2020-2025年监理工程师之合同管理过关检测试卷A卷附答案.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理过关检测试卷A卷附答案

单选题（共360题）
1、材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（　）。
A.类比衡量法
B.理论换算法
C.尾差分析法
D.经验鉴别法

【答案】 D
2、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（　　）日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30

【答案】 A
3、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。
A.审批人
B.建设行政主管部门
C.技术顾问
D.材料商

【答案】 C
4、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。
A.不利物质条件属于承包人应承担的风险
B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人
C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担
D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】 B
5、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（　　）。
A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价
B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价
C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整
D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内

【答案】 C
6、下列关于不利物质条件的说法正确的是（　　）。
A.不利物质条件属于承包人应承担的风险
B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人
C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担
D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】 B
7、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是（　　）。
A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解
C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解
D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解

【答案】 C
8、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的( )天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 D
9、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（ ）
A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成
B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决
C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB
D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

【答案】 A
10、保险决策主要表现在是否投保和(　　)两个方面。
A.选择保险人
B.选择保险期限
C.选择保险种类
D.选择保险方式

【答案】 A
11、 施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送(　　)审批。
A.承包人
B.发包人
C.设计人
D.监理人

【答案】 D
12、发包人应在合同签订后（　　）内确定（　　），并将相关信息书面通知勘察人。
A.7天，发包人代表
B.14天，发包人代表
C.7天，发包人项目负责人
D.14天，发包人项目负责人

【答案】 B
13、建设工程材料设备采购合同的标的数量较大时，一般都采用（ ）。
A.即时买卖合同
B.非即时买卖合同
C.材料采购合同
D.自由买卖合同

【答案】 B
14、关于设计招标内容的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标

【答案】 A
15、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（　）。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式

【答案】 D
16、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（ ）。
A.缺陷责任期从投标函中写明的竣工日开始计算，最长不超过2 年
B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由缺陷原因责任方负责修复并承担修复费用
C.缺陷工程或部位修复后再行试验和试运行的全部费用由缺陷原因责任方承担
D.延长缺陷责任期时，修复检验合格日前已经过的时间有效，继续计算缺陷责任期

【答案】 C
17、设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（ ）d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.60
B.75
C.80
D.90

【答案】 D
18、关于抵押的说法，正确的是（　）。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有

【答案】 B
19、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（　　）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
20、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（　　）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元
B.100万元
C.200万元
D.400万元

【答案】 B
21、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（　　）对血糖的影响。
A.质量
B.数量
C.种类
D.摄取方式

【答案】 B
22、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（　）向承包人发出开工通知。
A.3天前
B.7天前
C.10天前
D.14天前

【答案】 B
23、在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（　）这三项因素。
A.安全.服务.成本
B.安全.风险.成本
C.风险.服务.成本
D.安全.服务.费用

【答案】 A
24、要约与要约邀请的共同特征是()
A.内容具体明确
B.具备合同的一般条款
C.明示订立合同的意思表示
D.对行为人具有约束力

【答案】 C
25、工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。
A.发包人
B.监理人
C.发包人和监理人
D.发包人和分包人

【答案】 C
26、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（　　）。
A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担
B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务
D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任

【答案】 C
27、根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。
A.日拖期赔偿额和最低限额
B.最高限额和最低限额
C.计算方法和最低限额
D.计算方法和最高限额

【答案】 D
28、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（　　）。
A.特别法人
B.企业法人
C.非法人组织
D.非营利法人

【答案】 B
29、下列内容（ ）不属于合同协议书中应明确填写的内容。
A.签约合同价
B.合同工期
C.质量标准
D.争议解决方法

【答案】 D
30、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是( )。
A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定
B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分
C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价
D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款

【答案】 B
31、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（　　）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
32、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（ ）。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】 C
33、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.分包人
D.工程师与承包人共同

【答案】 C
34、在NEC合同文本中，目标合同( )。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定
C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】 B
35、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是()
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费

【答案】 A
36、低碳钢的含碳量为( )。
A.小于0.25%
B.0.25%～0.6%
C.0.6%～1.0%
D.0.6%～2%

【答案】 A
37、关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法，正确的是（ ）。
A.专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序
B.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
C.具体招标工程在编制合同时，应针对项目的特点、招标人的要求，在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化
D.专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致

【答案】 C
38、 设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。
A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量
B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行
C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准
D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度

【答案】 D
39、建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。
A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意
B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示
C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力
D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示

【答案】 D
40、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（　）。
A.上传投标文件提开始时间
B.实际传输完成时间
C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间
D.递交回执通知中载明的传输完成时间

【答案】 D
41、下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人
B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

【答案】 C
42、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括( )。
A.运输费
B.保险费
C.2年内易损件费
D.售后服务费

【答案】 B
43、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（　　），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。
A.必须通过公开招标方式
B.必须通知邀请招标方式
C.可以不通过招标方式
D.只能通过协议方式

【答案】 C
44、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】 A
45、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()
A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿
B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求
C.同意延期开工报告中的要求
D.不同意延期开工报告的要求

【答案】 A
46、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场勘查

【答案】 C
47、关于定标的说法，正确的是()
A.确定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】 B
48、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？( )
A.100mm
B.140mm
C.260mm
D.400mm

【答案】 B
49、（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（　　）。
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构

【答案】 A
50、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()
A.改变工程的标高和基线
B.增加合同中约定的工程量
C.提高合同中约定的质量标准
D.改变施工作业的顺序和时间

【答案】 C
51、AIA 系列合同中的核心文件是（　）。
A.A201《施工合同通用条件》
B.《工程施工合同》
C.《专业服务合同》
D.《裁决人合同》

【答案】 A
52、合同工期自（　）起计算。
A.监理人下达开工通知之日
B.实际开工之日
C.合同中约定的开工日
D.开工通知中载明的开工日

【答案】 D
53、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（　）。
A.性能测试
B.联动试车
C.单车实验
D.系统联调

【答案】 B
54、根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（　　）个的，应当重新招标。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
55、某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()
A.10月10日
B.10月13日
C.10月20日
D.10月30日

【答案】 A
56、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。
A.发布招标公告.开标.审查投标人资格
B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格
C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件
D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件

【答案】 B
57、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】 A
58、一般情况下由（　　）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
A.发包人
B.设备供应商
C.承包人
D.监理人

【答案】 C
59、以下有关资格审查方法的说法，正确的是（ ）。
A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种
B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种
C.如无特殊规定，鼓励招标人采用有限数量制
D.资格预审文件的获取时间应当不少于3 个工作日

【答案】 B
60、 关于委托代理关系的说法，正确的是（ ）。
A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的
B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担
C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任
D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担

【答案】 B
61、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.可以适当减少承包商损失的补偿
B.承包商应依据合同约定获得全额补偿
C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿
D.承包商无权提出补偿请求

【答案】 A
62、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括（　　）
A.合同实施的主要风险
B.合同实施总体安排
C.合同分解与管理策划
D.合同实施保证体系的建立

【答案】 A
63、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对价格的影响，仅适用于工程量清单中的（ ）部分。
A.单价支付
B.工程材料费用
C.总价支付
D.人工费用

【答案】 A
64、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（　）。
A.发包人必须是建设单位
B.承包人必须是法人
C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质
D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】 B
65、出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由（　　）负担，但当事人另有约定的除外。
A.出卖人
B.买受人
C.承运人
D.委托人

【答案】 B
66、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 B
67、根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（　　）。
A.应当拒收
B.可以拒收
C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费
D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费

【答案】 D
68、根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。
A.不属于业主方人员
B.可以行使合同中明确规定的权力
C.不得行使合同中必然隐含的权力
D.保持公正(Impartially)的态度处理问题

【答案】 B
69、儿童少年应（　　）脂肪的摄取。
A.限制
B.增加
C.不强调限制
D.不主张供给

【答案】 C
70、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（　）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认
B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示
C.临时书面指示发出后48 小时内发出书面指示
D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

【答案】 C
71、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（　　）的计价方式。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同

【答案】 D
72、合同法律关系的要素包括（）。
A.主体.客体.对象
B.主体.内容.对象
C.主体.客体.内容
D.客体.内容.对象

【答案】 C
73、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（　　）。
A.应按工程量表中规定的方法计量
B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定
C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费
D.当地有惯例的，依照当地惯例计量

【答案】 C
74、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（　）。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权

【答案】 A
75、除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前（）日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等
A.3
B.7
C.14
D.28

【答案】 B
76、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（　）。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费

【答案】 A
77、(2015年真题)根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（　　）。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】 C
78、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（　　）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
A.不批准承包人的索赔要求
B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料
C.将该事件确认为承包人责任
D.认定索赔不成立

【答案】 B
79、预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（ ）。
A.担保金额效力不变更
B.预付款担保效力终止
C.担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任
D.担保金额相应递减

【答案】 D
80、《简明标准施工招标文件》共分（　　）章。
A.六
B.七
C.八
D.九

【答案】 C
81、以下有关民事责任的承担，正确的是（　　）。
A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类
B.对于按份责任，平均承担责任
C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任
D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿

【答案】 C
82、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。
A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人
B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人
C.澄清时说明问题的来源
D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期

【答案】 B
83、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日

【答案】 C
84、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

【答案】 C
85、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。
A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】 B
86、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。
A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期
B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期
C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期
D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】 A
87、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁布工程接收证书后，雇主应将( )返还承包商。
A.保留金的50%
B.保留金的70%
C.保留金的90%
D.全部保留金

【答案】 A
88、根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法

【答案】 C
89、根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（　　）。
A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意
B.勘察人可以自行更换项目负责人
C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意
D.勘察人应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

【答案】 C
90、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（ ）。
A.由被代理人自行承担责任
B.由代理人自行承担责任
C.由第三人自行承担责任
D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】 A
91、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人，也可以是联合体
C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

【答案】 C
92、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（　　）。
A.夜盲症
B.畏光
C.毕脱氏斑
D.流泪
E.失明

【答案】 A
93、营养干预中的类实验设计，不是因为（　　）而为的。
A.人群没法随机分配
B.人力不足
C.实施过程未设计同期对照
D.不能开展平行随机对照试验

【答案】 B
94、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。
A.现场同期记录
B.索赔意向通知书
C.索赔报告
D.索赔证据

【答案】 B
95、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括第二册中的（　）。
A.合同专用条款
B.合同通用条款
C.合同格式
D.违约责任

【答案】 A
96、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】 C
97、按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()
A.签发工程接收证书日
B.颁发履约证书日
C.结清单生效日
D.签发最终支付证书日

【答案】 C
98、关于合同转让的说法，正确的是()
A.债权人转让权利，不需经债务人同意
B.债权人转让权利，不需通知债务人
C.债务人转移义务，不需经债权人同意
D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

【答案】 A
99、下列选项中，不可以作为抵押物的是（　　）
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.交通运输工具
D.海域使用权

【答案】 A
100、(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（　)
A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】 C
101、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（　　）条款。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 B
102、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（　　） ．
A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款
B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法
C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用
D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】 A
103、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元

【答案】 A
104、《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》又称为（　）。
A.蓝皮书
B.白皮书
C.绿皮书
D.银皮书

【答案】 D
105、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()
A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.损失严重的应向发包人支付赔偿金
C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额
D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算

【答案】 C
106、某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（ ）。
A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失
B.闪电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分设备拆除重装
D.盘点时发现的短缺

【答案】 B
107、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外
C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人
D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查

【答案】 C
108、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（　　）。
A.与承包人协商后确定实施变更
B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更
C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更
D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】 C
109、（2015年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（　　）。
A.只包括暂列金额，不包括暂估价
B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价
C.不包括暂列金额，只包括暂估价
D.既包括暂列金额，也包括暂估价

【答案】 D
110、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。
A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整
B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效
C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据
D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】 C
111、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.买受人占有材料时
B.合同订立时
C.合同生效时
D.买受人支付全部材料价款时

【答案】 A
112、下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（　　）。
A.招标人可以自行决定是否编制标底
B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容
C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布
D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件

【答案】 D
113、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，( )表明合同终止。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

【答案】 D
114、FIDIC 系列合同条件中最具代表性的文本是指（）
A.《施工合同条件》
B.《简明合同格式》
C.《土木工程施工合同条件》
D.《设计施工和运营合同条件》

【答案】 A
115、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )。
A.承包人第一次提交竣工验收报告之日
B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日
C.再次验收检验合格之日
D.办理竣工验收手续之日

【答案】 B
116、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（ ）。
A.不利于承包人的工程变更
B.建设周期