水文地质合同范本.doc

水文地质合同范本
GF-2000-0203

建设工程勘察合同（一）
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）
工程测量、工程物探]

工 程 名 称：
工 程 地 点：
合 同 编 号：
（由勘察人编填）
勘察证书等级：
发 包 人：
勘 察 人：
签 订 日 期：

监制

发包人：
勘察人：
发包人委托勘察人承担 土工程详细勘察任务。
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
1.2工程建设地点：
1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务委托文号、日期：
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：
1.6承接方式：
1.7预计勘察工作量：
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有技术资料及工程所需坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物资料具体位置分布图（如有）。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份，发包人要求增加份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料时间
4.1.1本工程勘察工作定于 年 月 日开工， 年
月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达开工通知书时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程勘察参照 计取费用。国家规定收费标准中没有规定收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2本工程勘察费预算为 元，乙方按合同规定向甲方提交质量合格勘察报告书和图纸。支付方式：勘察人提交合格资料后发包人一次性付清工程款。
第五条：发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场工作条件和出现问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、平整施工现场、提供取水取电位置，乙方根据需要自行驳接、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.3勘察过程中任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生工作量支付勘察费。
5.1.4专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外项目；如发生上述情况，如属于发包人过错，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定时间提交质量合格勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分勘察费外，并根据损失程度向发包人支付违约金并赔偿，违约金由发包人、勘察人商定为实际损失 ％。
5.2.3在工程勘察前，勘察人提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人人员一起验收发包人提供资料。
5.2.4勘察过程中，根据工程岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作意见，并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作勘察人人员，应遵守发包人安全保卫及其它有关规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负责其它责任。
第六条：违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要工作条件而造成停、窝工或来回进出场地，工期按实际工日顺延。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担，其他情况参照5.2.2.
6.3发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿还未支付勘察费千分之一逾期违约金。
6.4本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项：
第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由当地仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议，可向人民法院起诉。
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定审查部门备案；。
本合同一式 份，发包人 份、勘察人 份。

发包人名称： 勘察人名称：
（盖章） （盖章）
法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）
住 所： 住 所：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：