2010合同管理复习题.doc

2010年第一期建设工程监理员岗位培训班复习题
《建设工程合同管理》

一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．在下列经济法律关系主体中，（ B ）是法人。
A．公司经理  B．施工企业 
C．公司董事长  D．施工队
2． 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ D ）。
A．物 B．财
C．行为 D．智力成果
3．当事人将自己的不动产作为担保而不需将担保物的保管权转移给对方的担保方式是（ B ）。
A．定金  B．抵押 
C．质押  D．保留金
4．在工程建设监理活动中，监理单位是（ B ）。
A. 业主的代理人 B. 业主的受托人
C. 施工合同的当事人 D. 绝对独立的第三人
5．法律规定，在委托代理关系中发生的民事责任由（ C ）。
A. 被代理人承担全部责任 B. 代理人承担连带责任
C. 超出授权范围的行为由代理人承担 D. 被代理人和第三人共同承担
6．下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（ B ）。
A．公证一般实行自愿申请原则，签证反之
B．签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为
C．公证与签证的效力等同
D．公证和签证在我国域内和域外都有法律效力

7．施工合同示范文本中要求，由（　A　）投保建筑工程一切险。
A．发包人 B．承包人
C．监理人 D．项目经理
8．合同被确认无效时，应从（ D ）即无效。
A. 被确认时 B. 双方发生争议时
C. 当事人一方提出时 D. 合同订立时
9．要约的相对人做出的承诺有效，应当（ C ）。
A. 不受时间限制 B. 可以附加合理的条件
C. 完全接受要约条件 D. 相对人可以是第三人
10．依据《合同法》规定，执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（　B 　）执行。
A．原价格 B．新价格
C．市场价格 D．原价和新价的平均价格
11．按《合同法》的规定当事人行使不安抗辩权的法律后果是（　B 　）。
A．终止合同 B．中止履行合同
C．恢复履行合同 D．解除合同
12．因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（　 C　）。
A．单方宣布合同终止
B．请求政府行使主管部门授予撤销权
C．请求法院撤销债务人行为
D．请求法院或仲裁机构撤销债务人行为
13．某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（　 B　）。
A．施工合同成立，但不生效
B．施工合同成立，且已生效
C．施工合同不成立，不生效
D．施工合同不成立，但有效

14．赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，赔偿损失实际上是（　B　）。
A．对违约方的一种惩罚
B．对守约方的一种补偿
C．对违约方履约的一种要求
D．对违约方的一种经济制裁
15．仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（ A ）。
A. 按裁决自觉执行 B. 可向合同管理机关申诉
C. 可向上级仲裁机构申请复议 D. 可向人民法院起诉
16．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（ B ）以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（ ）。
A. 5人 三分之一 B. 5人 三分之二
C. 7人 三分之一 D. 7人 三分之二
17．下列说法错误的是（ D ）。
A.“评标价”即不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。
B. 评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据
C. 确定中标人前，招标人不得与投标人就投标报价、投标方案等实质性内容进行谈判
D. 中标通知书发出后的45天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改
18．设计投标书的首要评审内容是（ A ）。
A. 设计方案的优劣 B. 设计进度的快慢
C. 设计资历 D. 报价的合理性
19．反映招标工程具体特点和要求是在（　C 　）中约定的。
A．合同协议书 B．通用条款
C．专用条款 D．附件
20．监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（ C  ）。 
A. 监理工程师应推迟计量时间  B. 监理工程师单独计量无效 
C. 监理工程师单独计量有效  D. 监理工程师可不必在计量 
21．由于业主或第三人的原因使监理工作受阻或延误，以致增加了工作量或延续时间，应视为（ B ）。
A. 正常工作 B. 附加工作
C. 额外工作 D. 合同外工作
22．承包人在隐蔽工程覆盖之前应该（　B 　）。
A．请业主检查 B．请监理工程师检查
C．自我检查 D．请质监站监督人员检查
23．合同约定由工程预付款的，发包人应及时、足额支付。发包人不按约定预付，承包人发出要求预付的通知，发包人仍不能按要求预付，承包人可以在发出通知后（　A 　）天停止施工。
A．7 B．10
C．14 D．21
24．施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（　 D　）。
A．发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B．工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C．承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D．承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
25．不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后（　B　）天内向工程师通报情况。
A．1 B．2
C．5 D．7
26．当业主认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若业主在（ D ）天内未收到答复，可在第一个通知发出后（ ）天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。
A. 14 21 B. 21 56 C. 14 35 D. 21 35
27．分包商在施工现场的协调管理工作，应由（  C ）负责。 
A. 业主 B. 监理工程师  C. 总包商  D. 分包商自己
28．根据通用条款规定，（ A ）不属于承包人工作的范畴。
A. 平整施工场地
B. 负责安全保卫
C. 向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表
D. 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定
29．若承包人要求延期开工，则（ D ）。
A. 承包人应在协议书约定的开工日期前1天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求
B. 工程师在接到延期开工申请后48h内不答复，视为不批准延期
C. 必须经业主同意后方可顺延
D. 如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延
30．关于工程师对施工进度的监督描述错误的是（ A ）。
A. 承包商每天应向工程师提交进度报告
B. 工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度
C. 工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任
D. 工程师有权批准合同工期顺延
31．下列对工程分包说法错误的是（ D ）。
A. 未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
B. 经过发包人同意的发包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意
C. 工程分包不能解除承包人的任何责任和义务
D. 主体工程的施工任务允许承包人分包
32．按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，可按（　C 　）顺序解释。
A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

33．如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前（ B ），以书面形式向承包人提出延期验收要求，但延期不能超过（ B ）。
A. 1天 7天 B. 24h 48h C. 48h 7天 D. 3天 7天
34．设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由（ A ）组织试车。
A. 建设单位 B. 承包单位 C. 设计单位 D. 设备供应单位
35．施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（　B　）。
A．送交竣工验收报告日
B．修改后提请发包人验收日
C．修改后验收合格日
D．办理竣工移交手续日
36．发包人在收到承包人送交的竣工验收报告后（ A ）天内不组织验收，或验收后（ ）天内不给予认可或不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
A. 28 14 B. 28 21 C. 14 28 D. 14 21
37．FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至（ D  ）止。 
A. 工程移交证书指明的竣工日  B. 颁发工程移交证书日 
C. 颁发解除缺陷责任证书日  D. 承包商提交的结清单生效日 
38．FIDIC施工合同条件规定，承包商应在颁发（ B ）之后的84天内按工程师提供的格式报送竣工报表。
A. 履约证书 B. 接收证书 C. 合格证书 D.最终支付证书
39．根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，则（　D　）。
A．承包商无权得到该项工作的付款
B．承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定
C．业主给予承包商一定的补偿
D．承包商有权得到该项工作的付款
40．FIDIC施工合同条件规定，工程师颁发工程接收证书的条件为（ C ）。
A. 工程最终竣工 B. 工程全部完工
C. 工程基本竣工并通过竣工检验 D. 工程基本完工
41．当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决 后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向( B )人民法院申请强制执行。
A．合同签订地 B．工程所在地
C．发包人住所地 D．承包人住所地

42．根据我国《合同法》的规定，执行政府指导价的合同，如果当事人一方逾期提取标的物，则( A )。
A．遇价格下降时，按照原价格执行 B．遇价格上涨时，按照原价格执行
C．无论价格升降，均按原价格执行 D．无论价格升降，均按新价格执行

43．根据我国《合同法》的规定，双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当一方违约时，双方( B )。
A．只能适用违约金条款 B．可以选择适用违约金或者定金条款
C．只能适用定金条款 D．可同时适用违约金和定金条款

44．在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( C )。
A．无偿归监理人所有 B．按使用前的原值付款后归监理人
C．归还委托人，监理人无须支付费用 D．归还委托人，监理人支付折旧等费用

45．在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是( B )。
A．合同签订日 B．设计人收到定金日 C．开始设计日
D．合同约定的时间

46．设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( A )。
A．发包人承担 B．设计人承担 C．双方各自承担
D．设计审批部门承担

47．依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( C )后推迟开工日期。
A．需承包人书面通知工程师 B．应经建设行政主管部门批准
C．应经工程师批准 D．需承包人书面通知发包人

48．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( B )。
A．费用由发包人承担，工期给予顺延 B．费用由承包人承担，工期不予顺延
C．费用由发包人承担，工期不予顺延 D．费用由承包人承担，工期给予顺延

49．工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( B )日。
A．承包人第一次提交竣工验收报告 B．承包人修改后再次提请竣工验收
C．最终验收合格 D．办理竣工验收手续

50．按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( C )顺序解释。
A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

51．在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( C )。
A．1年 B．2年 C．5年 D．工程设计年限

52．材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，( C )。
A．由供货方承担全部责任
B．由运输部门承担全部责任
C．属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任
D．先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任

53．供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( A )
计算交货数量。
A．查点法 B．理论换算法 C．衡量法 D．经验鉴别法

54．分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( C )。
A．分包商可直接向工程师递交索赔报告
B．分包商可直接向业主递交索赔报告
C．在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告
D．在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

55．按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令
而出现违约行为时，( D )。
A．业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约
B．应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任
C．应由承包商和指定分包商共同承担责任
D．应由指定分包商直接对业主承担责任

56．按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( C )。
A．业主额外支付 B．工程师承担
C．承包商自行承担 D．业主与承包商协商补偿

57．依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( B )。
A．只能向有合同关系的对方提出索赔
B．工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
C．工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
D．索赔处理应尽可能协商达成一致

58．某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( C )。
A．总索赔 B．道义索赔 C．默示索赔 D．工程变更索赔

59．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交( B )。
A．现场同期记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告 D．索赔证据

60．某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（C）。
A．保险公司承担全部损失
B．保险公司承担除外责任以外的全部损失
　　C．业主自行承担全部损失
D．业主和保险公司协商分担损失

二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1．施工合同是（ ACD ）。
A. 主合同 B. 从合同 C. 诺成合同 D. 要式合同 E. 单务合同
2．当事人违反合同承担违约责任的形式有（ ABCD ）。
A. 支付违约金 B. 采取补救措施 C. 继续履行
D. 追缴财产 E. 赔偿损失
3．合同无效的法律后果是（　 ABC 　）。
A．返还财产
B．赔偿损失
C．追缴财产收归国有
D．折价处理
E．追究刑事责任
4．有关要约和承诺的说法，错误的是（　 ACD 　）。
A．承诺在通知发出时生效
B．要约在到达受要约人时生效
C．要约可以撤回，但不可以撤销
D．承诺只能在承诺通知到达要约人时撤回
E．建筑工程合同的投标书是要约
5．关于资格预审，下列说法正确的是（　 ACD 　）。
A．可以分为资格预审须知和资格预审表两部分
B．资格预审中评定过的条件在评标时应重复评定
C．资格预审表中所列的内容应全面、完整，能反应投标人的综合素质
D．资格预审表是以应答方式给出的调查文件
E．资格预审须知包括招标工程概况，但不包括工作范围介绍

6．有关对开标的说法，正确的是（　 BCE 　）。
A．邀请招标不需举行开标会议
B．开标由招标人主持
C．开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正
D．开标后允许评标委员会更改投标书的内容
E．投标书经启封后不得再更改评标方法
7．根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对（　 ACE 　）有建议权。
A．生产工艺设计变更
B．工程分包人的资格
C．确定设计标准
D．调换承包人工作不力的有关人员
E．选择工程总承包人
8．关于监理人的责任限度说法错误的是（　 DE 　）。
A．监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任
B．监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
C．不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
D．监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任
E．因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任
9．不适用固定价格合同的工程项目是（　 ADE 　）。
A．工期较长工程 B．工期较短工程
C．施工简单工程 D．施工复杂工程
E．紧急工程
10．按照工程施工合同范本规定，施工中由于（ BDE ）造成工期延误，经工程师确认后，竣工日期可以顺延。
A．承包方未能及时调配施工机械
B．发生不可抗力
C．雨季天数增多
D．工程量变化和设计变更
E．一周内非承包方原因停电、停水、停气造成停工累计超过8小时
11．建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有（　DE　）。
A．保护竣工未交付工程
B．向工程师提供工程进度计划
C．办理环境保护手续
D．组织图纸会审
E．办理施工许可手续
12．以下说法中错误的是（　 CD 　）。
A．工程师易人需提前7天书面通知承包人
B．发包人和承包人均不许转让合同
C．总监理工程师的职责应由发包人和承包人共同协商
D．发包人派驻工地代表应由承包人同意
E．工程预付款的支付应在专用条款中具体明确
13．质量监督机构对工程实体质量抽查检测的内容不包括（　DE 　）。
A．地基实体 B．基础实体
C．主体结构 D．施工过程
E．重新检验
14．下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有（　 AB 　）。
A．工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
B．工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
C．工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D．发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
E．由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
15．发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括（ ACE ）。
A．向承包人发出必须提前竣工的指令
B．与承包人协商并签订提前竣工协议
C．负责修改施工进度计划
D．为承包人提供赶工的便利条件
E．减少对工程质量的检测试验项目
16．工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是（ CE 　）。
A．发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款
B．工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工
C．工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责
D．因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担
E．工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任
17．施工合同示范文本规定不属于承包人可以解除合同的情况有（　AC　）。
A．发包人未按约定时间提供施工场地
B．非承包人原因工程停建
C．发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天
D．不可抗力使合同无法履行
E．当事人协商一致
18．下列关于竣工验收的提法正确的是（　 AE 　）。
A．对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
B．竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
C．工程严禁任何部分甩项竣工
D．工程修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为修改后再次验收通过之日
E．竣工验收合格的工程移交发包人使用
19．关于正常适用条件下的最低保修期限正确的是（　 ADE 　）。
A．基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理适用年限
B．屋面防水工程为2年
C．卫生间为5年，房间和外墙面的防渗漏为2年
D．供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期
E．电气管线，给排水管道为2年
20．在FIDIC合同条件中，履约证书的主要作用是（　CD 　）。
A．指明竣工日期
B．转移工程照管责任
C．表明承包商已按合同规定完成全部施工义务
D．作为办理最终结算的条件
E．表明施工合同的终止
21．法人应当具备( ABCD )等条件。
A．依法成立 B．有必要的财产或者经费
C．有自己的名称、组织机构和场所 D．能够独立承担民事责任
E．经上级行政主管机关批准

22．在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括( ABC )等抵押合同。
A．土地使用权 B．城市房地产 C．车辆 D．机器 E．土地所有权

23．建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( BC )日。
A．工程动工 B．全部工程验收合格 C．工程所有人实际占有全部工程
D．施工合同约定的竣工 E．保修期满

24．施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( BC )请求撤销合同。
A．建设行政主管部门 B．仲裁机构 C．人民法院 D．工程师
E．设计单位

25．发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( DE )鉴定部门鉴定。
A．申请人指定的 B．政府建设主管部门指定的 C．工程师指定的 D．当事人约定的 E．仲裁庭指定的

26．按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中( ACD )。
A．与投标人就投标价格进行谈判
B．将中标结果通知未中标的投标人
C．强制中标人接受新的承包条件
D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E．授权评标委员会确定中标人

27．建设工程监理招标的特点包括( BCD )。
A．招标文件强调对人员数量的要求 B．招标宗旨是对监理单位能力的选择
C．报价在选择中居于次要地位 D．邀请投标人较少
E．强调对监理单位提供设备的要求

28．按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，
后果责任包括( BCE )。
A．设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金
B．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金
C．设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费
D．设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费
E．设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费

29．按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( ADE )。
A．投标书及其附件 B．招标阶段对投标人质疑的书面解答
C．资格审查文件 D．工程报价单 E．履行合同过程中的变更协议

30．依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( ACE )。
A．对竣工检验的干扰 B．不可抗力造成的损失 C．延误移交施工现场 D．业主提前占用工程 E．非承包商原因检验导致施工延误

31．按照《合同法》的规定，属于要约邀请的包括（ABD）。
A．价目表的寄送 B．招标公告 C．递送投标书
D．无价格的商业广告 E．发出中标通知书

32．缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（ACD）。
A．缔约一方受有损失 B．缔约一方有违约行为
C．缔约当事人有过错 D．合同尚未成立 E．合同已经成立

33．施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以（CE）。
A．留置该工程 B．拍卖该工程 C．与发包人协议将该工程折价
D．请仲裁机构将该工程依法拍卖 E．申请法院将该工程依法拍卖

34．《FIDIC施工合同条件》中，关于指定分包商的表述正确的是（ADE）。
A．指定分包商是业主（或工程师）指定的特殊分包商
B．指定分包商应与业主签订特殊工作的分包合同
C．指定分包商在合同关系中与一般分包商的地位不同
D．选择指定分包商的目的是为便于工程师对现场协调管理
E．给指定分包商的付款应从暂列金额内开支

35．合同履行中，承担违约责任的方式包括（ABC）等。
A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．返还财产
E．追缴财产，收归国有

36．我国《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括（AB）。
A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．地区内招标 E．行业内招标

37．按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（AD）。
A．有编制招标文件的能力 B．已发布招标公告 C．具有开标场地 D．有组织评标的能力 E．已委托公证机关公证

38．在开标时，如果发现投标文件出现（ABC）等情况，应按无效投标文件处理。
A．未按招标文件的要求予以密封 B．投标函未加盖投标人的企业公章
C．联合体投标未附联合体协议书 D．明显不符合技术标准要求
E．完成期限超过招标文件规定的期限

39．当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括(ABCE)。
A．经工程师认可的施工进度计划 B．汇率变化表
C．施工会议记录 D．招标文件 E．合同履行中的来往信函

40．在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（BDE）。
A．选定施工合同的承包人　　B．批准施工合同承包人选定的分包人
C．确定工程规模　　 D．主持工程建设有关协作单位的组织协调
　　E．审核承包人的索赔　

三、判断题（在括号内正确的打√，错误的打×）
1．法人的分支机构不能成为合同法律关系主体。 （ × ）
2．抵押押是债务人将不动产交债权人占有，用以担保债务履行。（ × ）
3．根据代理产生的依据不同，可以将代理分为无权代理和有权代理。
（ × ）
4．假借订立合同，恶意进行磋商的一方应承担违约责任。 （ × ）
5．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，属于意思表示不真实的合同，一般属于可变更和可撤销的合同。 （ √ ）
6．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。（ √ ）
7．建设单位可以根据中标单位的投标报价与其协商合同价格。 （ × ）
8．施工招标的招标广告不属于要约。 （ √ ）
9．监理报酬包括正常工作报酬和额外工作报酬。 （ × ）
10．设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，设计人均应无偿向发包人、施工单位和监理人进行设计交底。 （ × ）
11．施工合同文件中，图纸的解释力强于工程量清单。 （ √ ）
12．由承包人提供的设计图纸，经工程师认可后，承包人不承担设计责任。
（ × ）
13．经发包人同意的分包工程，分包人可以直接进入现场参与施工。
（ × ）
14．由于承包人在某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰，承包人可以要求顺延工期。 （ × ）
15．FIDIC合同条款中，合同工期与合同有效期是同一个概念。 （ × ）
16．FIDIC合同条款中，缺陷通知期自工程接收证书中写明的竣工日期开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。 （ √ ）
17．在发包人和承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中，工程师处于核心地位。
18．工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商必须执行。 （ √ ）
19．按索赔的目的来分，可以将索赔分为工期索赔和费用索赔。 （ √ ）
20．按照FIDIC合同条款，发生不可抗力事件，承包人只能索赔工期。（ × ）
21．根据我国《合同法》的规定，订立时显失公平的合同属于无效合同。( X )
22．监理合同的有效期是指合同签订日至合同约定的完成日。 (