资源描述
编号:__________
房屋修缮施工合同书(2025版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
房屋修缮施工合同书(2025版)
合同目录
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.2 房屋基本情况
1.3 施工内容和范围
1.4 合同金额
1.5 合同签订日期
第二章:施工方的义务和责任
2.1 施工方的基本义务
2.2 施工方的质量责任
2.3 施工方的安全责任
2.4 施工方的进度责任
第三章:业主的义务和责任
3.1 业主的基本义务
3.2 业主的配合责任
3.3 业主的支付责任
3.4 业主的验收责任
第四章:施工期限
4.1 施工开始日期
4.2 施工结束日期
4.3 工期延误
4.4 工期提前
第五章:工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量监督
5.3 质量问题处理
5.4 质量保修
第六章:工程安全
6.1 安全措施
6.2 安全事故处理
6.3 安全生产责任
第七章:合同价款及支付
7.1 合同价款的确定
7.2 支付方式
7.3 支付时间
7.4 支付条件
第八章:变更和解除合同
8.1 合同变更的条件
8.2 合同变更的程序
8.3 合同解除的条件
8.4 合同解除的程序
第九章:违约责任
9.1 施工方的违约责任
9.2 业主的违约责任
9.3 违约赔偿
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章:合同的生效、变更和终止
11.1 合同的生效条件
11.2 合同的变更条件
11.3 合同的终止条件
第十二章:其他约定
12.1 施工方的保密义务
12.2 业主的配合义务
12.3 双方的其他约定
第十三章:附件
13.1 施工图纸
13.2 施工预算
13.3 施工方案
13.4 其他相关文件
第十四章:合同的签订、修改和解除
14.1 合同签订
14.2 合同修改
14.3 合同解除
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.1.1 施工方全称:_________
1.1.2 业主全称:_________
1.2 房屋基本情况
1.2.1 房屋地址:_________
1.2.2 房屋面积:_________
1.2.3 房屋结构:_________
1.3 施工内容和范围
1.3.1 施工项目列表:
1.3.1.1 项目一:_________
1.3.1.2 项目二:_________
1.3.1.3 项目三:_________
1.3.2 施工范围:_________
1.4 合同金额
1.4.1 合同总价:_________
1.4.2 付款方式及进度:_________
1.5 合同签订日期
1.5.1 签订日期:_________
第二章:施工方的义务和责任
2.1 施工方的基本义务
2.1.1 按照合同约定进行施工:_________
2.1.2 保证施工质量:_________
2.1.3 确保施工安全:_________
2.1.4 按时完成施工:_________
2.2 施工方的质量责任
2.2.1 质量标准:_________
2.2.2 质量保证:_________
2.2.3 质量问题的处理:_________
2.3 施工方的安全责任
2.3.1 安全措施:_________
2.3.2 安全事故的处理:_________
2.3.3 安全生产的培训:_________
2.4 施工方的进度责任
2.4.1 施工计划:_________
2.4.2 进度报告:_________
2.4.3 工期延误的处理:_________
第三章:业主的义务和责任
3.1 业主的基本义务
3.1.1 提供施工条件:_________
3.1.2 协助施工方施工:_________
3.1.3 不得干涉施工:_________
3.2 业主的配合责任
3.2.1 提供施工图纸:_________
3.2.2 提供施工场地:_________
3.2.3 配合施工方办理手续:_________
3.3 业主的支付责任
3.3.1 按时支付工程款:_________
3.3.2 支付方式:_________
3.3.3 支付时间:_________
3.4 业主的验收责任
3.4.1 工程验收:_________
3.4.2 验收标准:_________
3.4.3 验收结果的处理:_________
第四章:施工期限
4.1 施工开始日期
4.1.1 规定日期:_________
4.1.2 提前或延后的规定:_________
4.2 施工结束日期
4.2.1 规定日期:_________
4.2.2 提前或延后的规定:_________
4.3 工期延误
4.3.1 延误的责任:_________
4.3.2 延误的处理:_________
4.4 工期提前
4.4.1 提前完成的要求:_________
4.4.2 提前完成的奖励:_________
第五章:工程质量
5.1 质量标准
5.1.1 国家标准:_________
5.1.2 行业标准:_________
5.1.3 双方约定的标准:_________
5.2 质量监督
5.2.1 监督机构:_________
5.2.2 监督方式:_________
5.2.3 监督结果的处理:_________
5.3 质量问题处理
5.3.1 问题发现:_________
5.3.2 问题报告:_________
5.3.3 问题解决:_________
5.4 质量保修
5.4.1 保修期限:_________
5.4.2 保修范围:_________
5.4.3 保修责任:_________
第六章:工程安全
6.1 安全措施
6.1.
第八章:变更和解除合同
8.1 合同变更的条件
8.1.1 变更的条件:_________
8.1.2 变更的程序:_________
8.2 合同变更的程序
8.2.1 提出变更的要求:_________
8.2.2 协商一致的变更:_________
8.2.3 书面确认的变更:_________
8.3 合同解除的条件
8.3.1 解除的条件:_________
8.3.2 解除的程序:_________
8.4 合同解除的程序
8.4.1 提出解除的要求:_________
8.4.2 协商一致的解除:_________
8.4.3 书面确认的解除:_________
第九章:违约责任
9.1 施工方的违约责任
9.1.1 未按约定施工的责任:_________
9.1.2 工程质量不合格的责任:_________
9.1.3 工期延误的责任:_________
9.2 业主的违约责任
9.2.1 未按约定支付工程款的责任:_________
9.2.2 未提供施工条件的责任:_________
9.2.3 干涉施工的责任:_________
9.3 违约赔偿
9.3.1 赔偿的原则:_________
9.3.2 赔偿的方式:_________
9.3.3 赔偿的限额:_________
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.1.1 协商解决:_________
10.1.2 调解解决:_________
10.1.3 仲裁解决:_________
10.2 仲裁
10.2.1 仲裁机构:_________
10.2.2 仲裁程序:_________
10.2.3 仲裁裁决的执行:_________
10.3 诉讼
10.3.1 诉讼法院:_________
10.3.2 诉讼程序:_________
10.3.3 诉讼费用的承担:_________
第十一章:合同的生效、变更和终止
11.1 合同的生效条件
11.1.1 生效的条件:_________
11.1.2 生效的程序:_________
11.2 合同的变更条件
11.2.1 变更的条件:_________
11.2.2 变更的程序:_________
11.3 合同的终止条件
11.3.1 终止的条件:_________
11.3.2 终止的程序:_________
第十二章:其他约定
12.1 施工方的保密义务
12.1.1 保密内容:_________
12.1.2 保密期限:_________
12.1.3 保密违约的处理:_________
12.2 业主的配合义务
12.2.1 配合内容:_________
12.2.2 配合期限:_________
12.2.3 配合违约的处理:_________
12.3 双方的其他约定
12.3.1 其他内容:_________
12.3.2 其他期限:_________
12.3.3 其他违约的处理:_________
第十三章:附件
13.1 施工图纸
13.1.1 图纸份数:_________
13.1.2 图纸交付时间:_________
13.2 施工预算
13.2.1 预算编制:_________
13.2.2 预算审批:_________
13.3 施工方案
13.3.1 方案内容:_________
13.3.2 方案审批:_________
13.4 其他相关文件
13.4.1 文件名称:_________
13.4.2 文件份数:_________
第十四章:合同的签订、修改和解除
14.1 合同签订
14.1.1 签订主体:_________
14.1.2 签订时间:_________
14.1.3 签订地点:_________
1
多方为主导时的,附件条款及说明
附件一:甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定合同约定的材料供应商,乙方应接受甲方的指定并按照甲方提供的材料进行施工。若乙方对甲方指定的材料供应商有异议,甲方有权在合同约定的范围内更换供应商。
说明:甲方作为房屋的所有者,有权选择材料供应商以确保施工质量和材料品质。乙方应遵守甲方的决定,并对甲方的选择负责。
1.2 甲方监督施工过程
甲方有权对施工过程进行监督,以确保施工质量和进度符合合同约定。甲方有权要求乙方提供施工进度报告,并对施工过程中的问题提出整改要求。
说明:甲方作为房屋的所有者,有权对施工过程进行监督以确保施工质量和进度符合其期望。乙方应积极配合甲方的监督工作,及时整改甲方提出的问题。
1.3 甲方变更施工内容
甲方在合同履行过程中,有权根据实际情况变更施工内容。甲方应提前书面通知乙方变更的内容和理由,并经乙方确认后进行变更。
说明:甲方作为房屋的所有者,有权根据实际情况调整施工内容以满足其需求。乙方应积极响应甲方的变更要求,并在确认后及时调整施工计划。
附件二:乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方保证施工质量
乙方应保证施工质量,确保施工过程中的安全、卫生和环保要求得到满足。乙方应对施工过程中的质量问题负责并及时整改。
说明:作为施工方,乙方有责任保证施工质量,确保施工过程中的安全和环保要求得到遵守。乙方应承担施工过程中的质量责任,并对质量问题负责。
2.2 乙方按时完成施工
乙方应按时完成施工,确保工程进度符合合同约定。乙方应对因自身原因导致的工期延误承担责任,并按照合同约定支付违约金。
说明:乙方作为施工方,有责任按时完成施工任务,确保工程进度不受影响。若因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方提供施工资料
乙方应提供完整的施工资料,包括施工图纸、施工方案、材料明细表等,并确保资料的准确性和完整性。乙方应对提供的施工资料负责。
说明:乙方作为施工方,有义务提供准确的施工资料,以便甲方和第三方中介进行监督和审查。乙方应确保施工资料的准确性和完整性,并对提供的资料负责。
附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的监督职责
第三方中介作为独立的监督机构,有权对施工过程进行监督和检查,以确保施工质量和进度符合合同约定。第三方中介有权要求甲方和乙方提供相关的施工资料和进度报告。
说明:第三方中介作为独立的监督机构,有权对施工过程进行监督和检查,以确保施工质量和进度得到保障。第三方中介应公正、客观地履行监督职责,并根据实际情况提出监督意见。
3.2 第三方中介的调解职责
第三方中介在施工过程中,如有甲方和乙方发生争议或纠纷,有权进行调解。第三方中介应公正、客观地履行调解职责,协助双方解决争议。
说明:第三方中介作为独立的调解机构,有权在施工过程中对甲方和乙方之间的争议进行调解。第三方中介应公正、客观地履行调解职责,以维护双方的合法权益。
3.3 第三方中介的审计职责
第三方中介有权对施工过程中的工程款项进行审计,以确保款项的支付符合合同约定。第三方中介应对审计结果负责,并有权要求甲方和乙方提供相关的支付凭证。
说明:第三方中介作为独立的审计机构,有权对施工过程中的工程款项进行审计,以确保款项的支付合法合规。第三方中介应公正、客观地履行审计职责,并根据审计结果提出意见。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸
2. 施工预算
3. 施工方案
4. 材料明细表
5. 施工进度报告
6. 质量保修书
7. 安全生产责任书
8. 施工合同履行证明
9. 工程变更记录
10. 工程验收报告
11. 违约金计算公式
12. 争议调解书
13. 审计报告
14. 施工许可证
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付工程款
2. 甲方未提供施工条件或提供的条件不符合约定
3. 甲方未按约定时间交付设计图纸或图纸不符合质量标准
4. 乙方未按约定时间完成施工
5. 乙方施工质量不符合约定标准
6. 乙方使用材料不符合约定或擅自更换材料
7. 乙方未按约定支付工程款
8. 乙方未按约定提供施工进度报告
9. 第三方中介未按约定进行监督、检查或调解
10. 第三方中介审计结果与实际情况不符
三、法律名词及解释:
1. 合同违约:一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定
2. 工期延误:施工方未按合同约定时间完成施工
3. 质量保修:施工方对施工质量不符合约定标准的部分进行修复或更换
4. 安全生产:在施工过程中,采取措施保障工人和工程安全
5. 违约金:违约方按照约定支付给守约方的赔偿金
6. 争议调解:通过第三方中介机构对合同争议进行调解解决
7. 审计:对施工过程中的工程款项进行审核和检查
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 问题:甲方延迟支付工程款
解决办法:书面催告甲方支付,协商确定支付期限
2. 问题:乙方施工质量不符合约定
解决办法:立即暂停施工,由乙方整改并承担整改费用
3. 问题:工期延误
解决办法:协商确定延误期间的赔偿责任
4. 问题:第三方中介未履行监督职责
解决办法:书面催告第三方中介履行监督职责,协商确定履行期限
5. 问题:争议调解失败
解决办法:依法向人民法院提起诉讼
五、所有应用场景:
1. 房屋修缮施工合同签订
2. 房屋修缮施工进度管理
3. 房屋修缮施工质量控制
4. 房屋修缮施工安全监管
5. 房屋修缮施工款项支付
6. 房屋修缮施工合同变更
7. 房屋修缮施工合同解除
8. 房屋修缮施工争议解决
9. 房屋修缮施工审计监督
10. 房屋修缮施工合同履行证明
展开阅读全文