混凝土地面综合项目工程综合项目施工合同.doc

室内混凝土地面工程承包合同

发包方（下称甲方）：
承包方（下称乙方）：
依照《中华人民共和国建筑法》以及其她有关法律法规规定，本着公平、公正、公开原则，经甲乙双方协商，详细事宜如下：
第一条 工程项目概况
1.1工程名称：
1.2工程地址：
1.3承包方式：包工（包料）。
1.4工程范畴与内容：
1）乙方负责厂房内混凝土地面基层解决工作：碾压、机械找平（甲方负责人工配合找平）。
2）乙方方负责C30混凝土地面施工：定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、粗刮、细刮、机械提浆、磨光、养护、割缝等有关混凝土地面所有工序施工。
3）使用所有机械设备材料均由乙方自带。
4）混凝土地面质量原则：国家厂房混凝土地面施工方案。
5）乙方严格按照国家厂房混凝土地面施工方案施工。
第二条 工程量及工期
1、暂定工程量：室内混凝土地面2678.94立方米。
2、工期：4月25日开工，5月15日竣工。日历工期20天，如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。
3、甲方负责提供材料及施工图纸。
第三条 工程质量原则
乙方按照国家现行规范施工，达到室内混凝土地面验收合格原则。
第四条 合同价款
5.1、合同价款计算：937629.00元
5.2、本工程无工程预付款。
5.3、工程量按实际发生结算。
施工单项
规格
综合单价
单位
备注
地面
C30混凝土330厚
350
元/立方米
不含税单价
第五条 工程款支付
（1）按形象进度付款，当完毕单体厂房室内地面混凝土工程量后经甲方驻工地代表确认工程量后，支付已竣工程量50%。工程竣工后经甲方驻工地代表确认后支付工程总价95%；剩余5%作为工程质保金，质保期为一年，质保期满并解除质量缺陷后无息返还。
第六条 双方职责
1.甲方职责
（1）甲方派驻现场施工管理人员 电话 ，负责解决、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具备工程质量、安全生产、文明施工决定权与否决权。乙方必要服从甲方关于安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法规定。保证无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。
（2）甲方提供电源二级箱以上电源、电线，准时提供施工工作面给乙方使用。
（3）负责协调配合管理施工现场，指定相应施工员监管施工工作。
（4）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。乙方工作人员住宿床位，用水、用电甲方负责，如发现乙方挥霍按工地相应管理制度惩罚。
（5）按施工安全规范规定，采用应有施工安全办法，保证施工安全与第三者安全。在施工过程中发生伤亡事故责任以及因乙方管理不善导致损失，均由乙方自行承担。
（6）工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已竣工程保护，保护期间如有人为故意损坏，应由乙方方予以修复或返工。
2.乙方职责
（1）乙方派驻现场施工管理人员 电话 。定期对职工进行安全检查教诲，牢固树立“安全第一”理念，通过各种方式辅导员工时刻绷紧安全这根弦，时刻把安全放在心上，坚决做到不安全绝不生产，严格安全技术交底制度，狠抓安全办法贯彻，并承担所有安全责任及后果，乙方必要服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（2）乙方派驻现场施工管理人员工作要做到“三细”心细、安排工作细、抓工程质量细，“三到位”布置工作到位、检查工作到位、隐患解决到位。施工班组每完毕一种分项工作，必要经甲方项目部管理人员签字承认后，方可进行下道工序施工。
（3）施工现场内不得随处抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场料清。
（4）乙方必要按照施工技术方案及施工样板施工，如果在施工期间所导致每个施工段质量不合格，乙方则全价补偿给甲方导致一切经济损失。
第七条 安全施工
1． 乙方施工人员进场施工前必要向甲方申报准备进场人员名单并附身份证复印件，进场人员必要进行三级教诲才干上岗，规定在进场前对每个进场人员进行教诲考试工作，进行消防安全教诲，必要本人签字。
2．乙方施工人员进场后，必要先到甲方进行登记，特殊工种必要持上岗证，方可上岗操作，并对的使用安全劳保用品，劳动保护用品必要为合格产品，手续证件齐全。
3．乙方施工人员上班前必要进行班前安全技术交底，并做好班前安全记录，每个职工必要懂得安全技术操作规程。对违章操作导致事故发生，一切经济责任和事故责任均由乙方负责承担，对违背安全生产规程行为，甲方安全员有权进行制止，并对违章者进行教诲罚款或勒令停工，罚款从工资扣除。
4．乙方管理人员安全工作要做到“三必谈”：发现情绪不正常人必谈、对受到批评人必谈、每月必要召开一次谈心会。谈安全工作经验，消除暴躁和悲观情绪，反思存在问题和局限性，使其保持良好心态投入工作。
5．施工前，甲乙双方订立安全生产合同书（后附）。施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、其她有关法规以及施工期间国家颁发新法律法规，并对现场作业安全及工程质量负责。乙方必要做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整洁。
6．乙方应遵守建设工程安全生产关于规定，严格按照安全原则组织施工，采用必要安全防护办法、消除事故隐患，由于乙方安全办法不力导致事故责任和因而发生费用，由乙方自行承担。
第八条 文明施工、治安管理方面
10.1在工作或休息期间不得闹事、打架斗殴，在施工现场以外所发一切不道德事情，被公安机关查扣、罚款及刑事责任由乙方自负。晚上必要遵循工地所规定作息时间，禁止躺在床上吸烟。
10.2乙方施工人员必要遵纪守法，讲究社会公德，不准随处大小便，宿舍内必要每天打扫卫生，轮流值日扫地、服装、鞋帽必要成线放齐，文明有秩序。禁止在宿舍烧电炉、电饭锅、煤气灶、热得快，做到文明施工，保证双原则化工作。
10.3乙方不得安排18岁如下及55岁以上人员从事工地现场作业。
第九条 关于工期延误
如下因素导致工期延误，通过甲方现场项目经理确认，工期相应顺延。
（1）甲方未按商定日期提供施工场面及有关开工条件。
（2）甲方工程师未按照合同商定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。
（3）不可抗力：自然灾害等。
（4）合同商定或甲方项目经理批准工期顺延其她状况。
第十条 违约
合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同商定履行义务其她状况，均属违约。由违约方承担违约责任，补偿另一方因其违约导致损失，并支付合同价款10%作为违约金。在施工现场野蛮施工，不按操作规程施工，不服从甲方安排，情节严重者要补偿给甲方带来一切经济损失，解除合同无条件退浮现场。
第十一条 合同争议解决方式
13.1本合同履行过程中所发生争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。
13.2如协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条 合同生效与终结
14.1本合同经甲乙双办法人代表或其委托代理人签字加盖公章后生效。
14.2本工程按照甲乙双方按照合同商定，甲方付清所有工程款之日，此合同自动终结。
第十三条 合同份数
15.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份，具备同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商订立补充合同，补充合同是本合同构成某些，与本合同发生冲突某些以补充合同为准。

发包方（公章） 承包方（公章）

法定代表或委托代理人： 法定代表或委托代理人：

电 话： 电 话：

工程质量保修书
发包人(全称)：
承包人(全称)：
发包人、承包人依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，中华人民共和国·沈阳国际特种机床装备城室内混凝土地面工程施工订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范畴和内容
承包人在质量保修期内，按照关于法律、法规、规章管理规定和双方商定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范畴：依照甲乙双方订立施工承包合同中承包人施工范畴内工程。
二、质量保修期
双方依照《建设工程质量管理条例》及关于规定，商定本工程质量保修期如下：
质量保修期为一年,质保期满无质量缺陷后无息返还质保金。
三、质量保修责任
1．属于保修范畴、内容项目，承包人应当在接到保修告知之日起3天内派人维修;紧急抢修12小时内到场维修。承包人在商定期限内不履行保修责任，发包人可直接委托第三方维修,发生费用从其质保金中扣除。
2．发生紧急抢修事故，承包人在接到事故告知后，应当及时到达事故现场抢修。
3．对于涉及构造安全质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，及时向本地建设行政主管部门报告，采用安全防范办法；由原设计单位或者具备相应资质级别设计单位提出保修方案，承包人实行保修。
4．质量保修完毕后，由发包人组织验收。
四、其她
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同订立，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

发包人： 承包人：

授权代表： 授权代表：

订立日期： 年 月 日 

安全生产合同书
本合同签约当事方：
发包人： （如下简称“甲方”）
承包人： （如下简称“乙方”）
为强化本项工程安全生产工作，现根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》规定，特订立本合同书：
一、安全生产目的：
保证本项工程无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等安全事故。
二、乙方安全生产工作：
1、乙方严格按《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及国家、地方有关法律法规、文献规定进行本项工程施工。
2、乙方严格按建筑行业施工安全规范、原则、规程进行施工。
3、乙方在进场施工前，应制定本项工程安全生产管理办法专项安全技术施工办法及方案，并报甲方确认，同步备案。
4、乙方在进场施工前，应制定本项工程安全生产应急预案，并报甲方确认，同步备案。
5、乙方必要在进场施工前、施工过程中对施工人员进行有针对性安全生产教诲培训。每个人必要经考试合格后上岗，试卷交于安保部门备案。
6、乙方必要建立安全生产自查制度，并建立安全生产管理档案，以备查。
7、对于本项施工也许产生安全隐患部位、环节应采用专项防护办法，保证办法到位、无隐患。
8、鉴于施工过程中存在大量交叉作业，乙方应特别强化交叉作业前交底工作，并告知施工总承包单位与有关交叉作业单位。
9、暂时用电接线、拆线必要由工地专职电工进行操作，不得私拉乱接，如发生违规现象将重罚，导致一切后果由负责人承担。
10、乙方必要做好工人宿舍消防防火工作，对的使用消防设施，保证宿舍卫生、清洁。
11、乙方食堂管理员必要具备健康证，要保证食堂饮食卫生安全。
三、安全办法等费用已涉及在乙方报价中，甲方不在支付安全办法费。乙方在施工过程中发生一切安全伤亡事故或其他事故均由乙方自行负责，并承担一切经济损失；甲方不承担任何责任和经济补偿。乙方保证安全办法费专款专用。
四、乙方违背安全生产法规规定及本合同商定，依法承担相应法律责任，并按施工合同商定向甲方承担相应违约责任。
五、本合同作为施工合同附件，与施工合同同步生效。

甲方： 乙方：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

订立日期： 年 月 日