填海项目施工合同规范版.doc

标准合同模板范本
甲方： XXX
乙方： XXX

20XX
PERSONAL RESUME

RESUME
PERSONAL

填海项目施工合同规范版
本合同目录一览
第一条 合同主体及定义
1.1 发包人
1.2 承包人
1.3 施工场地
1.4 施工范围
第二条 合同价格
2.1 合同总价
2.2 价格调整
2.3 支付方式
第三条 施工进度与期限
3.1 施工计划
3.2 工期延误
3.3 提前完成奖励
第四条 施工质量与标准
4.1 施工质量要求
4.2 质量控制
4.3 不合格工程的处理
第五条 材料与设备
5.1 材料供应
5.2 设备使用
5.3 材料与设备质量
第六条 安全生产与环保
6.1 安全生产责任
6.2 安全防护措施
6.3 环保要求
第七条 变更与调整
7.1 合同变更
7.2 工程量调整
7.3 变更费用
第八条 违约责任
8.1 发包人违约
8.2 承包人违约
8.3 违约赔偿
第九条 争议解决
9.1 争议方式
9.2 调解与仲裁
9.3 法律适用
第十条 合同的生效、变更与解除
10.1 合同生效条件
10.2 合同变更程序
10.3 合同解除条件
第十一条 保密条款
11.1 保密内容
11.2 保密期限
11.3 泄密责任
第十二条 知识产权保护
12.1 知识产权归属
12.2 侵权责任
12.3 知识产权保护措施
第十三条 不可抗力
13.1 不可抗力事件
13.2 不可抗力后果
13.3 不可抗力责任
第十四条 其他条款
14.1 合同附件
14.2 补充协议
14.3 合同修改与替换
第一部分：合同如下：
第一条 合同主体及定义
1.1 发包人
发包人为本合同的一方，具有独立承担民事责任的能力，按照本合同的约定负责提供施工场地、支付合同价款、协调相关政府部门等。
1.2 承包人
承包人为本合同的另一方，具有独立承担民事责任的能力，按照本合同的约定负责组织施工、完成施工任务、保证施工质量等。
1.3 施工场地
施工场地指发包人提供的用于本合同项下施工的具体地点。
1.4 施工范围
施工范围包括本合同约定的工程项目的全部施工内容，具体见附件一。
第二条 合同价格
2.1 合同总价
本合同总价根据附件二《工程量清单》及其《工程量计算规则》确定，为人民币【】元（大写：【】元整），即承包人完成本合同约定的全部施工内容后，发包人应付给承包人的总金额。
2.2 价格调整
合同总价在合同签订后，如因设计变更、工程量增减等不可预见因素发生，导致实际施工费用与合同总价有较大差异的，双方可协商调整合同总价。具体调整方式见附件三《价格调整办法》。
2.3 支付方式
发包人应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包人支付合同价款。具体支付方式见附件四《支付方式》。
第三条 施工进度与期限
3.1 施工计划
承包人应按照附件五《施工计划》的约定，组织施工，确保工程按时完成。
3.2 工期延误
如因承包人原因导致工程延期，承包人应按照本合同约定向发包人支付违约金。具体违约金计算方式见附件六《工期延误违约金计算办法》。
3.3 提前完成奖励
如承包人提前完成工程，且发包人验收合格，发包人应按照本合同约定向承包人支付提前完成奖励。具体奖励标准见附件七《提前完成奖励办法》。
第四条 施工质量与标准
4.1 施工质量要求
承包人应按照国家标准、行业标准和发包人的要求，完成施工，确保工程质量。具体质量要求见附件八《施工质量标准》。
4.2 质量控制
承包人应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制，确保工程质量满足本合同约定。
4.3 不合格工程的处理
如工程验收不合格，承包人应按照发包人的要求进行整改，直至达到约定质量标准。整改费用由承包人承担。
第五条 材料与设备
5.1 材料供应
承包人应按照本合同约定的材料供应范围和质量要求，自行采购施工所需材料。材料采购应符合国家相关法规和标准。
5.2 设备使用
承包人应按照本合同约定的设备使用范围和标准，组织施工。
5.3 材料与设备质量
承包人应对供应的材料和使用的设备质量负责，确保工程安全。如因材料和设备质量问题导致工程质量问题或安全事故的，由承包人承担责任。
第六条 安全生产与环保
6.1 安全生产责任
承包人应严格按照国家安全生产法律法规和相关标准要求，组织施工，确保施工安全。
6.2 安全防护措施
承包人应制定并落实施工安全防护措施，防止安全事故的发生。
6.3 环保要求
承包人应按照国家环保法律法规和相关标准要求，做好施工现场的环保工作，确保施工过程中不对环境造成污染。
第八条 违约责任
8.1 发包人违约
发包人未能按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任。具体违约责任如下：
（1）未能按照约定时间支付合同价款的，应支付违约金，违约金计算方式见附件九《违约金计算办法》；
（2）未能按照约定提供施工场地的，应承担因延期施工导致的一切额外费用；
（3）未能按照约定协调相关政府部门，导致施工受阻的，应承担相应的违约责任。
8.2 承包人违约
承包人未能按照本合同约定履行义务的，应承担违约责任。具体违约责任如下：
（1）未能按照约定时间完成施工的，应支付违约金，违约金计算方式见附件九《违约金计算办法》；
（2）施工质量不符合约定的，应负责整改，并承担整改费用；
（3）未能按照约定采购材料或使用设备的，应承担相应责任。
8.3 违约赔偿
一方违约导致另一方损失的，违约方应承担赔偿责任。赔偿金额根据损失的大小和违约方的过错程度确定。
第九条 争议解决
9.1 争议方式
（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；
（2）提交仲裁委员会进行仲裁。
9.2 调解与仲裁
如双方选择仲裁解决争议，应提交附件十《仲裁委员会》进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
9.3 法律适用
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十条 合同的生效、变更与解除
10.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
10.2 合同变更程序
合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
10.3 合同解除条件
一方解除合同的，应提前【】天通知对方。解除合同的原因应符合国家相关法律法规和本合同的约定。
第十一条 保密条款
11.1 保密内容
双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。
11.2 保密期限
保密期限自本合同生效之日起算，至合同解除或终止之日起【】年止。
11.3 泄密责任
如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。
第十二条 知识产权保护
12.1 知识产权归属
双方在合同履行过程中创造的知识产权，归创造方所有。
12.2 侵权责任
如一方使用对方的知识产权侵犯第三方权益的，由使用方承担侵权责任。
12.3 知识产权保护措施
双方应共同努力保护对方的知识产权，发现侵权行为的，应及时通知对方并采取措施制止。
第十三条 不可抗力
13.1 不可抗力事件
不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。
13.2 不可抗力后果
如不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
13.3 不可抗力责任
因不可抗力事件导致一方无法履行合同的，该方不负违约责任。但对方有确切证据证明不可抗力事件发生后，该方仍有能力履行合同义务的，该方应承担违约责任。
第十四条 其他条款
14.1 合同附件
本合同附件为本合同的组成部分，与具有同等法律效力。
14.2 补充协议
双方在合同履行过程中如有未尽事宜，可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
14.3 合同修改与替换
本合同的任何修改或替换，均须经双方协商一致，并以书面形式进行。修改或替换后的合同文本取代原合同文本。
第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：工程量清单
详细列出合同约定的全部工程项目及其工程量，包括项目名称、项目内容、工程量、单位工程造价等。
附件二：价格调整办法
详细说明合同总价调整的条件、程序以及计算方式。
附件三：支付方式
详细说明合同价款的支付节点、支付比例以及支付方式。
附件四：施工计划
详细列出合同约定的施工计划，包括施工进度、施工阶段、关键节点等。
附件五：施工质量标准
详细列出施工质量的要求和标准，包括材料合格标准、施工工艺标准、验收标准等。
附件六：工期延误违约金计算办法
详细说明工期延误违约金的计算方式及比例。
附件七：提前完成奖励办法
详细说明提前完成工程的奖励标准及计算方式。
附件八：违约金计算办法
详细说明违约金的计算方式及比例。
附件九：争议解决方式
详细说明争议解决的途径、程序以及相关机构。
附件十：仲裁委员会
详细列出合同争议解决的仲裁机构名称及联系方式。
说明二：违约行为及责任认定：
1. 未能按照约定时间支付合同价款或未能按照约定提供施工场地。
2. 未能按照约定完成施工或施工质量不符合约定。
3. 未能按照约定采购材料或使用设备。
4. 未能按照约定协调相关政府部门，导致施工受阻。
5. 违反保密义务，导致对方遭受损失。
6. 使用对方的知识产权侵犯第三方权益。
7. 未履行或未能正确履行合同约定的安全防护措施，导致安全事故发生。
违约责任认定标准：
1. 违约金计算：根据附件六《工期延误违约金计算办法》和附件八《违约金计算办法》确定。
2. 赔偿金额：根据损失的大小和违约方的过错程度确定。
3. 违约行为导致的额外费用：由违约方承担。
4. 知识产权侵权责任：根据附件二《知识产权保护》确定。
5. 安全防护措施未履行或未能正确履行：根据附件六《安全生产与环保》确定。
示例说明：
如承包人未能按照约定时间完成施工，根据附件六《工期延误违约金计算办法》，发包人可以要求承包人支付违约金。违约金计算方式为：合同总价×【】%×延误天数。
说明三：法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。
2. 商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
3. 知识产权：指权利人对其创作的智力成果依法享有的专有权利。
4. 仲裁：指争议双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。
5. 违约金：指一方违反合同约定，按照约定向对方支付的违约赔偿。
6. 安全生产：指在生产过程中，为防止事故的发生，采取的一系列措施和行为。
7. 环保：指保护环境，防止环境污染和生态破坏的行为和措施。