资源描述
2026年备考监理工程师之合同管理真题精选附答案
单选题(共150题)
1、数据库的主要特点有( )。
A.实现数据共享
B.减少数据的冗余度
C.数据间相互影响
D.数据实现集中控制
E.数据一致性和不可维护性
【答案】 A
2、施工承包人为了避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。
A.施工承包人
B.建设单位
C.供货方
D.采购方
【答案】 C
3、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法,正确的是()
A.偏差一律不准澄清
B.所有偏差均允许澄清
C.允许对细微偏差进行澄清
D.澄清不限于投标文件的范围
【答案】 C
4、勘察设计招标的开标中,投标人对开标有异议的,应当在( )提出。
A.投标截止时间之前
B.开标现场
C.开标完成后3内
D.开标完成后10日内
【答案】 B
5、某建设工程复杂,工程技术、结构方案难以预先确定,时间特别紧迫,该建设工程施工合同适宜选择()作为合同计价方式。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同
【答案】 D
6、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()
A.工程师有权根据施工实际情况控制使用
B.承包商有权根据施工实际需要自主使用
C.承包商应于工程竣工前使用完毕
D.可用于支付承包商的索赔
【答案】 A
7、根据《标准施工合同》,当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时,合同文件优先解释的顺序是()。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书
B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款
C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款
D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款
【答案】 D
8、下列选项不属于建设工程合同当事人的是()。
A.建设单位
B.工程总承包单位
C.设计人
D.项目监督管理部门
【答案】 D
9、根据FIDIC《施工合同条件》,承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于( )日。
A.14
B.21
C.28
D.30
【答案】 A
10、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标,下列说法正确的是()。
A.设备和安装应当合并招标
B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型
C.应当由承包商负责采购
D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套
【答案】 B
11、下列不属于初步评审的内容是( )。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.报价评审
【答案】 D
12、下列选项中,不可以作为抵押物的是( )
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.交通运输工具
D.海域使用权
【答案】 A
13、某住宅采用砖缝贯通的空心玻璃砖隔断,隔断高为2m,宽为4m,则该空心玻璃砖隔断与相连砖墙的连接方式,下列哪一种正确?( )
A.木楔固定,M5水泥砂浆嵌固
B.与砖墙接缝宽为20mm,垂直布1根φ8mm钢筋,M5水泥砂浆嵌牢
C.用U形材卡牢,型材卡用膨胀螺栓与砖墙连接
D.每2层砖布2根φ8mm钢筋,伸人砖墙内240mm,伸入空心玻璃砖墙内500mm
【答案】 C
14、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用( )方案。
A.动物实验
B.随机对照
C.临床试验
D.类实验
E.人体试验
【答案】 B
15、(2017年真题)根据《标准施工合同》,监理人征得发包人同意后,应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】 A
16、FIDIC施工合同条件中的暂列金,是()的一项款额。
A.不计入合同价格之内
B.用于不可预见项目使用
C.由工程师或承包商代表控制使用
D.专门用于承包商施工范围内工程使用
【答案】 B
17、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工合同签订前,中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是( )。
A.投标保证金凭证
B.预付款担保凭证
C.履约担保凭证
D.质量管理体系认证文件
【答案】 C
18、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决,如协商不成,下列做法正确的是()。
A.应当提请合同争议评审
B.如不接受争议评审组意见,可以再申请仲裁或提起诉讼
C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择
D.合同争议评审过程中,由争议评审组评审,争议双方不必争取友好协商
【答案】 B
19、下列各项中,不属于担保活动应当遵循的原则的是( )。
A.平等
B.公平
C.公正
D.诚实信用
【答案】 C
20、设计施工总承包合同模式下,工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确
【答案】 B
21、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段进行的是()。
A.联动试车
B.保证工程满足合同要求的试验
C.功能性试验
D.产能及环保指标测试
【答案】 C
22、根据《标准施工合同》,监理人征得发包人同意后,应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】 A
23、监理人给承包人发出的指示,承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失,则由( )负责赔偿。
A.监理人和发包人按比例
B.监理人
C.发包人
D.监理人、发包人和设计单位共同
【答案】 C
24、根据FIDIC《施工合同条件》,保留金在工程师颁发()后分两次返还。
A.工程履约证书和移交证书
B.工程移交证书和接收证书
C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书
D.工程接收证书和履约证书
【答案】 D
25、ECC 合同的内容组成中,工程范围很不确定且急需尽早开工的项目采用( )。
A.带有分项工程表的目标合同
B.带有工程量清单的目标合同
C.成本补偿合同
D.管理合同
【答案】 C
26、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后,给承包人增加的支付款属于()。
A.费用
B.追加合同价款
C.索赔款
D.可接受合同金额
【答案】 B
27、( )是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。
A.货样买卖
B.试用买卖
C.分期交付买卖
D.分期付款买卖
【答案】 A
28、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人( )。
A.只能要求债务人履行债务
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务,但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
【答案】 D
29、(2018年真题)根据《标准施工合同》,下列引起暂停施工的情形中,属于承包人的责任的是( )。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更
【答案】 A
30、某工程项目,承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
【答案】 A
31、下列关于合同争议评审组的说法正确的是()。
A.由发包人负责组建
B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成
C.作出的评审意见具有强制约束力
D.负责拟定执行协议,经争议双方签字后作为合同的补充文件
【答案】 B
32、下列有关室内隔声标准中,哪一条不合规定?( )
A.有安静度要求的室内作吊顶时,应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底
B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dB
C.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dB
D.居住建筑卧室的允许噪声级应为:白天为45dB.黑夜为37dB
【答案】 B
33、采用评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是()
A.按评标价确定中标人,按评标价订立合同
B.按评标价确定中标人,按投标价订立合同
C.按投标价确定中标人,按投标价订立合同
D.按投标价确定中标人,按评标价订立合同
【答案】 B
34、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是( )。
A.发包人应办理证件和批件
B.发包人应支付合同价款
C.发包人应依法纳税
D.勘察人应完成全部勘察工作
【答案】 C
35、根据《担保法》,关于留置的说法,正确的是( )。
A.能够留置的财产可以是动产或不动产
B.定作方逾期不领取其定作物的,承揽方仅有权将该定作物折价
C.留置的前提是债权人已经合法占有债务人的动产
D.债权人留置的动产,应当与债权属于同一法律关系
【答案】 C
36、根据九部委设备采购合同的规定,由于买方原因在最后一批合同设备交货后( )内未能开始考核,则买卖双方应在上述期限届满后( )内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
A.7日,3日
B.28日,3日
C.3个月,7日
D.6个月,7日
【答案】 D
37、在履约保证中,如是以履约保证书的形式出具,则数额应为( )。
A.合同价的5%
B.合同价的10%
C.合同价的20%
D.合同价的30%
【答案】 D
38、根据《标准施工合同》,关于合同价格和签约合同价的说法正确的是( )。
A.签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额
B.签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后,发包人应付给承包人的价格
C.合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额,作为结算价款的基数
D.签约合同价不包括暂列金额和暂估价
【答案】 A
39、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是( )。
A.中标通知书发出日
B.施工合同协议书签字日
C.保险合同签字日
D.工程材料运抵施工现场日
【答案】 D
40、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时,应将被授权人员的姓名和( )通知设计人。
A.职业资格
B.授权范围
C.技术职称
D.授权时间
【答案】 B
41、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正,应在( )支付或扣除。
A.竣工结算
B.下一次进度款中
C.本次进度付款中
D.以上都不正确
【答案】 C
42、建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )承担。
A.招标代理机构
B.建设单位
C.政府监管机构
D.项目评标委员会
【答案】 B
43、联合体中标的,其履约担保( )。
A.由组成联合体的各个主体分别递交
B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交
C.由联合体的牵头人递交
D.由联合体各成员共同递交
【答案】 C
44、标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括( )。
A.取消合同中任何一项工作
B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序
【答案】 A
45、根据《标准施工合同》,合同工期应自( )载明的开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书
B.监理人发出的开工通知
C.合同双方签订的合同协议书
D.监理人批准的施工进度计划
【答案】 B
46、CM模式中,如果工程实际总费用超过保证工程最大费用(GMP)时,超过部分由( )承担,即管理性承包的含义。
A.雇主
B.CM承包商
C.总承包商
D.工程师
【答案】 B
47、材料采购合同履行中,支付货款的条件是()。
A.转账结算或托收承付
B.托收承付或验单付款
C.验单付款或验货付款
D.验货付款或转账结算
【答案】 C
48、一份施工合同采用了英国NEC合同文本,其中的主要选项条款为选项E,则下列( )论述正确。
A.该合同是固定总价合同
B.承包商的投标价作为目标成本
C.工程成本部分实报实销,按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入
D.该合同的乙方,可与若干施工分包商订立分包合同,确定的分包合同履行费用由雇主支付
【答案】 C
49、根据《招标投标法》,中标人在签订施工合同前,应履行的担保义务是( )。
A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保
B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保
C.书面同意从工程款中扣留履约保证金
D.按招标文件规定提交工程款支付担保
【答案】 B
50、监理人征得发包人同意后,应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.3
B.7
C.14
D.28
【答案】 B
51、关于货样买卖合同的说法,正确的是( )。
A.货样买卖适用于即时买卖合同
B.货样买卖应当封存样品
C.样品是交付标的物时的质量参考
D.样品存在隐蔽瑕疵的,交货时的瑕疵风险由买受人承担
【答案】 B
52、如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加,承包商有权提出( )索赔。
A.工期+费用+利润
B.工期+费用
C.工期+利润
D.费用+利润
【答案】 B
53、投标报价有算术错误,下列关于投标报价的修正,说法正确的是( )。
A.如果大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准
B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以总价金额为准
C.评标委员会对投标报价进行修正后,即对投标人具有约束力
D.投标人不接受修正价格的,可以进一步补正
【答案】 A
54、某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
【答案】 B
55、关于组织资格预审,下列说法正确的是()。
A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日
B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知,否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间
C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出
D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会
【答案】 B
56、根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场勘查
【答案】 C
57、不是数据库的特点的是( )。
A.实现数据共享
B.减少数据的冗余度
C.数据间相互关联
D.数据实现集中控制
【答案】 C
58、根据《合同法》的规定,下列合同中,属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同
B.双方协商一致订立的显失公平的合同
C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同
D.一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
【答案】 C
59、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是()。
A.招标采购
B.直接采购
C.询价采购
D.指定采购
【答案】 A
60、根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
【答案】 A
61、(2019年真题)关于建设工程勘察合同的说法,正确的是( )。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式
【答案】 B
62、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的(),出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的,可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
A.三分之一
B.四分之一
C.五分之一
D.六分之一
【答案】 C
63、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法,正确的是()。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章,或者由发包人代表签字确认
B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示,但事后需及时书面确认
C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函
D.逾期未发出书面确认函的,则视为临时指示未得到发包人的书面确认
【答案】 C
64、 勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的(),具有相应的资格证书、试验人员和试验条件,否则应当委托第三方试验室进行室内试验
A.CMA计量认证
B.MAC计量认证
C.ACM计量认证
D.CAM计量认证
【答案】 A
65、根据九部分的《标准勘察设计合同》,勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后( )内向发包人提交书面报告。
A.24小时
B.48小时
C.7天
D.14天
【答案】 A
66、根据 FIDIC《施工合同条件》,如任一争端方对争端避免/裁决委员会(DAAB)做出的决定不满,下列说法正确的是()。
A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行
【答案】 B
67、下列情况中,投标保证金予以退还的是( )。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件
B.按照招标文件要求提交投标保证金,未中标的投标人
C.中标人在收到中标通知书后,无正当理由不与招标人订立合同
D.在签订合同时向招标人提出附加条件
【答案】 B
68、约定的开工日期已届至,此时发包人开工前的配合工作已完成,但承包人的开工准备还不满足开工条件,则下列说法正确的是( )。
A.迟延发出开工通知
B.合同工期予以顺延
C.提前7 天向承包人发出开工通知
D.以开工条件具备的时间为开工日期
【答案】 C
69、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中,正确的是()。
A.招标申请经批准后,招标人可以自行招标
B.办理招标备案后,招标人可以自行招标
C.无须办理招标备案,招标人可以自行招标
D.办理招标备案后,招标人应委托代理机构招标
【答案】 B
70、所谓“不可预见”,指一个有经验的承包商()前不能合理预见的风险。
A.基准日
B.在提交投标书日期
C.开标
D.递交投标保证金
【答案】 B
71、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,为便于工程设备安全装卸和搬运,卖方应在每一包装箱相邻的四面用( )做出装运标记。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样
B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样
C.不可擦除的油漆和明显的英语字样
D.不可擦除的油漆和明显的法语字样
【答案】 C
72、土方填筑工程的施工中,因连续降雨导致停工15天,其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件,则需要承包人承担的是( )。
A.其中6天的不利气候条件风险
B.其余9天的不利气候条件风险
C.停工15天的工期延误
D.停工15天造成的费用损失
【答案】 B
73、 设计施工总承包合同的(),指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。
A.合同协议书
B.专用条款
C.价格清单
D.通用合同条款
【答案】 C
74、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时,应在投标截止时间15日前通知投标人,同时进行的工作是( )。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)
A.以书面形式修改招标文件,但不延长投标截止日期
B.以口头形式修改招标文件,但不延长投标截止日期
C.以书面形式修改招标文件,并延长投标截止日期
D.以口头形式修改招标文件,并延长投标截止日期
【答案】 A
75、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书,但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件,按工程师的指示,承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后,11月5日通过了工程竣工验收,根据FIDIC《施工合同条件》,承包商的实际竣工日期应确定为()
A.9月5日
B.10月5日
C.1O月20日
D.11月5日
【答案】 A
76、关于安装工程一切险责任范围的说法,正确的是( )。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失
B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失
C.因超负荷造成的电气设备损失
D.因自然磨损造成的设备损失
【答案】 A
77、《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房,应由()提供。
A.发包人
B.施工承包人
C.监理人
D.设计单位
【答案】 A
78、根据《标准施工合同》,下列属于施工合同文件的是( )。
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准
【答案】 B
79、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目,宜采用的评标方法是( )。
A.经评审的最低投标价法
B.有限数量评审法
C.最低投标价法
D.综合评估法
【答案】 A
80、无权代理的情况不包括( )。
A.没有代理权而为的代理行为
B.经过被代理人追认的行为
C.代理权终止后的代理行为
D.超越代理权限而为的代理行为
【答案】 B
81、乙未经甲授权,却以甲的名义与丙签订了买卖合同,后来甲对其行为进行了追认,则下列说法正确的是( )。
A.由甲承担责任
B.由乙承担责任
C.由丙承担责任
D.由甲和乙共同承担责任
【答案】 A
82、根据《标准施工合同》,当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时,优先解释的顺序是( )。
A.投标函→合同协议书→通用合同条款
B.投标函→通用合同条款→合同协议书
C.合同协议书→投标函→通用合同条款
D.合同协议书→通用合同条款→投标函
【答案】 C
83、协议损害其他债权人利益的,其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起( )内请求人民法院撤销该协议。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
【答案】 B
84、根据FIDIC《施工合同条件》,对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()
A.颁发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.承包商提交结清单日
D.结清单生效日
【答案】 D
85、在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中,正确的说法是 ( )
A.甲某的行为属无权代理,该合同无效
B.甲某的行为属表见代理,该合同有效
C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权
D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要承担违约责任
【答案】 C
86、 FIDIC系列合同中,称为“绿皮书”的是()
A.《施工合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》
D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》
【答案】 B
87、勘察设计招标的开标中,投标人对开标有异议的,应当在( )提出。
A.投标截止时间之前
B.开标现场
C.开标完成后3内
D.开标完成后10日内
【答案】 B
88、根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括( )。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
【答案】 C
89、《招标投标法》规定,招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间,最短不得少于 20 日,该期限从()开始计算。
A.发出招标公告
B.发出招标文件
C.招标文件停止发售
D.投标预备会结束
【答案】 B
90、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,施工合同履约担保期限应自( )之日起。
A.招标人发出中标通知书
B.发承包双方签订合同
C.中标人接到中标通知书
D.监理人发出开工通知
【答案】 B
91、施工合同履行过程中,承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益,监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励,奖金应当由()支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门
【答案】 A
92、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()
A.A银行1000万元,B银行2000万元
B.A银行1800万元,B银行1200万元
C.A.B银行各项工作1500万元
D.A银行2000万元,B银行1000万元
【答案】 A
93、根据银皮书,业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后( )天内,向承包商支付应付的最终款额。
A.7
B.14
C.28
D.42
【答案】 D
94、施工合同履行中,发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务,工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示,导致土建承包人的损失,由()
A.发包人承担,批准顺延工期
B.发包人承担,不批准顺延工期
C.承包人承担,可以顺延工期
D.承包人承担,工期不可顺延
【答案】 A
95、工程勘察设计开标,投标人对开标有异议的,应当在( )提出,招标人应当场作出答复,并制作记录。
A.提交投标保证金
B.提交招标文件
C.开标现场
D.提交投标文件
【答案】 C
96、科学研究表明:食物储存温度在( )℃一般是非安全温度,不能杀灭细菌。
A.0~4
B.-10~0
C.5~10
D.10~65
【答案】 D
97、(2018年真题)关于保证人资格的说法,正确的是( )。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
【答案】 B
98、下列选项中,不属于公开招标缺点的是( )。
A.评标工作量大
B.招标时间长
C.所需费用高
D.投标竞争不激烈
【答案】 D
99、建设工程招标程序中,投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是( )。
A.根据规定接受对错误的修正
B.投标人采用不正当的手段骗取中标
C.中标的投标人在签订合同时,向业主提交履约担保
D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标
【答案】 C
100、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,为便于工程设备安全装卸和搬运,卖方应在每包装箱相邻的四面用( )做出装运标记。
A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样
B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样
C.不可擦除的油漆和明显的英语字样
D.不可擦除的油漆和明显的法语字样
【答案】 C
101、根据《标准施工合同》,关于预付款担保的说法,正确的是()。
A.采用的是条件担保形式
B.自合同签订时生效
C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
D.自始至终保函的金额不得变动
【答案】 C
102、某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题,招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间,且书面解答与招标文件规定内容不一致,对该问题应以()。
A.招标文件为准,开标时间后延
B.招标文件为准,开标时间不变
C.书面解答为准,开标时间后延
D.书面解答为准,开标时间不变
【答案】 C
103、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是( )。
A.亚硝酸盐
B.黄曲霉毒素
C.3-硝基丙酸
D.龙葵素
【答案】 C
104、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是( ) 。
A.同意卖方启运,改为设备安装前检验
B.停止启运,按合同约定进行交货前检验
C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运
D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价15%的违约金
【答案】 B
105、甲向乙采购空调设备,双方因各种原因一直未签订书面合同,乙将空调设备安装调试后,甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时,合同的状态应当认定为()。
A.已经成立
B.完备形式后成立
C.效力待定
D.未成立
【答案】 A
106、招标人和中标人应当在( )之日起( )之内,订立书面合同。
A.中标通知书发出,15日
B.中标通知书发出,30日
C.中标通知书送达,15日
D.中标通知书送达,30日
【答案】 B
107、关于承担违约责任的说法,正确的是()
A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任
B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当向合同对方承担违约责任
C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时,应当由第三方向合同对方承担违约责任
D.因不可抗力造成的违约,也应当承担违约责任
【答案】 B
108、甲向乙借款到期未还,经乙多次催款仍未还款,乙无奈之下,趁甲不备之际将甲的电脑取出,声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是()。
A.乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置
B.甲乙并未订立留置合同,所以乙不能行使留置权
C.甲未能履行到期债务,所以乙可以行使留置权占有电脑
D.乙并未以合法的方式占有电脑,所以乙不能对电脑行使留置权
【答案】 D
109、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是()。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要
【答案】 B
110、关于工程设计招标特点的说法,正确的是( )。【相关知识点新教材已删除】
A.设计招标文件无法限定项目的工作范围
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣
【答案】 D
111、除专用合同条款另有约定外,合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行,卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由( )承担。
A.买卖双方平均
B.卖方
C.买方
D.延迟到场的一方
【答案】 B
112、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是( )
A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
B.意外伤害保险费是强制性保险
C.实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费
D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
【答案】 B
113、在有限数量制的资格审查中,如通过详细审查的申请人为7 个,而资格审查文件规定的数量为9 个,则( )。
A.不需要评分,选其中前3 名通过资格审查
B.需要进行评分,7 家均通过资格审查
C.不需要进行评分,7 家均通过资格审查
D.需重新进行资格审查
【答案】 C
114、建设项目设计施工总承包方式的优点是( )。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度
【答案】 A
115、设计施工总承包合同模式下,( )是对“发包人要求”的响应文件,作为合同文件的组成部分。
A.投标函
B.价格清单
C.承包人建议书
D.进度款支付分解表
【答案】 C
116、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位
【答案】 A
117、某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以( )为准。
A.原总价
B.原单价与工程量乘积之和
C.新总价
D.新单价与工程量乘积之和
【答案】 B
118、关于建设工程设计发包与承包,以下做法不正确的是()。
A.经主管部门批准,发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包
B.经发包方书面同意,承包方将建
展开阅读全文