建设工程施工合同行政公文工作范文实用文档.doc

内容为网络收集 仅供参考建设工程施工合同制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局内容为网络收集 仅供参考目录第一局部 合同协议书.1一、工程概况.1二、合同工期1三、质量标准2四、签约合同价与合同价格形式2五、工程经理2六、合同文件构成2七、承诺3八、词语含义3九、签订时间4十、签订地点4十一、补充协议4十二、合同生效4十三、合同份数4第二局部 专用合同条款. 5 1. 一般约定62. 发包人103. 承包人114. 监理人145. 工程质量156. 平安文明施工与环境保护16工期和进度167. 材料与设备189. 试验与检验1910. 变更2011. 价风格整2112. 合同价格、计量与支付2213.验收和工程试车2514. 竣工结算2615. 缺陷责任期与保修2716. 违约2817. 不可抗力3018. 保险3120. 争议解决31附件.33内容为网络收集 仅供参考第一局部 合同协议书发包人全称： 承包人全称： 根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程内容：。群体工程应附?承包人承揽工程工程一览表?附件1。6.工程承包范围：。二、合同工期方案开工日期：年月日。方案竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述方案开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币大写(元)；其中：1平安文明施工费：人民币大写 (元)；2材料和工程设备暂估价金额：人民币大写 (元)；3专业工程暂估价金额：人民币大写 (元)；4暂列金额：人民币大写 (元)。2.合同价格形式： 。五、工程经理承包人工程经理：。六、合同文件构成本协议书与以下文件一起构成合同文件：1中标通知书如果有；2投标函及其附录如果有； 3专用合同条款及其附件；4通用合同条款；5技术标准和要求；6图纸；7已标价工程量清单或预算书；8其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成局部。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行工程审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二局部通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成局部。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人： (公章)承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：签字 签字组织机构代码： 组织机构代码：地 址： 地 址：邮政编码： 邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电 话：电 话：传 真：传 真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账 号：账 号：第二局部 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名 称： ；资质类别和等级：；联系 ：；电子信箱： ；通信地址：。1.1.2.5 设计人：名 称：；资质类别和等级：；联系 ：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成局部的其他场所包括： 。1.1.3.9 永久占地包括： 。1.1.3.10 临时占地包括： 。1.3法律 适用于合同的其他标准性文件：。1.4 标准和标准1.4.1适用于工程的标准标准包括： 。1.4.2 发包人提供国外标准、标准的名称：；发包人提供国外标准、标准的份数：；发包人提供国外标准、标准的名称：。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。1.7 联络天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承当。1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术标准以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承当方式：。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。允许调整合同价格的工程量偏差范围： 。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓 名：；身份证号： ；职 务：；联系 ：；电子信箱：；通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下：。2.4 施工现场、施工条件和根底资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求： 。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。发包人是否提供支付担保： 。发包人提供支付担保的形式： 。3. 承包人3.1 承包人的一般义务9承包人提交的竣工资料的内容：。承包人需要提交的竣工资料套数：。承包人提交的竣工资料的费用承当：。承包人提交的竣工资料移交时间：。承包人提交的竣工资料形式要求：。10承包人应履行的其他义务： 。3.2 工程经理3.2.1 工程经理：姓 名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；平安生产考核合格证书号：；联系 ：；电子信箱：；通信地址：；承包人对工程经理的授权范围如下：。关于工程经理每月在施工现场的时间要求： 。承包人未提交劳动合同，以及没有为工程经理缴纳社会保险证明的违约责任： 。工程经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。3.2.3 承包人擅自更换工程经理的违约责任： 。 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换工程经理的违约责任： 。3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交工程管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：。主体结构、关键性工作的范围：。 3允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。4. 监理人关于监理人的监理内容：。关于监理人的监理权限：。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承当的约定：。4.2 监理人员总监理工程师：姓 名：；职 务：；监理工程师执业资格证书号：；联系 ：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：1；2；3。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：。关于工程奖项的约定：。5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：。监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。6. 平安文明施工与环境保护 工程平安生产的达标目标及相应事项的约定：。6.1.4 关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理方案的约定：。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：。6.1.6 关于平安文明施工费支付比例和支付期限的约定：。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。7.2 施工进度方案7.2.2 施工进度方案的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度方案后确认或提出修改意见的期限：。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。因发包人原因造成监理人未能在方案开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价风格整要求，或者解除合同。7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误7因发包人原因导致工期延误的其他情形：。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：1；2；3。7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：。8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供给的材料设备的保管费用的承当：。8.6 样品样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承当的约定：。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所：。施工现场需要配备的试验设备：。施工现场需要具备的其他试验条件：。9.4 现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。10. 变更1关于变更的范围的约定：。10.4 变更估价10.4.1 变更估价原那么关于变更估价的约定: 。1包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。发包人审批承包人合理化建议的期限：。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：?暂估价一览表?。10.7.1 依法必须招标的暂估价工程对于依法必须招标的暂估价工程确实认和批准采取第种方式确定。10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价工程对于不属于依法必须招标的暂估价工程确实认和批准采取第 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价工程承包人直接实施的暂估价工程的约定：。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。11. 价风格整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价风格整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及根本价格指数及其来源的约定：； 第2种方式：采用造价信息进行价风格整。2关于基准价格的约定：。专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为根底超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为根底超过%时，其超过局部据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为根底超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为根底超过%时，其超过局部据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为根底超过%时，其超过局部据实调整。第3种方式：其他价风格整方式：。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。2、总价合同。总价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。12.3 计量12.3.1 计量原那么工程量计算规那么：。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项总价合同的计量约定进行计量：。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定：。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：。12.4.3 进度付款申请单的提交1单价合同进度付款申请单提交的约定：。2总价合同进度付款申请单提交的约定：。3其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。12.4.4 进度款审核和支付1监理人审查并报送发包人的期限：。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。2发包人支付进度款的期限：。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。12.4.6 支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：。3、单价合同的总价工程支付分解表的编制与审批：。13.验收和工程试车13.1 分局部项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2 竣工验收关于竣工验收程序的约定：。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：。13.2.5移交、接收全部与局部工程承包人向发包人移交工程的期限：。发包人未按本合同约定接收全部或局部工程的，违约金的计算方法为：。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容：。1单机无负荷试车费用由承当；2无负荷联动试车费用由承当。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定：。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限：。14. 竣工结算14.1 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：。竣工结算申请单应包括的内容：。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：。发包人完成竣工付款的期限：。关于竣工付款证书异议局部复核的方式和程序：。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：。承包人提交最终结算申请单的期限：。14.4.2 最终结清证书和支付1发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。2发包人完成支付的期限：。15. 缺陷责任期与保修缺陷责任期的具体期限：。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第种方式：1质量保证金保函，保证金额为：； 2%的工程款；3其他方式:。15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第种方式：1在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价风格整的金额；2工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；3其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：。15.4.1 保修责任工程保修期为：。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。16. 违约16.1 发包人违约发包人违约的其他情形：。 16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承当方式和计算方法：1因发包人原因未能在方案开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：。2因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。变更的范围第2项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。4发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。5因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。6发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。7其他：。16.1.3 因发包人违约解除合同发包人违约的情形约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：。承包人违约责任的承当方式和计算方法：。16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承当方式：。17. 不可抗力17.1 不可抗力确实认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：。18.3 其他保险关于其他保险的约定：。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：。20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。 20.3.1 争议评审小组确实定争议评审小组成员确实定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承当方式：。其他事项的约定：。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。因合同及合同有关事项发生的争议，按以下第种方式解决：1向仲裁委员会申请仲裁；2向人民法院起诉。附件协议书附件：附件1：承包人承揽工程工程一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供给材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：预付款担保格式附件10：支付担保格式附件11：暂估价一览表内容为网络收集 仅供参考附件1：承包人承揽工程工程一览表单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格元开工日期竣工日期内容为网络收集 仅供参考附件2：发包人供给材料设备一览表序号 材料、设备品种规格型号单位数量单价元质量等级供给时间送达地点备注附件3：工程质量保修书发包人全称：承包人全称：发包人和承包人根据?中华人民共和国建筑法?和?建设工程质量管理条例?，经协商一致就工程全称签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承当工程质量保修责任。质量保修范围包括地基根底工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他工程。具体保修的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据?建设工程质量管理条例?及有关规定，工程的质量保修期如下：1地基根底工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为年；3装修工程为年；4电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7其他工程保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任1属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及结构平安的质量问题，应当按照?建设工程质量管理条例?的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取平安防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承当。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)： 承包人(公章)：地 址： 地 址：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：账 号：账 号：邮政编码： 邮政编码：附件4：主要建设工程文件目录文件名称套数费用元质量移交时间责任人附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注附件6：承包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承当过的工程一、总部人员工程主管其他人员二、现场人员工程经理工程副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理方案管理平安管理其他人员附件7：分包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承当过的工程一、总部人员工程主管其他人员二、现场人员工程经理工程副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理方案管理平安管理其他人员附件8：履约担保发包人名称：鉴于发包人名称，以下简称“发包人与承包人名称以下称“承包人于年月日就工程名称施工及有关事项协商一致共同签订?建设工程施工合同?。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 1. 担保金额人民币大写元。2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承当本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6. 本保函自我方法定代表人或其授权代理人签字并加