给无施工资质的建筑公司施工。2013 年，工程竣工验收合格，但建筑公司一直未得到其价款。2014 年，建筑公司以其系实际施工人为由，以开发公司为被告，主张工程款6000 万元（发包方已支付 3300 万余元）。有关此案件，下列说法正确的是（）。A.工程公司与建筑公司签订的合同为无效合同B.建筑公司只能向工程公司主张权利C.建筑公司以开发公司为被告主张权利，人民法院应当追加工程公司为本案当事人D.建设单位应承担 6000 万的责任E.建设单位应承担 2700 万的责任【答案】AC17、根据关于促进建筑业持续健康发展的意见,严格执行工程质量终身责任制,在建筑物明显部位设置永久性标牌,公示质量责任主体和主要责任人。对违反有关规定、造成工程质量事故的,依法给予责任单位()处分。A.停业整顿B.降低资质等级C.吊销资质证书D.一定时间直至终身不得再入此行不业E.通过国家企业信用信息公示系统予以公示【答案】ABC18、下列工程中，可以有外商投资建筑企业承揽的是（）。A.全部有外国捐赠的工程B.国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目C.外资等于或者超过 50%的中外联合建设项目D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目E.全部由外国投资的工程【答案】ABC19、下列合同既属于双务合同,又属于有偿合同的有()。A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.融资租赁合同E.运输合同【答案】ACD20、下列竣工验收及结算的说法中，正确的有（）。A.建设单位应当在竣工验收后 8 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料B.一般的建筑物设计年限都在 5070 年之间，重要的建筑物达百年以上C.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15 日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案D.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后 15 天内汇总，送发包人后 30 天内审查完成E.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起 30 日内组织消防验收，并出具消防验收意见【答案】BCD21、合同的内容一般包括以下哪些条款（）。A.价款或者赔偿B.违约责任C.标的、数量、质量D.当事人的名称或者姓名和住所E.履行期限、地点和方式【答案】BCD22、根据条例，属于法定保修范围的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】ABD23、根据劳动合同法,集体合同草案应当提交()讨论通过。A.工会B.股东大会C.职工代表大会D.董事会E.全体职工【答案】C24、建设工程纠纷发生后，双方当事人根据合同约定发生纠纷可以仲裁，其仲裁的特点是()。A.不公开审理B.当事人的自愿性C.仲裁庭独立进行仲裁D.不服仲裁裁决可以提出上诉E.仲裁员应当由仲裁委员会确定【答案】ABC25、下列法的形式中,属于我国法的形式的有()。A.习惯法B.判例C.规范性法律文件D.宗教法E.国际条约【答案】C26、关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。2014A.项目投资中外资少于 50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以有外资建筑企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建设工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围承包工程【答案】BD27、依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（）。A.要式合同B.实践合同C.单务合同D.有偿合同E.完成工作成果的合同【答案】AD28、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.意外伤害保险为非强制保险B.被保险人为从事危险作业人员C.受益人可以不是被保险人D.保险费由分包单位支付E.保险期限由施工企业根据实际自行确定【答案】ABC29、甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述错误的是（）A.乙、丙之间分包合同有效B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同C.丙可以乙为被告诉请支付工程款D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人E.乙丙之间的分包合同属于可变更可撤销合同【答案】ABD30、2018 年 1 月 15 日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于 2018 年 3 月 10 日、5 月 10 日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到 2018 年 7 月 1 日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过 6 个月，施工许可证继续有效C.应当在 2018 年 4 月 15 日前申请延期D.不能按时开工，应当在 1 个月内报告E.2018 年 7 月 1 日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】AC31、根据建筑工程施工许可管理办法，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的法律责任，说法正确的有（）。A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证B.由原发证机关重新核验施工许可证C.由原发证机关撤销施工许可证D.对建设单位处工程合同价款 1以上 2以下罚款E.责令建设单位停止施工【答案】C32、某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是（）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务【答案】ABD33、关于质量保证金的说法正确的是()。A.质保金预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%B.工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留质保金C.合同约定用银行保函替代预留保证金，保函金额可以高于工程价款结算总额的 3%D.保修期内，承包人认真履行合同约定，到期后，承包人向发包人申请返还保证金E.发包人接到承包人返还保证金的申请后，15 天内进行审核【答案】AB34、建设工程安全生产管理条例进一步规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口 B.配电箱C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】ABC35、下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是()。A.工程监理业务可以依法转让B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款【答案】BCD36、（2019 年真题）下列款项中,属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有()。A.发包人欠付工程款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】BCD37、关于施工现场水污染防治的规定,正确的是()。A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液B.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾C.禁止利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水D.兴建地下工程设施,应当采取防护性措施,防止地下水渗透E.在饮用水水源保护区内,禁止设置排污口【答案】ABC38、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为 10t 的起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据建设工程生产管理条例，要求该设备租赁公司提供（）。A.生产厂家的起重机制造许可证B.起重机出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的性能检测记录E.具有相应资质检验检测机构出具的性能检测合格证明【答案】AB39、根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】ACD40、工程监理单位和被监理工程的（）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.造价咨询单位C.施工企业D.建筑材料、构配件供应单位E.设备供应单位【答案】CD41、下列关于总承包单位或分包单位承担责任的表述，正确的是（）。A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任【答案】CD42、关于工程质量检测机构的说法,正确的有（）。A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质E.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档【答案】BCD43、建筑法规定，建筑施工企业必须按照()，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定【答案】AC44、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的（）。A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施【答案】ABD45、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有（）。A.工会代表B.律师C.同级人民法院代表D.企业方面代表E.劳动行政部门代表【答案】AD