知青园合同.doc

园林工程施工合同项目名称：天津市宝坻区知青公园景观工程甲 方：乙 方：河北荣盛绿化工程有限公司签订地点：签订日期：合同编号：园林景观建筑工程施工合同发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 河北荣盛绿化工程有限公司 依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就 天津市宝坻区知青园景观工程 （以下简称工程）事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况工程名称： 天津市宝坻区知青园景观工程 工程地点： 天津市宝坻区 第二条 承包范围及内容按照发包商提供的施工图中除公园大门及四合院建筑外的所有内容（不包含土方的购置、园区周围主路、苗木移植部分）第三条 承包方式和合同价款： 1、承包方式：施工总承包，即由乙方负责第二条所规定承包范围内部分工程内的包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包保修。 2、工程总造价按中标价（小写）： （大写）： 。（某些物料，如：生态厕所、景墙浮雕等，施工图中的物料材质没有注明，施工方可根据预算价格格采用相应的材质进行施工并经甲方负责人签字认可）3、工程工期：1）、本项目工期：2014年 月 日至 年 月 日2）、因不可抗力，甲方不按合同支付工程款、提供工作面，停水、停电以及阴雨天等原因超过24小时造成的工期延误，乙方就延误内容，向甲方提供书面报告，经甲方代表确认，工期相应顺延，但不增加任何因上述原因造成的停窝工费用。3）、乙方施工质量不符合设计、施工规范及合同约定的要求，乙方应在甲方指定期限内进行返工，直至达到甲方要求为止，因返工发生的费用有乙方承担，工期不予顺延。4）、甲方认为乙方施工进度与计划严重不符时且可能无法按时完工，可向乙方发出以下指示，且乙方不得因此索取任何费用：指示乙方增加人手、机械并加班工作，在保证质量的前提下以加快施工进度，确保工程在合同约定的完工日期之前完工。乙方接到批示后应修正进度计划并报给甲方批准，在甲方批准后乙方按修正后的进度计划进行施工。如乙方未能遵守第三条第3款（4）所述指示时，甲方有权雇用第三方来施工以保证工程在完工日前完成，由此给甲方增加的一切费用均由乙方承担，甲方在支付给乙方的款项中扣除该部分费用。第四条 工程质量标准、适用规范和标准：1、质量标准：达到设计标准，合格。2、适用规范和标准（现行）：园林园路园桥工程施工技术标准规范园林给水排水工程施工技术标准规范园林供电照明工程施工技术标准规范园林庭园工程施工技术标准规范园林绿化工程施工技术标准规范园林建筑工程施工技术标准规范第五条 工程付款方式与竣工结算：1、工程完成20%后，付合同价款的 5% 。2、工程完成40%后，付合同价款的 20% 。3、工程完成80%后，付合同价款的 40% 。4、工程完成后，付至合同价款的 95% ，剩余 5% 做为工程质保金，于质保期满后无息付清。5、所付款项对应的工程进度及工程量必须经甲方负责人及监理签字认可，乙方提供建筑业发票后，方可支款。6、发票的提供时间为每次甲方付款前（甲方付款前2日通知），发票金额同每次付款金额。提供发票同时乙方应提供收款单位开户行和账号。7、为保证乙方利益，若甲方不能按时支付工程款时，乙方可停工待款并要求用甲方不动产抵付工程款，甲方负违约责任。第六条 甲方责任：1、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量进度进行监督检查，主持协调办理验收、变更、登记等手续。2、负责施工方案审核，设计变更签证，组织验收。3、负责协调乙方与施工各方的配合关系。4、负责提供场地内的临时用水、用电接驳口。5、为甲方提供施工人员所需办公与生活、施工所需材料、机械的仓储等房间。第七条 乙方责任：1、指派 为乙方工地代表，负责合同的履行和工程施工管理，办理施工、验收、变更、登记等手续和其他事宜。2、合同签订后五天内，甲方应组织施工相关部门进行技术交底，各部门明确本工程的施工技术及后期效果。3、正式施工前按甲方及设计师要求提交材料样板，经甲方及设计师确认后方可进行施工，否则所造成的一切损失由乙方负责。4、景观工程施工队进场后，涉及有其他施工队交叉施工的工程项目，应办理相应的交接手续。5、做好施工组织管理，维持现场整洁，施工所产生的垃圾及时清理并运走，费用乙方自理； 如乙方不负责清理，甲方另派人清理，从乙方工程款中扣罚所发生费用的两倍。6、施工中所发生的安全事故，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门。7、及时准确的向甲方报告工程进度情况，便于甲方对工程质量和进度实施监控。8、乙方承担所承包范围内的质量检测责任及费用。遵守施工现场安全生产，文明施工的有关规定，服从甲方的合法指令，否则均视为乙方违约。9、由于下列原因造成的工期延误，工期相应顺延：（1）甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件；（2）不可抗拒力；（3）双方约定工期顺延的其他情况。 （4）甲方未按合同约定支付工程款。第八条 材料供应：1、工程所用的材料设备均由乙方采购，所用材料设备的品牌规格、型号必须符合设计和甲方的要求。2、所用材料须有合格证和质量检验报告书。3、材料进场后需通知甲方签证合格后方可使用。第九条 隐蔽验收和中间验收：1、工程具备隐蔽条件或需进行中间验收的部位，乙方首先进行自检，并在隐蔽验收和中间验收前4小时以书面形式通知甲方代表，通知隐蔽和中间验收内容、验收时间、地点，乙方准备验收记录。验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方方可进行下一道工序的施工：验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内整改完毕后重新验收。2、甲方不能按时进行验收，应在验收前4小时通知乙方提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认验收记录。第十条 工程竣工验收及结算：1、工程竣工验收按甲、乙双方确认的施工图纸、项目清单、样板、现行相关验收规范、标准为依据：（1）工程施工完毕后，经甲方验收合格方可进行结算，在结算中若出现施工图、效果图以外的变更、工程签证等，综合单价表中没有明确的项目但工程量清单有相近的子目，执行相近子目工程量清单，无相近的由双方协商定价；施工过程中材料按照市场价采用当期文件中的信息价格执行，没有的材料价格由甲、乙双方协商确定单价。（2）工程应按图纸要求施工。如有变更必须经甲方书面批准，否则，不予验收及不办理竣工结算。2、乙方认为工程具备验收条件后，应于验收前7天内向甲方提供完整的竣工资料一式五份和竣工验收报告，甲方代表收到报告后七天内组织有关单位验收，并在验收后三天内提出整改意见。3、甲方收到乙方竣工验收报告七天内无正当理由不组织验收和提出整改意见，则视为竣工验收报告已被批准。4、竣工日期为乙方递交竣工报告的日期，若需整改后才能达到竣工要求的，应为整改后重新递交竣工验收报告的日期。5、验收合格后十日内，乙方向甲方办理工程移交手续，双方在移交证书上签字盖章之日为正式移交之日，因乙方原因造成不能按期交付的，按逾期竣工处理。第十一条 工程保修：1、本工程保修期按第11.2条（若国家法律、法规规定的保修期长于约定保修期的，依照法律、法规规定执行），保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日起计算。保修期内出现因工艺、材料等而导致的质量问题，乙方应在甲方通知后保障48小时内派人免费维修，否则甲方可委托其他单位维修，其费用在乙方保修金中扣除，不足部分由乙方支付。保修期外发生损坏，乙方有责任承担维修工作，并以最优惠价格向甲方收取相应的人工费和材料费。2、本工程保修期一年，在保修期（注：自工程验收合格后起一年）期间免费维护。第十二条 违约责任：1、合同生效后，单方不履行合同或单方终止合同或因自身原因造成对方终止合同，违约方应向守约方支付合同总价的20%的违约金，并赔偿由此给守约方造成的经济损失。2、除不可抗力外，乙方不能按期完工，每逾期一天，应向甲方支付壹万元的违约金；逾期完工超过十天、无故停工超过三天，甲方有权解除合同。3、若乙方无故拖延工期 七 天以上，导致工期延误，甲方有权单方面终止合同，所造成的损失由乙方负责。4、若因甲方不能协调乙方施工工作面，办理施工所需证件与证明，导致乙方窝工的，甲方负责赔付乙方窝工费并顺延施工工期。5、甲方不能按照约定付款，乙方停工一切损失甲方负责，并顺延工期。第十三条 合同生效与终止：1、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，均具同等法律效力。2、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效；合同中甲乙双方约定的所有内容执行完毕后自动失效。 3、双方履行合同中如有分歧，应由双方协商。协商无果可向人民法院提交仲裁申请。（以下无正文）甲 方（盖章）： 乙 方（盖章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：联 系 方 式： 联 系 方 式：签 订 日 期： 签 订 日 期：