2025标准的劳务分包合同书模板.docx

编号：__________

2025标准的劳务分包合同书模板

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025标准的劳务分包合同书模板
合同目录
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.2 法律法规适用
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 合同的生效与终止
第二章：合同主体
2.1 分包商的基本信息
2.2 分包商的资质与能力
2.3 承包商的基本信息
2.4 承包商的权利与义务
第三章：工程范围与内容
3.1 工程概述
3.2 分包工程的范围与内容
3.3 分包工程的界限与接口
3.4 分包工程的变更
第四章：合同价格与支付
4.1 合同价格的确定
4.2 支付方式与支付时间
4.3 价格调整的条件与方法
4.4 违约金与赔偿
第五章：工期与进度
5.1 工程开工与竣工时间
5.2 工期延误的处理
5.3 工程进度的监控与报告
5.4 提前完成工程的奖励
第六章：质量与标准
6.1 工程质量的要求与标准
6.2 质量检验与验收
6.3 质量问题的处理
6.4 质量保证与保修
第七章：安全与环保
7.1 安全生产的要求与标准
7.2 安全事故的处理
7.3 环保要求与标准
7.4 职业健康安全
第八章：材料与设备
8.1 分包商提供的材料与设备
8.2 承包商提供的材料与设备
8.3 材料与设备的管理与使用
8.4 材料与设备的质量与安全
第九章：协调与沟通
9.1 双方代表的确定
9.2 协调会议的安排
9.3 沟通协调的方式与要求
9.4 变更与争议的处理
第十章：违约责任
10.1 分包商的违约责任
10.2 承包商的违约责任
10.3 违约赔偿的计算与支付
10.4 违约与争议的解决方式
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更的条件与程序
11.2 合同解除的条件与程序
11.3 合同变更与解除的法律后果
11.4 合同变更与解除的赔偿责任
第十二章：争议解决
12.1 争议的解决方式
12.2 仲裁的程序与规则
12.3 诉讼的法院选择与管辖
12.4 争议解决的费用承担
第十三章：其他约定
13.1 合同的保密与信息保护
13.2 合同的培训与技术支持
13.3 合同的转让与分包
13.4 合同的附件与补充协议
第十四章：附则
14.1 合同的生效条件
14.2 合同的修订与更新
14.3 合同的解除与终止
14.4 合同的完整性与法律效力
合同编号_________
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.1.2 本合同所指的工程是指_________，工程地点位于_________。
1.1.3 本合同中的术语和定义，如有未尽事宜，双方可协商补充。
1.2 法律法规适用
1.2.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.2.2 本合同如有与法律法规相抵触之处，以法律法规为准。
1.3 合同文件的优先顺序
1.3.1 本合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书或委托书；
（3）本合同条款；
（4）合同附件；
（5）双方协商一致的其他文件。
1.4 合同的生效与终止
1.4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
1.4.2 在合同约定的条件下，一方提前通知对方可以终止合同。
1.4.3 合同终止后，乙方应按照合同约定完成工程清理、验收等手续。
第二章：合同主体
2.1 分包商的基本信息
2.1.1 乙方名称：_________
2.1.2 乙方地址：_________
2.1.3 乙方法定代表人：_________
2.2 分包商的资质与能力
2.2.1 乙方应具备国家规定的从事本合同工程所需的资质证书和能力。
2.2.2 乙方应向甲方提供其资质证书和能力证明文件的副本。
2.3 承包商的基本信息
2.3.1 甲方名称：_________
2.3.2 甲方地址：_________
2.3.3 甲方法定代表人：_________
2.4 承包商的权利与义务
2.4.1 甲方有权对乙方的工作进行监督、检查和验收。
2.4.2 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。
2.4.3 甲方应提供乙方施工所需的场地、设施和条件。
第三章：工程范围与内容
3.1 工程概述
3.1.1 本合同工程是一项_________工程，主要包括_________等内容。
3.2 分包工程的范围与内容
3.2.1 乙方分包的工程范围和内容包括：_________。
3.3 分包工程的界限与接口
3.3.1 乙方分包工程的界限与接口如下：_________。
3.4 分包工程的变更
3.4.1 如有变更，双方应协商一致，并签订变更协议。
第四章：合同价格与支付
4.1 合同价格的确定
4.1.1 本合同的合同价格为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
4.2 支付方式与支付时间
4.2.1 甲方应按照乙方完成的工程进度，分期支付合同价款。
4.2.2 支付时间及比例如下：_________。
4.3 价格调整的条件与方法
4.3.1 如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。
4.3.2 价格调整的方法如下：_________。
4.4 违约金与赔偿
4.4.1 如一方违约，应支付违约金，违约金计算方式为：_________。
4.4.2 违约金不足以赔偿对方损失的，违约方应承担不足部分的赔偿责任。
第五章：工期与进度
5.1 工程开工与竣工时间
5.1.1 工程开工时间为：_________。
5.1.2 工程竣工时间为：_________。
5.2 工期延误的处理
5.2.1 如乙方原因导致工期延误，应按下列规定向甲方支付违约金：_________。
5.2.2 如甲方原因导致工期延误，甲方应按乙方实际损失向乙方支付赔偿。
5.3 工程进度的监控与报告
5.3.1 乙方应按照甲方要求，定期报告工程进度。
5.3.2 甲方有权对乙方施工进度进行监督和检查。
5.4 提前完成工程的奖励
5.4.1 如乙方提前完成工程，甲方按下列规定给予奖励：_________。
第六章：质量与标准
6.1 工程质量的要求
第八章：材料与设备
8.1 分包商提供的材料与设备
8.1.1 乙方应按照合同约定，提供符合设计和规范要求的材料与设备。
8.1.2 乙方应提供材料与设备的质量证明文件和产品说明书。
8.2 承包商提供的材料与设备
8.2.1 甲方应按照合同约定，提供乙方施工所需的材料与设备。
8.2.2 甲方应对提供的材料与设备质量负责。
8.3 材料与设备的管理与使用
8.3.1 乙方应妥善管理甲方提供的材料与设备，合理使用，不得损坏。
8.3.2 乙方应按照甲方提供的技术要求使用材料与设备。
8.4 材料与设备的质量与安全
8.4.1 乙方应确保使用的材料与设备符合国家质量标准和环保要求。
8.4.2 乙方应对施工现场的材料与设备进行定期检查，确保安全使用。
第九章：协调与沟通
9.1 双方代表的确定
9.1.1 甲乙双方应确定本项目的主要联系人，负责日常沟通与协调。
9.1.2 双方联系人应具备处理合同事务的授权和能力。
9.2 协调会议的安排
9.2.1 双方应定期召开协调会议，解决施工过程中的问题。
9.2.2 会议记录应由双方代表签字，并作为合同文件的组成部分。
9.3 沟通协调的方式与要求
9.3.1 双方应通过电话、电子邮件、现场会议等方式进行沟通与协调。
9.3.2 双方应确保沟通渠道的畅通，及时解决合同履行中的问题。
9.4 变更与争议的处理
9.4.1 如合同内容发生变更，双方应签订变更协议。
9.4.2 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
第十章：违约责任
10.1 分包商的违约责任
10.1.1 乙方违反合同约定，应承担违约责任，支付违约金。
10.1.2 乙方的违约行为导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。
10.2 承包商的违约责任
10.2.1 甲方违反合同约定，应承担违约责任，支付违约金。
10.2.2 甲方的违约行为导致乙方损失的，甲方应予以赔偿。
10.3 违约赔偿的计算与支付
10.3.1 违约金的计算方式为：_________。
10.3.2 赔偿金额的计算方式为：_________。
10.4 违约与争议的解决方式
10.4.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和违约问题。
10.4.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更的条件与程序
11.1.1 合同变更的条件如下：_________。
11.1.2 合同变更的程序为：_________。
11.2 合同解除的条件与程序
11.2.1 合同解除的条件如下：_________。
11.2.2 合同解除的程序为：_________。
11.3 合同变更与解除的法律后果
11.3.1 合同变更与解除不影响双方的权利和义务。
11.3.2 合同变更与解除后，未履行部分不再执行。
第十二章：争议解决
12.1 争议的解决方式
12.1.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
12.1.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
12.2 仲裁的程序与规则
12.2.1 如双方同意仲裁，仲裁委员会为：_________。
12.2.2 仲裁程序和规则按照仲裁委员会的规定执行。
12.3 诉讼的法院选择与管辖
12.3.1 双方同意选择合同签订地人民法院作为诉讼法院。
12.3.2 人民法院的管辖权不受争议金额的限制。
12.4 争议解决的费用承担
12.4.1 仲裁费用和诉讼费用由败诉方承担。
12.4.2 如双方协商解决争议，协商费用由双方商定。
第十三章：其他约定
13.1 合同
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方监督与检查
甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，以确保工程质量符合合同约定。甲方应在施工过程中提供必要的技术支持和指导，确保工程顺利进行。
1.2 甲方变更权
甲方在本合同履行过程中，有权根据工程实际需要对工程范围、内容、进度等进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。
1.3 甲方提前完成奖励
若乙方提前完成工程，甲方将根据提前完成的程度，给予乙方一定的奖励。具体奖励金额和计算方式在合同中另行约定。
1.4 甲方违约责任
如甲方未履行合同约定的义务，应承担违约责任，支付违约金。甲方违约行为导致乙方损失的，甲方应予以赔偿。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方施工质量保证
乙方应保证施工质量符合国家相关法律法规和行业标准。乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担因质量问题引起的返工、维修等费用。
2.2 乙方工期保证
乙方应确保按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应按约定向甲方支付违约金。
2.3 乙方材料与设备提供
乙方应按照合同约定，提供符合设计和规范要求的材料与设备。乙方应对提供的材料与设备的质量和安全负责。
2.4 乙方保密义务
乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方许可不得泄露给第三方。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方之间的沟通与协作，确保工程顺利进行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的收费标准和方式在合同中另行约定。甲方和乙方应按照约定支付第三方中介的费用。
3.3 第三方中介的违约责任
如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担违约责任。第三方中介的违约行为导致甲方或乙方损失的，第三方中介应予以赔偿。
3.4 第三方中介的解除合同
甲乙双方或第三方中介均有权提前解除合同。解除合同的条件和程序在合同中另行约定。合同解除后，第三方中介应按照约定办理相关手续，并退还已收取的费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
2. 附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
3. 附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为及认定：
未按照合同约定支付价款
未按照合同约定提供施工场地、设施和条件
提前解除合同或变更合同内容，导致乙方损失
未履行合同约定的监督与检查义务
2. 乙方违约行为及认定：
未按照合同约定完成工程或质量不符合要求
工期延误，未按约定时间完成工程
未按照合同约定提供材料与设备，或提供的材料与设备不符合要求
未履行保密义务，泄露甲方商业秘密和机密信息
3. 第三方中介违约行为及认定：
未能履行协调沟通与协作的职责
未公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题
未按照约定提供服务，导致甲方或乙方损失
提前解除合同，未按约定办理相关手续，未退还已收取的费用
三、法律名词及解释：
1. 劳务分包合同：指由承包商（甲方）将工程中的部分劳务工作分包给具有相应资质的分包商（乙方）履行，并支付报酬的合同。
2. 违约金：指当一方违反合同约定时，按照约定向对方支付的违约赔偿金。
3. 工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
4. 质量保修：指承包商在工程竣工后一定期限内，对工程质量问题承担修复或赔偿责任的承诺。
5. 保密义务：指合同一方对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密的义务。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程质量问题：
及时沟通，明确质量要求。
定期质量检查，发现问题及时整改。
严格的质量控制和验收程序。
2. 工期延误：
明确工期计划，提前做好准备。
加强施工进度监控，及时调整施工计划。
约定合理的工期延误赔偿条款。
3. 材料与设备问题：
明确材料与设备的技术要求和标准。
采购前进行质量检查，确保材料与设备符合要求。
建立材料与设备的管理制度，定期检查维护。
4. 保密义务违反：
签订保密协议，明确保密内容和期限。
加强对保密信息的保护，禁止非法泄露。
违约者承担相应的法律责任。
五、所有应用场景：
1. 应用场景一：甲方为国有大型企业，乙方为具有资质的私营分包商。
2. 应用场景二：甲方为私营企业，乙方为邻近地区的国有企业。
3. 应用场景三：甲方为跨国公司，乙方为国内外知名的建筑分包商。
4. 应用场景四：甲方为政府项目，乙方为中标的中小型分包商。
5. 应用场景五：甲方为房地产开发商，乙方为具有良好口碑的分包商。