2020-2025年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷A卷含答案.docx

2020-2025年监理工程师之合同管理考前冲刺试卷A卷含答案

单选题（共360题）
1、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（ ）能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应民事行为
D.一般民事行为

【答案】 C
2、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（　）。
A.法定代理
B.职务代理
C.指定代理
D.委托代理

【答案】 D
3、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()
A.自行负责
B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延
C.不予补偿，但应合理顺延合同工期
D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】 D
4、主要选项条款中的（　　）适用于签订合同时价格已经确定的合同。
A.标价合同
B.目标合同
C.补偿合同
D.管理合同

【答案】 A
5、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（　　）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（　　）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天
B.缺陷责任期届满，28天
C.质量保证期届满，14天
D.质量保证期届满，28天

【答案】 D
6、下列选项中关于抵押的说法，正确的是( )。
A.抵押的财产不转移占有
B.抵押的财产应当为抵押人所有
C.土地所有权可以作为抵押物
D.抵押合同应自登记之日起生效

【答案】 A
7、如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方额外应告知买家（ ）。
A.保管方面的特殊要求
B.每个包装箱的重量和尺寸
C.处理意外情况的方法
D.合同设备的数量

【答案】 B
8、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。
A.应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求
B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行
C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作
D.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作

【答案】 A
9、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。
A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间
B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率
C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费
D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费

【答案】 C
10、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应( )。
A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行
B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行
C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行
D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

【答案】 C
11、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（　）之日。
A.当事人签字
B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有

【答案】 B
12、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（　）。
A.事件包括作为和不作为两种表现形式
B.行政行为不属于法律事实中的行为
C.自然事件会引起一定的法律后果
D.难以预料的重大事件属于自然事件

【答案】 C
13、下列不能作为质押担保的是（ ）。
A.生产设备
B.应收账款
C.正在建造的建筑物
D.存款单

【答案】 C
14、（2019年真题）因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（　）。
A.由被代理人自行承担责任
B.由代理人自行承担责任
C.由第三人自行承担责任
D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】 D
15、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】 A
16、属于数值变量资料的是（　　）。
A.身高
B.体重
C.血型
D.年龄

【答案】 C
17、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法

【答案】 B
18、下列不属于申请人须知总则的是（ ）。
A.纪律与监督
B.项目概况
C.资金来源
D.招标范围

【答案】 A
19、（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（　）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

【答案】 A
20、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（　）代表业主方进行项目管理。
A.工程师
B.工程师助理
C.业主代表
D.承包商代表

【答案】 C
21、根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书
B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款
C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款
D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款

【答案】 D
22、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是( )。
A.法人资格
B.持有正规营业执照
C.联合体组织
D.持有正规的资质证书

【答案】 C
23、发包人代表在授权范围内的行为由（　　）承担法律责任。
A.发包人代表
B.发包人
C.勘察人
D.勘察人的项目负责人

【答案】 B
24、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。
A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求
B.监理的工程施工中末发生安全事故
C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资
D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】 C
25、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由（　　）。
A.发包人出具经监理人审核
B.监理人出具经发包人签认
C.发包人和监理人共同签认
D.监理人签认

【答案】 B
26、一般从事轻微体力劳动或身体活动水平低的成年男子，每日的能量需要量约为（　　）kcal。
A.3000
B.2800
C.2400
D.1800

【答案】 C
27、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（　）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。
A.14日，7日
B.10日，5日
C.10日，3日
D.14日，5日

【答案】 C
28、婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（　　）。
A.营养良好
B.营养不良
C.骨骼发育不良
D.智力障碍

【答案】 B
29、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门

【答案】 A
30、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。
A.增加的费用由承包人承担
B.增加的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.应根据检查结果判断

【答案】 A
31、FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.分包商

【答案】 D
32、对于设备采购合同的包装，下列说法正确的是（ ）。
A.买方应对合同设备进行妥善包装
B.设备包装应能保护合同设备能够经受多次搬运
C.除专用合同条款另有约定外，买方应将包装物退还
D.同一批设备的多个独立包装附带一套质量合格证

【答案】 B
33、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

【答案】 A
34、 在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。
A.保证技术上先进和经济上合理
B.保证质量上先进和经济上合理
C.保证质量上先进和安全上合理
D.保证技术上先进和安全上合理

【答案】 A
35、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

【答案】 D
36、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益
C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

【答案】 C
37、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（　）。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验
B.停止启运，按合同约定进行交货前检验
C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运
D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

【答案】 B
38、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。
A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现
B.仲裁事项可以通过默示的方式体现
C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效
D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

【答案】 B
39、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（　　）。
A.不利的物质条件
B.发包人提供的材料和工程设备提前交货
C.异常恶劣的气候条件
D.基准资料的错误

【答案】 D
40、指定分包商条款的具体表现不包括（）。
A.承包商对指定分包商的违约需承担责任
B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容
C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理

【答案】 A
41、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。
A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担
B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作，也可以只负责提供技术服务
D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务，则仍应对安装.调试不成功承担责任

【答案】 C
42、关于行使抗辩权的说法，正确的是()
A.行使抗辩权方仍然承认合同有效
B.行使抗辩权是解除合同的必要条件
C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务
D.行使抗辩权表明合同变更

【答案】 A
43、依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（ ）时设立。
A.备案
B.交付
C.登记
D.合同签订

【答案】 C
44、关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（　）。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】 B
45、勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。
A.道路
B.绿化
C.市政设施
D.本工程区域内的临时占地

【答案】 D
46、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。
A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间
B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准
C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用
D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有

【答案】 B
47、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（　）。
A.投标函→合同协议书→通用合同条款
B.投标函→通用合同条款→合同协议书
C.合同协议书→投标函→通用合同条款
D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】 C
48、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包
B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包
C.工程勘察任务的承包人可以是自然人
D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

【答案】 B
49、分包人应在工程变更确定后（）天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。
A.10
B.11
C.12
D.13

【答案】 B
50、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为
B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用
C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为
D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力

【答案】 B
51、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（　　）作为交货款。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%

【答案】 C
52、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。
A.交货期晚于招标文件规定的交货时间
B.可以减少招标文件说明的预付款金额
C.投标材料性能高于标准
D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】 B
53、在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为( )。
A.合同价的5％
B.合同价的10％
C.合同价的20％
D.合同价的30％

【答案】 D
54、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（　）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本

【答案】 B
55、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.分包人
D.工程师与承包人共同

【答案】 C
56、联合体中标的，其履约担保（　　）。
A.由组成联合体的各个主体分别递交
B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交
C.由联合体的牵头人递交
D.由联合体各成员共同递交

【答案】 C
57、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（　　）。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

【答案】 A
58、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是( )。
A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价
B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式
C.CM承包商可以负责设计工作
D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

【答案】 B
59、设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明()
A.要约生效
B.承诺生效
C.合同成立
D.合同生效

【答案】 C
60、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（ ）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
A.7
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
61、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（ ）。
A.由承包人进行修复，并承担相应的费用
B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用
C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用
D.由设计人进行修复，并承担相应的费用

【答案】 B
62、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。
A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减
B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减
C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减
D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减

【答案】 C
63、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。
A.顺延合同工期，给予费用补偿
B.顺延合同工期，不给予费用补偿
C.不顺延合同工期，给予费用补偿
D.缩短合同工期，给予费用补偿

【答案】 D
64、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日前第28天
C.招标公告发布之日前第14天
D.招标公告发布之日前第28天

【答案】 B
65、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（　）。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日

【答案】 D
66、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（　　）人民币以上的，必须进行招标。
A.50万元
B.100万元
C.200万元
D.400万元

【答案】 B
67、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（　　）。
A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位
B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位
C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位
D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位
E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位

【答案】 B
68、关于基准日期的说法，不正确的是（ ）。
A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28 天
B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任
C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格
D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款

【答案】 C
69、发包人要求承包人提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的(　　)。
A.20％
B.30％
C.35％
D.40％

【答案】 A
70、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（　　）。
A.担保人无条件地提供担保
B.履约保证金的数额不确定
C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付
D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】 C
71、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（　　）记录在案。
A.雇主
B.监理工程师
C.项目经理
D.承包商

【答案】 C
72、关于联合体投标的说法错误的是（ ）。
A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书
B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任
C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标

【答案】 C
73、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（　　）
A.0.5%
B.1%
C.1.5%
D.2%

【答案】 B
74、承包人对施工专业分包管理的职责是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.负责专业分包工程的施工组织管理
B.审查专业工程分包人的质量保证体系
C.选派分包工程的项目经理
D.负责对分包工程进行全面的质量检查

【答案】 B
75、某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（　　）万元。
A.40
B.60
C.100
D.200

【答案】 A
76、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是 ( )
A.合同责任单一，责任明确
B.建设周期长
C.可以减少设计变更
D.可以减少承包人的索赔

【答案】 B
77、投标保证的有效期至（　）。
A.开标
B.定标
C.发出中标通知书
D.由招标文件确定

【答案】 D
78、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（　　）。
A.由甲公司承担责任
B.由乙公司承担责任
C.由甲公司、乙公司承担连带责任
D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】 C
79、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（　　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和监理人共同
D.参与验收的各方共同

【答案】 B
80、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（ ）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审

【答案】 D
81、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（　）。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标

【答案】 A
82、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（　）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日28天

【答案】 D
83、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场

【答案】 A
84、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（　）。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险

【答案】 B
85、某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（ ）。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

【答案】 C
86、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（　　）。
A.可以由发包人发出
B.只能由监理人发出
C.可以由承包人发出
D.只能由发包人发出

【答案】 B
87、个人健康问题记录不包括（　　）。
A.周期性健康检查记录
B.基本资料
C.问题描述
D.问题目录

【答案】 A
88、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（　）。
A.以评标价的高低比较投标书的优劣
B.中标人一定是报价最低者
C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价
D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式

【答案】 B
89、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是 ( )
A.甲某的行为属无权代理，该合同无效
B.甲某的行为属表见代理，该合同有效
C.乙建筑公司可以行使追认权或拒绝权
D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

【答案】 C
90、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（ ）。
A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工
B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任
C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款
D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续

【答案】 A
91、下列选项中，不可以作为抵押物的是（　　）
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.交通运输工具
D.海域使用权

【答案】 A
92、（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（　）。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法

【答案】 C
93、三级营养师培训时间不得少于__________学时。
A.200
B.250
C.300
D.350

【答案】 B
94、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同

【答案】 C
95、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。
A.发出中标通知书后
B.完成评标后
C.提交履约担保后
D.合同履行完毕后

【答案】 C
96、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()
A.允许设计人没收定金
B.将设计费的50%支付给设计人
C.将全部设计费支付给设计人
D.按实际完成的工作量支付设计费

【答案】 C
97、关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（　）。
A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】 B
98、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保函
D.合同担保书

【答案】 B
99、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（　　）应将被授权监理人员的（　　）通知承包人。
A.发包人，姓名及其授权范围
B.发包人，职能分工及监理权限
C.总监理工程师，姓名及其授权范围
D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】 C
100、能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实就是法律事实，下列关于法律事实说法正确的是（ ）。
A.当事人订立合法有效的合同属于行为
B.行政部门罚款属于事件
C.没有及时支付报酬农民工罢工属于行为
D.禁运属于自然事件

【答案】 A
101、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（　　）。
A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准
B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准
C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力
D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正

【答案】 A
102、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。
A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验
B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验
C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验
D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

【答案】 D
103、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（　　）。
A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用
B.施工设备或临时设施应当由承包人提供
C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险
D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责

【答案】 D
104、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。
A.承包人
B.发包人
C.监理单位
D.钢材供应商

【答案】 B
105、数据库的主要特点有（　　）。
A.实现数据共享
B.数据的独立性
C.数据间相互影响
D.数据实现集中控制
E.数据的安全性和可靠性

【答案】 A
106、根据《标准施工合同》，合同工期为（）。
A.合同内约定的工期
B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期
C.合同基准日至竣工验收的工期
D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】 D
107、（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（　）。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同

【答案】 C
108、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（ ）
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位

【答案】 A
109、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。
A.招标公告
B.投标文件
C.宣传广告
D.招股说明书

【答案】 B
110、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（　）投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人

【答案】 A
111、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（　）。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】 B
112、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（　）。
A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价
B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天
C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价
D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款

【答案】 B
113、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（　）。
A.风险和保险
B.早期警告和补偿事件
C.测试和缺陷
D.争端和合同终止

【答案】 B
114、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（　　）。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人，并说明问题来源
D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】 D
115、(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（ ）。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日前28日

【答案】 D
116、购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（ ）。
A.FOB价
B.CIF价
C.EXW价
D.FCA价

【答案】 B
117、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？( )
A.
B.
C.
D.

【答案】 C
118、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（　）。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保

【答案】 D
119、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（　　）
A.施工