2020-2025年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷B卷含答案.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理全真模拟考试试卷B卷含答案

单选题（共360题）
1、甲向乙借款到期未还，经乙多次催款仍未还款，乙无奈之下，趁甲不备之际将甲的电脑取出，声称甲归还欠款后便将电脑还给甲。下列说法正确的是（）。
A.乙占有电脑用以担保债务履行的方式是留置
B.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权
C.甲未能履行到期债务，所以乙可以行使留置权占有电脑
D.乙并未以合法的方式占有电脑，所以乙不能对电脑行使留置权

【答案】 D
2、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（ ）。
A.合同中规定此项工作为固定费率
B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%
C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%
D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%

【答案】 B
3、标准施工招标文件中的（　　）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。
A.通用合同条款
B.常用合同条款
C.专用合同条款
D.合同附件格式

【答案】 A
4、采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是()
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】 C
5、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力

【答案】 B
6、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1 年，A 单位工程为分部移交工程，A 单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3 个月，A 单位工程缺陷通知期的终止时间应为（　）。
A.A 单位工程竣工日后1 年
B.A 单位工程竣工日后1 年3 个月
C.全部工程竣工日后1 年
D.全部工程竣工日后1 年3 个月

【答案】 B
7、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（　）有所区别。
A.评审要素、量化比较的方法
B.招标程序、量化比较的方法
C.评审要素、招标程序
D.招标程序、评标价计算方法

【答案】 A
8、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.投标人同意延长时，可以修改投标文件
B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变
C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金

【答案】 D
9、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（　）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】 C
10、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。
A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任
B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任
C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提
D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

【答案】 C
11、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（　）。
A.招标人
B.投标人
C.投标人推选的代表
D.招标人委托的公证机构

【答案】 A
12、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（　）。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失

【答案】 C
13、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值

【答案】 C
14、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和监理人共同
D.参与验收的各方共同

【答案】 B
15、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（　　）。
A.直接代理
B.间接代理
C.法定代理
D.指定代理

【答案】 C
16、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。
A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减
B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减
C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减

【答案】 C
17、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过( )天。
A.28
B.21
C.14
D.7

【答案】 B
18、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（　）投保为宜。
A.发包人
B.由其中一个承包人
C.由多个承包人分别
D.组成联合体

【答案】 A
19、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（　）。
A.承包人承担工期和费用的损失
B.延长合同工期，费用不予补偿
C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿
D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】 A
20、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法不正确的是（）。
A.按时发出开工通知
B.合同工期予以顺延
C.提前7天向承包人发出开工通知
D.以开工通知中载明的开工日为开工日期

【答案】 B
21、下列勘察要求说法错误的是（ ）
A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责
B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置
C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔
D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可

【答案】 D
22、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（　）。
A.合同内约定的工期和合同工期
B.缺陷责任期和质保期
C.施工期和合同内约定的工期
D.施工期与合同工期

【答案】 D
23、“不利气候条件” 对施工的影响属于（　）应承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.保险人

【答案】 B
24、设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（　）作为预付款。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 B
25、影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（　　）。
A.钙
B.铁
C.锌
D.硒

【答案】 C
26、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列） 说法错误的是（　）。
A.有助于提高交易效率，增加交易成本
B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅
C.有利于对合同的审计和监督
D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】 A
27、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（ ）
A.施工企业必须为全体职工办理
B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任
C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人
D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】 D
28、依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（ ）时设立。
A.备案
B.交付
C.登记
D.合同签订

【答案】 C
29、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。
A.由发包人负责组建
B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成
C.作出的评审意见具有强制约束力
D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件

【答案】 B
30、下列关于标包划分的说法中，正确的是（ ）。
A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力
B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应
C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标
D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标

【答案】 C
31、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　　）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
32、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认
B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示
C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示
D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

【答案】 C
33、理论换算法的依据是（ ）
A.风俗习惯
B.计量单位
C.监理工程师的决定
D.合同约定的换算标准

【答案】 D
34、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.投标函及投标函附录
D.投标企业定额标准

【答案】 D
35、关于施工预付款担保的说法正确的是（）。
A.主要形式是银行汇票
B.金额一般与预付款金额相同
C.有效期始于承包人收到预付款之日
D.有效期止于工程竣工之日

【答案】 B
36、根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。
A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担
B.停工损失由发包人承担
C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金

【答案】 D
37、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。
A.继续停工等待工程师的指示
B.向工程师再次发出请求复工的报告
C.自行复工
D.向发包人提交请求复工的报告

【答案】 C
38、下列情况中，投标保证金予以退还的是（ ）。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件
B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人
C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同
D.在签订合同时向招标人提出附加条件

【答案】 B
39、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由(　　)负责赔偿。
A.分包人
B.设计方
C.监理方
D.发包人

【答案】 D
40、依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()．
A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B.违约金和定金不能同时选用
C.违约金是承担违约责任的必备形式
D.违约金和赔偿损失不能同时使用

【答案】 C
41、 设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。
A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行
B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行
C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行
D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供

【答案】 A
42、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 D
43、对于必须实施的变更，监理人在指示变更时应当（）。
A.征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示
B.不需征求承包人意见，经发包人同意后发出变更指示
C.征求承包人意见，可自行确定发出变更指示
D.不需征求承包人意见，可自行确定发出变更指示

【答案】 B
44、下列关于设计施工总承包合同的特点，说法不正确的是（ ）。
A.设计方案不一定最优
B.发包人对承包人的监督和检查力度减弱
C.可以减少设计变更
D.增加承包人的索赔

【答案】 D
45、（2018年真题）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　）。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级

【答案】 C
46、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（　）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
47、承包人对施工专业分包管理的职责是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.负责专业分包工程的施工组织管理
B.审查专业工程分包人的质量保证体系
C.选派分包工程的项目经理
D.负责对分包工程进行全面的质量检查

【答案】 B
48、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（　）。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】 D
49、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。
A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款
B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价
C.根据成本加利润的原则商定或确定单价
D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价

【答案】 B
50、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格的（　）。
A.5%
B.10%
C.25%
D.30%

【答案】 C
51、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（　）。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】 C
52、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（　　）。
A.著作权归承包人享有
B.建筑物形象使用收益权归发包人享有
C.专利技术使用费不包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】 B
53、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（　）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
54、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（ ）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.8
B.12
C.16
D.24

【答案】 D
55、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（　　）。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】 D
56、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是()
A.承包人负责拆除，供货商承担费用
B.承包人负责拆除，发包人承担费用
C.供货商负责拆除，发包人承担费用
D.供货商负责拆除，并承担费用

【答案】 B
57、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（　）。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法

【答案】 C
58、下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（　）。
A.单价合同
B.固定总价
C.可调总价
D.成本加酬金

【答案】 A
59、联合体资质等级的确定（　）。
A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定
B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定
C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定
D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】 C
60、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同

【答案】 C
61、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。
A.监理合同内注明的监理工作完成
B.监理的工程竣工验收通过
C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D.监理的工程保修期届满

【答案】 C
62、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（　　）。
A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书
B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书
C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书
D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

【答案】 B
63、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（　　）阶段。
A.一
B.二
C.三
D.四

【答案】 A
64、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（　）。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标，但应当备案
C.可以自行招标，无需备案
D.必须委托中介机构代理招标

【答案】 B
65、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（　　）。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔通知书
B.监理人应在收到索赔通知书后的28 天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应单独确定索赔处理结果，无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧
D.承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付

【答案】 D
66、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。
A.发包人提供的材料、设备不符合要求
B.发包人原因指示的暂停施工
C.发包人要求提前交货
D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

【答案】 C
67、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。
A.承包人的工程设计方案说明
B.设备方案的说明
C.设计模型
D.对发包人要求中的错误的说明

【答案】 C
68、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。
A.是终局的，对发包人具有强制约束力
B.不是终局的，对发包人具有强制约束力
C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力
D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力

【答案】 D
69、普通人的运动指南不包括（　　）。
A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用
B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主
C.运动时间以每天30～60 min，或每周150 min以下为宜
D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次

【答案】 C
70、资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格预审申请文件
D.资格预审文件澄清

【答案】 A
71、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（　　）。
A.按份责任
B.共同责任
C.连带责任
D.均等责任

【答案】 C
72、关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（ ）。
A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任
D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失

【答案】 D
73、关于定标的说法，正确的是（　）。
A.确定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】 B
74、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()
A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

【答案】 B
75、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（　）协商后进行调整。
A.发包人和分包人
B.承包人和分包人
C.承包人和发包人
D.分包人和造价管理部门

【答案】 C
76、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（ ）。
A.能够留置的财产可以是动产或不动产
B.定作方逾期不领取其定作物的，承揽方仅有权将该定作物折价
C.留置的前提是债权人已经合法占有债务人的动产
D.债权人留置的动产，应当与债权属于同一法律关系

【答案】 C
77、根据FIDIC《施工合同条件》 ，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（　）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。
A.14天
B.28天
C.42天
D.56天

【答案】 C
78、资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。
A.审查程序
B.审查因素
C.合格者数量限制
D.澄清要求

【答案】 C
79、根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表； 3.技术服务和质保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（　）。
A.1-6-2-4-5-3
B.1-6-2-5-4-3
C.1-2-6-5-4-3
D.1-2-5-6-3-5

【答案】 C
80、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（ ）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.7
B.10
C.14
D.28

【答案】 C
81、关于投标限价的说法，正确的是（　）。
A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额
B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度
C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格
D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】 D
82、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。
A.3人
B.4人
C.7人
D.8人

【答案】 C
83、在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（　　）转出。
A.一般账户
B.基本账户
C.综合账户
D.专项账户

【答案】 B
84、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（　　）。
A.著作权归承包人享有
B.建筑物形象使用收益权归发包人享有
C.专利技术使用费不包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

【答案】 B
85、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（ ）。
A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失
B.机械装置失灵造成的本身损失
C.雷电导致的机械装置失灵
D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失

【答案】 C
86、灭菌乳的质量检验项目包括（　　）。
A.硝酸盐
B.蛋白质和脂肪
C.酸度和杂质
D.非脂乳固体
E.微生物

【答案】 A
87、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（ ）。
A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿
B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

【答案】 B
88、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（　）。
A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人
B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意
C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人
D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

【答案】 C
89、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()
A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格
B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性
C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效
D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

【答案】 B
90、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()
A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止
B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止
C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止
D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

【答案】 D
91、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()
A.向工程师再次发出请求复工的通知
B.向发包人发出请求复工通知
C.继续等待工程师的复工指示
D.自行复工继续后续工程的施工

【答案】 D
92、编制招标条件相关信息的时候应注意很多事项，其中不包括（ ）。
A.必须与其他地方所公开的信息一致
B.项目名称需要与预审文件封面一致
C.项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致
D.投标人也应该与预审文件封面一致

【答案】 D
93、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。
A.30万元
B.25万元
C.20万元
D.55万元

【答案】 C
94、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。
A.设计招标文件无法提出技术经济指标
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣

【答案】 D
95、风险型CM的合同计价采用（　　）。
A.成本加酬金方式
B.固定总价方式
C.固定单价方式
D.工程量清单方式

【答案】 A
96、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（　　）阶段。
A.一
B.二
C.三
D.四

【答案】 A
97、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（　）。
A.是独立的第三方
B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员
C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员
D.属于建设行政主管部门的代理方

【答案】 C
98、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。
A.施工合同中关于进度控制条款
B.施工合同中关于变更条款
C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款
D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

【答案】 B
99、一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（　　）kcal。
A.3000
B.2800
C.2400
D.1800

【答案】 B
100、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是()
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商

【答案】 C
101、市场经济主要是依据（　）规范当事人的交易行为。
A.行政手段
B.合同
C.诚信
D.道德

【答案】 B
102、（2019年真题）某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（　）。
A.甲，5000万元
B.甲，4990万元
C.乙，5030万元
D.乙，4980万元

【答案】 C
103、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（　）。
A.要求重新评标
B.回头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】 C
104、根据《担保法》，关于保证的说法，错误的是（）。
A.保证法律关系至少必须有三方参加
B.对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按一般责任保证处理
D.国家机关不能作为保证人

【答案】 C
105、施工准备阶段下列属于监理人职责的是( )。
A.发出开工通知
B.办理征地拆迁
C.办理施工现场外道路的通行权
D.办理施工现场内道路的通行权

【答案】 A
106、根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押的担保合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械、车辆

【答案】 D
107、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（　）。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人

【答案】 B
108、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（　　）。
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
109、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（ ）。
A.定金或预付款应专用与本工程的设计
B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定
C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付
D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

【答案】 C
110、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是()。
A.合同协议书