2025版全新小工程施工合同书范本下载.docx

编号：__________

2025版全新小工程施工合同书范本下载

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版全新小工程施工合同书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）
1.2 乙方（施工方）
1.3 丙方（监理方）
1.4 术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 工程总价
3.2 价格组成
3.3 合同价款支付方式
3.4 价格调整
第四章：施工工期
4.1 施工期限
4.2 工期延误
4.3 工期提前
第五章：施工质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料验收
第七章：施工安全
7.1 安全措施
7.2 安全事故处理
7.3 安全费用
第八章：环境保护
8.1 环保要求
8.2 环保措施
8.3 环保费用
第九章：变更与解除合同
9.1 合同变更
9.2 合同解除
9.3 变更与解除合同的赔偿
第十章：违约责任
10.1 甲方违约
10.2 乙方违约
10.3 违约赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁
11.3 诉讼
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更
12.3 合同终止
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 广告宣传
13.3 知识产权
第十四章：附件
14.1 工程图纸
14.2 技术说明书
14.3 验收标准和方法
14.4 其他相关文件
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）：指__________（甲方全称），营业执照号：__________，地址：__________，联系人：__________，联系电话：__________。
1.2 乙方（施工方）：指__________（乙方全称），营业执照号：__________，地址：__________，联系人：__________，联系电话：__________。
1.3 丙方（监理方）：指__________（丙方全称），营业执照号：__________，地址：__________，联系人：__________，联系电话：__________。
1.4 术语定义：
（1）工程：指本合同约定的施工项目，包括但不限于__________。
（2）施工图纸：指甲方提供的用于指导施工的图纸及技术文件。
（3）工程量：指施工图纸所示的工程各项工作的数量。
（4）合同价款：指本合同约定的工程总价款，包括工程成本、利润及税费等。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：__________。
2.2 工程地点：__________。
2.3 工程规模：__________。
2.4 工程内容：__________。
第三章：合同价格
3.1 工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 价格组成：包括工程成本、利润、税费等。
3.3 合同价款支付方式：
（1）甲方支付乙方工程进度款，支付比例为__________%。
（2）甲方支付乙方工程尾款，支付比例为__________%。
3.4 价格调整：如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价款。
第四章：施工工期
4.1 施工期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
4.2 工期延误：
（1）甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为__________元/天。
（2）乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的责任。
4.3 工期提前：双方协商确定。
第五章：施工质量
5.1 质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定。
5.2 质量控制：乙方应按照施工图纸及技术规范进行施工，确保工程质量。
5.3 质量验收：工程验收合格的标准为__________。
第六章：施工材料与设备
6.1 材料供应：甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责提供施工设备。
6.2 设备供应：乙方应按照施工需求提供设备，并保证设备安全、可靠、适用。
6.3 材料验收：乙方对甲方提供的材料进行验收，如有质量问题，甲方应负责更换或修复。
第七章：施工安全
7.1 安全措施：乙方应制定施工安全措施，并严格执行。
7.2 安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和丙方，并按照相关法律法规处理。
7.3 安全费用：乙方承担施工期间的安全费用。
第八章：环境保护
8.1 环保要求：乙方应按照国家和地方环保法规要求，做好施工过程中的环境保护工作。
8.2 环保措施：乙方应采取有效措施，防止施工过程中对周围环境造成污染。
8.3 环保费用：乙方承担施工期间的环保费用。
第九章：变更与解除合同
9.1 合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.2 合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同。
9.3 变更与解除合同的赔偿：因变更或解除合同给对方造成损失的，应依法承担赔偿责任。
第十章：违约责任
10.1 甲方违约：甲方未按约定支付合同价款、提供施工条件等，乙方有权要求甲方承担违约责任。
10.2 乙方违约：乙方未按约定完成施工、交付工程等，甲方有权要求乙方承担违约责任。
10.3 违约赔偿：违约方应赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、违约金等。
第十一章：争议解决
（1）仲裁：向__________仲裁委员会申请仲裁。
（2）诉讼：向__________人民法院提起诉讼。
11.2 仲裁：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
11.3 诉讼：诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非判决书另有规定。
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
12.3 合同终止：合同履行完毕或者双方协商一致终止合同。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。
13.2 广告宣传：未经对方同意，任何一方不得使用对方的名义进行广告宣传。
13.3 知识产权：双方确认，合同履行过程中产生的知识产权归甲方所有。
第十四章：附件
14.1 工程图纸：见附件一。
14.2 技术说明书：见附件二。
14.3 验收标准和方法：见附件三。
14.4 其他相关文件：见附件四。
（合同方签字盖章区域）
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
丙方（盖章）：__________
签订日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需主要材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量。如乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担由此造成的损失。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。
3. 甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况变更工程内容、规模、工期等。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并告知丙方。
4. 甲方终止权：甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约、工程质量不符合约定、存在重大安全隐患等情况，有权终止合同。甲方终止合同的，乙方可要求甲方支付已完成工程的价款，并承担因终止合同而造成的损失。
5. 甲方解除权：甲方在合同履行过程中，如发现乙方未按照约定完成工程、工程质量不符合约定等情况，有权解除合同。甲方解除合同的，乙方可要求甲方支付已完成工程的价款，并承担因解除合同而造成的损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方提前完成奖励：如乙方提前完成工程，甲方应按照约定给予乙方提前完成奖励。提前完成奖励的计算方式如下：提前完成的天数×每日工程进度款的比例。
2. 乙方质量保证：乙方应对工程质量承担责任。工程验收不合格的，乙方应负责修复或拆除不合格部分，并承担由此造成的损失。
3. 乙方工期保障：乙方应确保工程按约定工期完成。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为每日工程价款的__%。
4. 乙方材料和设备供应：乙方应保证施工所需材料和设备的质量和供应。如乙方未能按约定时间提供材料和设备，乙方应承担由此造成的损失。
5. 乙方安全责任：乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应的责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方和丙方之间的关系，协助各方履行合同义务，确保工程顺利进行。
2. 第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方承担。如因第三方中介的原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的责任。
3. 第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经各方同意不得泄露。
4. 第三方中介违约责任：第三方中介如未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担违约责任，向甲方、乙方和丙方赔偿因此造成的损失。
5. 第三方中介合同终止：第三方中介合同履行完毕或者各方协商一致终止第三方中介合同。如第三方中介提前终止合同，应承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 验收标准和方法
4. 其他相关文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定支付合同价款
未按约定提供施工条件
提前终止合同
解除合同
2. 乙方违约行为：
未按约定完成施工
工程质量不符合约定
工期延误
材料和设备供应不符合约定
3. 丙方违约行为：
未按约定进行工程监督
未按约定进行质量控制
未按约定处理安全事故
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：双方按照合同约定履行各自的义务。
2. 违约金：违约方支付给守约方的赔偿金。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
4. 工程验收：对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度款支付问题：
solution: 按照工程实际进度，按比例支付工程进度款。
2. 材料质量问题：
solution: 甲方指定期货供应商，乙方严格按照甲方要求采购。
3. 工期延误问题：
solution: 协商调整工期，并根据实际情况支付违约金。
4. 安全事故处理问题：
solution: 立即报告甲方和丙方，按约定处理安全事故。
五、所有应用场景：
1. 适用于新建、扩建、改建的小型建筑工程。
2. 适用于乙方为施工方，甲方为业主，丙方为监理方的合同关系。
3. 适用于工程金额在一定范围内的施工合同。
4. 适用于需要第三方中介协调的工程合同。