收藏 分销(赏)

回迁房买卖协议书.doc

上传人:w****g 文档编号:2942453 上传时间:2024-06-11 格式:DOC 页数:10 大小:22KB
下载 相关 举报
回迁房买卖协议书.doc_第1页
第1页 / 共10页
回迁房买卖协议书.doc_第2页
第2页 / 共10页
回迁房买卖协议书.doc_第3页
第3页 / 共10页
回迁房买卖协议书.doc_第4页
第4页 / 共10页
回迁房买卖协议书.doc_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

1、回迁房买卖协议书1、回迁房屋买卖协议书甲方(卖方):身份证号:乙方(买方):身份证号:甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下协议条款:一、甲方自愿将位于*县城南四路北,东升社区5栋22号建筑面积99.3平方米回迁商服房屋(尚未办理产权登记)卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方,双方自愿达成如下协议条款。二、双方协商此商服楼总价款为人民币贰拾玖万元整,即人民币290,000.00元。三、付款方式:达成协议后乙方付给甲方定金#万元,甲乙双方签订协议之日付人民币#万元,其余楼款在甲方办理完回迁房屋房屋产权登记后由乙方一次性付清。四、房屋产权及具体状况的承诺1、出卖人应

2、当保证对所出卖房屋具有所有权、处分权,保证乙方享有独立的经营权和所有权、处分权等与房产有关的权利,保证任何人不得就此楼房向买受人主张任何权利。2、出卖人应当保证出卖该房屋没有产权纠纷,在该出卖房屋上与开发商或者其他任何人没有任何债权债务纠纷。甲方应保证该房产没有任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。3、出卖人在国家有关部门允许此楼盘办理产权登记开始一个月内必须办理回迁房屋产权登记,所涉及的所有税、费均由由甲方交纳。4、出卖人在办理完回迁房屋产权登记后,应无条件义务配合乙方办理二手房交易产权登记过户,此项交易所涉及的契税、测

3、量、房产交易、工本费等费用由乙方缴纳。5、乙方在达成协议、签订协议以及在甲方办理完回迁房屋产权登记后,应当按照协议约定当天履行付款义务。6、此楼房以协议签订之日起为交付日,交付日前发生的附属物丢失、安全事故等责任损失由甲方承担。交付日后一切责任事故损失均由乙方负责,乙方具有独立的经营自主权、处分权等一切与此楼房相关的财产权利。五、本协议签订后,如一方违反本协议条款,该方应向对方支付伍万元元违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付一百元罚金,逾期30日视为违约,合用违约金罚则约定;如因政府及银行规定,本协议涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致协议

4、解除,不合用本条款。六、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。甲方(卖方):(印)住址:电话:乙方(买方):(印)住址:电话:中间证明人签字:(印)身份证号:电话:协议签订日期年月日2、回迁房买卖协议书出卖人(甲方)买受人(乙方)根据中华人民共和国协议法及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以资共同信守执行。1、因甲方的房屋被依法迁,甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔。2、由于上述的房屋尚未施工,开发商出售的房屋处在预售阶段。甲方批准乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号,选择

5、房屋的楼层及位置。3、根据开发商的规定,乙方自行应当支付房款(房屋平均价格为每平方米元,具体房款按所购的楼层及位置具体核算)。除此,作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后,支付给甲方酬谢金的三分之一;待房屋主体结构完毕后再支付三分之一;基余的待楼房交付后十日内支付完毕。5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。假如回迁房屋位置不在上述地段,乙方有权利解除该协议,甲方应当退还已支付的酬谢金。6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议,甲方不得无端阻拦。假如需要甲方方面的相关手续,甲方有义务协助提供

6、。7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或协议,以甲方名义签订购房协议,甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证,土地证及其过户手续的需要,甲方应当提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负补偿责任。8、乙方如在本房屋买卖协议成立后,无论办理房屋产权证,土地证及其过户手续与否,将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。9、本协议签订后,双方应当共同遵守,甲方不得无端反悔,不得再对该房屋主张任何的权利。假如甲方违约,除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外,还应当支付元的违约金。10、本协议双方应当共同执行,不得无端反悔。任何一

7、方违反本协议的,应当支付对方元的违约金。11、在本协议履行过程中,双方发生分歧应当协商解决,协商不成,任一方均可向人民法院起诉。12、本协议一式两份,双方各执一份为凭。13、本协议自双方签字之日起生效。甲方乙方年月日3、回迁房买卖协议书卖方(简称甲方,房屋共有人均要签字):身份证号码:买方(简称乙方):身份证号码:根据有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以共同信守执行。第一条、甲方将自己在(房屋具体地址)拥有的回迁房出卖给乙方,房产证面积暂定为90平方米左右,每平方米按照4000元计算。第二条、上述房产的交易总价为:人民币36万元整。

8、假如实际房产证面积有误差,实际按照4000元/平方米多退少补。第三条、付款时间与办法:乙方自协议签订后当天一次性支付房款10万元。甲方保证在年月日之前将该房产移交给乙方居住使用,乙方拿到房屋后立即支付16万元。假如年月日之前没有移交该房屋给乙方居住使用,甲方按照每月1500元支付乙方房租损失。待房屋过户给乙方后,乙方立即支付剩余房款10万元。第四条、甲方保证有权利出卖该房产,如出现其他权利人对该房产主张权利,导致乙方损失的,均由甲方承担责任。第五条、甲方应当自该房屋可以过户之日起30天内协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其过户手续的需要,甲方应当提供一切与之有关的手续及资料。如因

9、甲方的延误,致使乙方延期办理房产证的,甲方需向乙方承担总房款30%的违约金。第六条、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。办理产权过户相关费用在4万元以内的由甲、乙方平均承担。超过4万元的,超过部分由甲方承担。第七条、假如本地政策许可,办理房产证时可以将该回迁房直接登记在乙方名下的,甲方应协助乙方办理,尽也许协助乙方少交或免交过户手续费及税费。甲方故意不协助的,导致增长过户手续费及税费的,一概由甲方承担。第八条、本协议签订后,甲、乙双方应当共同遵守,都不得无端反悔。假如甲方违约导致该房屋无法过户到乙方名下,甲方需要按照同地段同面积商品房最高价格计算

10、实际损失补偿乙方。需要进行房产价值评估的,评估费用由甲方承担。第九条、乙方在本房屋买卖协议成立后,无论是否办理房屋产权证,土地证及其过户手续,都有权利将此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻挠。第十条、在本协议履行过程中,双方发生分歧应当协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。乙方因甲方违约,需聘请律师起诉的,律师费应由甲方承担。第十一条、本协议一式叁份,本协议自双方签字之日起生效。甲方(房屋共有人均要签字):乙方:年月日 年月日见证人:苏义飞律师4、回迁房买卖协议书卖方(简称甲方):_身份证号码:_买方(简称乙方):_身份证号码:_根据有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基

11、础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,以共同信守执行。第一条、甲方将自己在(房屋地址)拥有的回迁房出卖给乙方,建筑面积为_平方米左右。第二条、上述房产的交易总价为:人民币元整。假如实际建筑面积和房产证面积有误差,不影响房屋总价。第三条、付款时间与办法:乙方在年月日之前首付甲方_房款,余款元整在年月日之前支付。乙方自年月日之前首付甲方_房款日取得该房屋实际支配权,甲方不得以任何理由阻碍乙方行使该房屋支配权。第四条、甲方保证有权利出卖该房产,如出现其他权利人对该房产主张权利,导致乙方损失的,均由甲方承担责任。第五条、甲方应当自该房屋可以过户之日起内协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证、土地证及其

12、过户手续的需要,甲方应当提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误,致使乙方延期办理房产证的,甲方需向乙方额外承担贰万元的补偿责任。第六条、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。办理产权过户手续费由_乙_方承担。第七条、假如本地政策许可,办理房产证时可以将该回迁房直接登记在乙方名下的,甲方应协助乙方办理,尽也许协助乙方少交或免交过户手续费及税费。甲方故意不协助的,导致增长过户手续费及税费的,一概由甲方承担。第八条、本协议签订后,甲、乙双方应当共同遵守,都不得无端反悔。假如甲方违约导致该房屋无法过户到乙方名下,甲方除退还房款外,还应按照该房屋实际增值部分,作为乙方损失予以补偿,需要进行房产价值评估的,评估费用由甲方承担。第九条、在本协议履行过程中,双方发生分歧应当协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。乙方因甲方违约,需聘请律师起诉的,律师费应由甲方承担。第十条、本协议一式两份,双方各执一份为凭,本协议自双方签字之日起生效。甲方(房屋共有人均要签字): 乙方:年月日 年月日

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 应用文书 > 合同范本

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服