2020-2025年监理工程师之合同管理试题及答案一.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理精选试题及答案一

单选题（共360题）
1、当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是( )。
A.砂石垫层
B.碎石垫层
C.灰土垫层
D.炉渣垫层

【答案】 C
2、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。
A.2009年10月6日
B.2009年10月25日
C.2009年10月27日
D.2009年10月28日

【答案】 D
3、采用有限数量制审查时，通过详细审查的申请人不少于（　　）个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。
A.3
B.4
C.2
D.1

【答案】 A
4、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为 50 万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价 100 万元的合同，该合同的效力为（　　）。
A.有效
B.无效
C.可撤销
D.待定

【答案】 A
5、根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（　　）。
A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
B.发包人分包工作需要征得监理人同意
C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议
D.监理人应审查分包人的资格能力

【答案】 B
6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
7、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？( )
A.外廊式住宅的外廊可不设外窗
B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门
C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施
D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施

【答案】 D
8、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】 A
9、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖

【答案】 B
10、价格指数应首先采用（　　）提供的价格指数。
A.合同签订地有关行政管理部门
B.工程项目所在地工程咨询造价机构
C.合同签订地工程咨询造价机构
D.工程项目所在地有关行政管理部门

【答案】 D
11、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()
A.衡量法
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验

【答案】 A
12、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知
B.承包人应向工程师提交索赔意向通知
C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】 B
13、下列关于称重记账法的说法正确的是（　　）。
A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查
B.称重记账法必须进行进餐人数的登记
C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量
D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记
E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录

【答案】 B
14、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（　）起已被业主接收。
A.开始使用之日前28天
B.开始使用之日
C.计划颁发接收证书之日
D.实际颁发接收证书之日

【答案】 B
15、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（　　）止。
A.15天或14天
B.15天或10天
C.25天
D.10天

【答案】 A
16、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（　）。
A.保证
B.抵押
C.质押
D.定金

【答案】 D
17、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（　）。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.施工承包商
D.承担分包工作的分包商

【答案】 C
18、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。
A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行
B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作
C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议
D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量

【答案】 C
19、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（　）。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同中双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】 C
20、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。
A.采购方
B.供货方
C.运输部门
D.保管部门

【答案】 B
21、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（　　），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内
B.全部消除后
C.影响结束后的14天内
D.影响结束后的28天内

【答案】 D
22、(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（ ）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
23、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()
A.向设计单位提供设备厂家名录
B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料
C.指示设计单位变更设计
D.保守设计单位申明的秘密

【答案】 D
24、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　）天前向承包人发出开工通知。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 A
25、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。
A.债权与债务
B.代理与被代理
C.法人与自然人
D.权利与义务

【答案】 D
26、有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误？( )
A.60mm厚条板不得单独用作隔墙
B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚
C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6m
D.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施

【答案】 C
27、NEC系列合同条件，（　　）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。
A.工程施工合同
B.裁决人合同
C.工程施工分包合同
D.专业服务合同

【答案】 D
28、胶体和β葡聚糖含量的增多对GI值的影响是（　　）。
A.使之升高
B.使之降低
C.无变化
D.先升高，后降低

【答案】 B
29、招标采购和合同管理工作的关键是（　）。
A.合同参建各方合同界面管理
B.开展项目招标采购的总体策划
C.适合项目特点的合同计价方式
D.编制的招标文件和合同文件

【答案】 C
30、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　　）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
31、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）
A.(1)中标通知书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款
B.(1)中标通知书；(2) 合同协议书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款
C.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款
D.(1)合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 通用合同条款；(5) 专用合同条款

【答案】 C
32、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包
B.允许供应商同时投标几个合同包
C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品
D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】 B
33、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。
A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止
B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止
C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同
D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同

【答案】 D
34、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（　）。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

【答案】 C
35、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。
A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复
C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担
D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书

【答案】 B
36、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

【答案】 C
37、某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于 3 月 20 日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日

【答案】 C
38、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（　）。
A.质押
B.留置
C.抵押
D.保证

【答案】 B
39、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（ ）
A.业主根据变更重新与承包商签订合同
B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准
C.业主按照规定程序办理变更审批手续
D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】 C
40、以下属于分类资料的是（　　）。
A.身高
B.年龄
C.贫穷富裕程度
D.性别

【答案】 D
41、标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，不包括（）。
A.合同协议书
B.履约保函
C.简明施工合同
D.预付款保函

【答案】 C
42、CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（　　）承担，即管理性承包的含义。
A.雇主
B.CM承包商
C.总承包商
D.工程师

【答案】 B
43、建筑设计投标文件有下列（）情况发生时不会被否决。
A.联合体参加方又以自己的名义单独投标
B.联合体按照资质等级较低的单位确定资质等级
C.联合体参加方又参加其他联合体投标
D.以联合体形式投标而未提交共同投标协议

【答案】 B
44、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（　）。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表

【答案】 A
45、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由( )承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人

【答案】 A
46、下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。
A.现场查勘
B.搭建场地内临时设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.审核工程进度计划

【答案】 C
47、合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（ ）
A.质量合格证
B.进度款支付证
C.验收证书
D.验收款支付证

【答案】 C
48、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。
A.由抵押人清偿
B.由债务人清偿
C.由抵押人和债务人共同清偿
D.不再清偿

【答案】 B
49、关于质押的表述中，正确的是（ ）。
A.质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物
B.质权自双方约定达成一致意见时设立
C.质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有
D.能够用作质押的动产没有限制

【答案】 D
50、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法不正确的是（　　）。
A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标被否决
B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决
C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值，其投标被否决
D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序

【答案】 C
51、建筑材料采购合同的条款一般限于(　　)阶段。
A.物资交货
B.设备生产制造
C.设备安装调试
D.设备试运行

【答案】 A
52、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判
B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定
C.委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项，法律后果由委托人承担
D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】 B
53、承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（　　）有权要求承包人增加或更换施工设备。
A.监理人
B.业主
C.设计人
D.分包人

【答案】 A
54、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（　　）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人

【答案】 C
55、下列关于学龄前儿童三餐二点制的叙述，正确的是（　　）。
A.午后点心应该高能量，以应对下午的活动
B.早餐、早点应该占一日能量和营养素的30%
C.晚餐占一日能量和营养素的30%
D.午餐加午后点心占一日能量和营养素的40%
E.晚餐应清淡，以避免影响睡眠

【答案】 B
56、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。
A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查
B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款
D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

【答案】 D
57、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。
A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B.监理的工程施工中末发生安全事故
C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】 C
58、《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。
A.自招标文件开始发出之日起不少于15日
B.自招标文件停止发售之日起不少于15日
C.自招标文件开始发出之日起不少于20日
D.自招标文件停止发售之日起不少于20日

【答案】 C
59、适用于进行资格预审的公开招标的是（　）。
A.招标公告
B.投标邀请书
C.工程量清单
D.内部招标通告

【答案】 A
60、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，（ ）。
A.主合同有效，从合同可能有效
B.主合同有效，但从合同无效
C.主合同无效，但从合同有效
D.主合同无效，从合同也无效

【答案】 D
61、安装工程一切险通常应以（　　）为保险期限。
A.整个工期
B.设备生产至安装完成期间
C.工程全寿命期
D.施工安装合同有效期

【答案】 A
62、（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（　）能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.一般民事行为

【答案】 C
63、关于招标文件的澄清说法错误的是（ ）。
A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人
B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间
C.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15 日前，以书面形式提出
D.招标人将在收到异议之日起3 日内作出答复

【答案】 C
64、不可用于抵押的财产是（　）。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.土地所有权
D.正在使用的交通工具

【答案】 C
65、对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与（　　）联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
A.联合体牵头人或联合体授权的代表
B.联合体牵头人或联合体的代表
C.联合体牵头人
D.联合体的代表

【答案】 A
66、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括第二册中的（　）。
A.合同专用条款
B.合同通用条款
C.合同格式
D.违约责任

【答案】 A
67、膨胀蛭石的最高使用温度是( )。
A.600～700℃
B.800～900℃
C.1000～1100℃
D.1200～1300℃

【答案】 C
68、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（　　）mg水平以上。
A.300
B.200
C.400
D.500

【答案】 C
69、取得工程设计（　　）资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）。
A.综合
B.行业
C.专业
D.专项

【答案】 C
70、联合体中标的，其履约担保（　　）。
A.由组成联合体的各个主体分别递交
B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交
C.由联合体的牵头人递交
D.由联合体各成员共同递交

【答案】 C
71、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为（）。
A.2900万元，3000万元
B.2900万元，2900万元
C.3100万元，3000万元
D.3100万元，2900万元

【答案】 A
72、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（　　）。
A.由甲公司承担责任
B.由乙公司承担责任
C.由甲公司、乙公司承担连带责任
D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】 C
73、除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（　）。
A.中标通知书优先于合同协议书
B.投标函优先于专用合同条款
C.供货要求优先于通用合同条款
D.相关服务计划优先于中标通知书

【答案】 B
74、在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（　）。
A.解决施工中出现的设计问题
B.提供现场开展工作的必要条件
C.负责工程项目外部协调工作
D.支付设计合同的定金

【答案】 A
75、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()
A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止
B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止
C.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止
D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止

【答案】 D
76、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()
A.500天
B.538天
C.865天
D.903天

【答案】 B
77、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（　）。
A.招标人
B.投标人
C.投标人推选的代表
D.招标人委托的公证机构

【答案】 A
78、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（　　）。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 B
79、在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（　）。
A.试验前准备
B.对联动试车的要求
C.对投料试车的要求
D.对性能的测试

【答案】 A
80、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。
A.保证
B.定金
C.留置
D.质押

【答案】 D
81、不属于九部委联合印发的相关招标文件的是（ ）。
A.简明标准施工招标文件
B.标准材料采购招标文件
C.标准设计招标文件
D.建设工程施工合同（示范文本）

【答案】 D
82、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。
A.减少设计变更
B.易获得最优设计方案
C.加强发包人对承包人的监督
D.减少承包人的风险

【答案】 A
83、合同工期的作用是(　　)。
A.承包人进行工程索赔的依据
B.发包人组织竣工验收的依据
C.判别是否予以顺延工期的标准
D.用于判定承包人是否按期竣工的标准

【答案】 D
84、下列不属于申请人须知总则的是（ ）。
A.纪律与监督
B.项目概况
C.资金来源
D.招标范围

【答案】 A
85、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。
A.和解
B.调解
C.行政决定
D.仲裁

【答案】 D
86、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。
A.直接按照最新规定完成勘察工作
B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作
C.向发包人提出遵守新规定的建议
D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作

【答案】 C
87、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（　）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
88、道路边缘铺设的路边石有立式和卧式两种，混凝土预制的立式路边石一般高出道路多少？( )
A.100mm
B.120mm
C.150mm
D.200mm

【答案】 C
89、以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自（　　）时设立。
A.抵押合同成立
B.建筑工程竣工
C.抵押合同生效
D.抵押登记

【答案】 D
90、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（　　）。
A.发生与否的不确定性
B.赔偿额上限的不确定性
C.发生后果的不确定性
D.发生时间的不确定性

【答案】 B
91、根据《标准施工招标文件》的规定，以下有关两阶段招标的说法中，正确的是（）。
A.第一阶段招标，属于实施方案选择阶段，投标文件的技术标应附带报价，否则视为废标
B.第二阶段，投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”，然后召开第二次开标会，会上宣读修改后的技术标和商务标
C.技术标未通过者，商务标不需要退还给投标人
D.两阶段招标可以采用公开招标方式，也可以采用邀请招标

【答案】 D
92、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。
A.颁发工程接收证书
B.颁发履约证书
C.签发最终支付证书
D.承包商提交结清单

【答案】 B
93、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（　　）招标。
A.施工
B.设备采购
C.设计
D.材料采购

【答案】 C
94、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（　　）。
A.PDCAAS=AAS×n%
B.PDCAAS=AAS×真消化率
C.PDCAAS=AAS×表观消化率
D.PDCAAS=AAS×氮吸收量

【答案】 B
95、某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。
A.20
B.40
C.50
D.100

【答案】 C
96、（　　）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。
A.履约担保金
B.履约银行保函
C.履约商业保函
D.履约担保书

【答案】 A
97、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（　）。
A.发包人应办理证件和批件
B.发包人应支付合同价款
C.发包人应依法纳税
D.勘察人应完成全部勘察工作

【答案】 C
98、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（ ）。
A.5人
B.3人
C.5人以上单数
D.3人以上单数

【答案】 C
99、设计施工总承包合同未用开工通知是由于（　　）收到开始工作通知后首先开始设计工作。
A.工程师
B.承包人
C.分包人
D.监理人

【答案】 B
100、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（ ）。
A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担
B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担
C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担
D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

【答案】 D
101、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。
A.工程师负责检验，发包人承担检验费用
B.工程师负责检验，承包人承担检验费用
C.承包人负责检验，发包人承担检验费用
D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

【答案】 C
102、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（　）之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
103、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。
A.衡量法
B.经验鉴别法
C.物理检验法
D.化学分析法

【答案】 A
104、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（　）。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%

【答案】 A
105、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（　　）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。
A.14天
B.28天
C.42天
D.56天

【答案】 C
106、如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（ ）索赔。
A.工期+费用+利润
B.工期+费用
C.工期+利润
D.费用+利润

【答案】 B
107、投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（　）。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%

【答案】 A
108、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（　）。
A.表见代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 D
109、（2015年真题）根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（　　）。
A.发包人提供的材料不符合要求
B.监理人的指示错误
C.不可预见的物质条件
D.异常恶劣的气候条件

【答案】 B
110、根据《标准施工合同》，不利气候条件属于（ ）的风险。
A.承包商
B.发包商
C.监理方
D.发包商与承包商共同承担

【答案】 A
111、根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（　　）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。
A.30
B.60
C.90
D.120

【答案】 C
112、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（　）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿

【答案】 D
113、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（ ）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。
A.14
B.21
C.35
D.42

【答案】 B
114、建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.14
B.30
C.60
D.90

【答案】 D
115、根据《招标投标法》，投标人可以在（　）期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同
B.评标结束至确定中标人
C.开标至评标结束
D.提交标书至投标截止时间

【答案】 D
116、某固态食品中，其糖含量满足（　　）g/100 g，则可声称该食品“低糖”。
A.≤10
B.≤5
C.≤3
D.≤1

【答案】 B
117、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。
A.通知委托人，建议下达停工指令
B.征得委托人同意后，下达停工指令
C.立即下达停工指令并尽快通知委托人
D.立即召开现场会议，讨论对策

【答案】 C
118、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()
A.颁发工程接收证书日
B.工程接收证书注明的竣工日
C.颁发履约证书日
D.协议书中约定的竣工日

【答案】 B
119、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（　）投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 A
120、代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。
A.以代理人的名义与对方谈判
B.在代理权限范围内与对方谈判
C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求
D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担

【答案】 B
121、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
122、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.投标函及投标函附录
D.投标企业定额标准

【答案】 D
12