资源描述
编号:__________
幕墙施工施工合同书(2025版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
幕墙施工施工合同书(2025版)
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
1.2 乙方名称及住所
1.3 合同术语定义
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章:合同价格与支付
3.1 合同总价
3.2 支付方式
3.3 支付时间表
第四章:施工内容与要求
4.1 施工范围
4.2 施工标准
4.3 施工期限
4.4 施工质量保证
第五章:材料与设备
5.1 材料供应
5.2 设备供应
5.3 材料与设备验收
第六章:施工组织与管理
6.1 施工组织设计
6.2 施工人员配置
6.3 施工现场管理
6.4 施工安全管理
第七章:工期与进度
7.1 工期计划
7.2 进度报告
7.3 工期延误
第八章:质量控制与验收
8.1 质量控制体系
8.2 质量验收标准
8.3 验收程序
8.4 验收结果处理
第九章:合同变更与解除
9.1 合同变更条件
9.2 合同变更程序
9.3 合同解除条件
9.4 合同解除程序
第十章:违约责任与赔偿
10.1 违约行为
10.2 违约责任
10.3 赔偿方式
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁机构
11.3 诉讼管辖
第十二章:合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更程序
12.3 合同终止条件
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 环境保护
第十四章:附件
14.1 合同图纸
14.2 技术说明书
14.3 验收标准和方法
14.4 其他相关文件
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及住所
甲方名称为:_________,住所为:_________。
1.2 乙方名称及住所
乙方名称为:_________,住所为:_________。
1.3 合同术语定义
(此处列举合同中使用的专业术语及其定义,如幕墙、施工等)
第二章:工程概况
2.1 工程名称
工程名称为:_________。
2.2 工程地点
工程地点为:_________。
2.3 工程规模
工程规模为:_________。
2.4 工程预算
工程预算为:_________。
第三章:合同价格与支付
3.1 合同总价
合同总价为:_________。
3.2 支付方式
支付方式为:_________。
3.3 支付时间表
支付时间表如下:_________。
第四章:施工内容与要求
4.1 施工范围
施工范围包括:_________。
4.2 施工标准
施工标准为:_________。
4.3 施工期限
施工期限为:_________。
4.4 施工质量保证
施工质量保证措施如下:_________。
第五章:材料与设备
5.1 材料供应
材料供应由:_________负责。
5.2 设备供应
设备供应由:_________负责。
5.3 材料与设备验收
验收标准和程序如下:_________。
第六章:施工组织与管理
6.1 施工组织设计
施工组织设计由:_________负责。
6.2 施工人员配置
施工人员配置标准如下:_________。
6.3 施工现场管理
施工现场管理措施如下:_________。
6.4 施工安全管理
施工安全管理措施如下:_________。
第七章:工期与进度
7.1 工期计划
工期计划如下:_________。
7.2 进度报告
进度报告提交时间为:_________。
7.3 工期延误
工期延误的处理方式如下:_________。
第八章:质量控制与验收
8.1 质量控制体系
质量控制体系如下:
(此处列举质量控制体系的组成和职责)
8.2 质量验收标准
质量验收标准如下:
(此处列举具体的质量验收标准)
8.3 验收程序
验收程序如下:
(此处描述验收的具体流程)
8.4 验收结果处理
验收结果处理方式如下:
(此处描述验收结果的处理方式)
第九章:合同变更与解除
9.1 合同变更条件
合同变更条件如下:
(此处列举合同变更的条件)
9.2 合同变更程序
合同变更程序如下:
(此处描述合同变更的程序)
9.3 合同解除条件
合同解除条件如下:
(此处列举合同解除的条件)
9.4 合同解除程序
合同解除程序如下:
(此处描述合同解除的程序)
第十章:违约责任与赔偿
10.1 违约行为
违约行为如下:
(此处列举违约的行为)
10.2 违约责任
违约责任如下:
(此处描述违约责任的具体承担方式)
10.3 赔偿方式
赔偿方式如下:
(此处描述赔偿的方式)
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
争议解决方式如下:
(此处列举争议解决的方式,如协商、调解、仲裁等)
11.2 仲裁机构
仲裁机构如下:
(此处指定仲裁机构的名称)
11.3 诉讼管辖
诉讼管辖如下:
(此处指定诉讼管辖的法院)
第十二章:合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
合同生效条件如下:
(此处列举合同生效的条件)
12.2 合同变更程序
合同变更程序如下:
(此处描述合同变更的程序)
12.3 合同终止条件
合同终止条件如下:
(此处列举合同终止的条件)
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
保密条款如下:
(此处描述保密条款的具体内容)
13.2 知识产权保护
知识产权保护如下:
(此处描述知识产权保护的具体内容)
13.3 环境保护
环境保护如下:
(此处描述环境保护的具体内容)
第十四章:附件
14.1 合同图纸
(此处描述合同图纸的编号和名称)
14.2 技术说明书
(此处描述技术说明书的编号和名称)
14.3 验收标准和方法
(此处描述验收标准和方法的编号和名称)
14.4 其他相关文件
(此处描述其他相关文件的编号和名称)
甲方签字:_______________________
日期:_______________________
乙方签字:_______________________
日期:_______________________
多方为主导时的,附件条款及说明
1、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
附加条款一:专用条款
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定材料供应商,乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求进行采购。
附加条款二:进度要求
2.1 乙方应当按照甲方制定的工期计划进行施工,确保工程按时完成。
附加条款三:质量保证
3.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和质量标准进行施工,确保工程质量。
附加条款四:变更处理
4.1 如有变更需求,甲方应向乙方提出书面变更通知,乙方应及时响应并按照甲方要求进行变更。
附加条款五:违约责任
5.1 如乙方未能按照约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。
附加条款六:争议解决
6.1 如双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
2、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
附加条款一:技术支持和培训
1.1 乙方应提供甲方所需的技术支持和培训,确保甲方人员能够正确操作和维护工程。
附加条款二:材料和设备质量
2.1 乙方应保证提供材料的质量,并承担因材料质量问题导致的一切责任。
附加条款三:施工安全
3.1 乙方应严格按照施工安全规范进行施工,确保施工现场的安全。
附加条款四:工程保修
4.1 工程竣工后,乙方应按照约定提供一定的保修期,并承担保修期内发生的质量问题。
附加条款五:付款条件
5.1 乙方应按照约定的付款条件向甲方提供发票,甲方按照约定的时间进行支付。
附加条款六:争议解决
6.1 如双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
3、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
附加条款一:中介服务费用
1.1 第三方中介在合同履行过程中提供的服务,乙方应支付约定的中介服务费用。
附加条款二:中介的责任和义务
2.1 第三方中介应按照约定履行中介职责,确保合同的顺利履行。
附加条款三:中介的保密义务
3.1 第三方中介应对在合同履行过程中获取的甲方和乙方的商业秘密予以保密,未经双方同意不得泄露给任何第三方。
附加条款四:中介的违约责任
4.1 如第三方中介未能按照约定履行中介职责,应承担违约责任,并赔偿因此给甲方和乙方造成的损失。
附加条款五:中介的解除权
5.1 甲方和乙方均有权在合同履行过程中解除与第三方中介的合同,解除合同应提前通知对方。
附加条款六:争议解决
6.1 如甲方、乙方与第三方中介在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,可以向中介所在地的人民法院提起诉讼。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 合同图纸
2. 技术说明书
3. 验收标准和方法
4. 材料和设备清单
5. 施工组织设计
6. 施工人员配置表
7. 施工现场管理制度
8. 施工安全管理规定
9. 质量保证协议
10. 变更协议
11. 违约金计算公式
12. 争议解决方式说明
13. 保密协议
14. 知识产权保护协议
15. 环境保护协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付款项
2. 乙方未按约定完成工程
3. 乙方使用不符合质量标准的材料或设备
4. 乙方未按约定提供技术支持和培训
5. 乙方未按约定履行保修义务
6. 第三方中介未按约定提供服务
7. 第三方中介泄露甲方和乙方商业秘密
8. 甲方和乙方未按约定支付中介服务费用
9. 甲方和乙方解除与第三方中介合同未提前通知对方
三、法律名词及解释:
1. 违约金:一方不履行合同义务或履行不符合约定时,应支付给对方的一种经济赔偿。
2. 保修期:乙方对工程提供的保修期限,在此期间内承担保修责任。
3. 争议解决方式:解决合同争议的方法,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
4. 保密协议:双方约定对合同过程中获取的商业秘密予以保密的协议。
5. 知识产权保护:对合同涉及的知识产权进行保护的约定。
6. 环境保护:对合同施工过程中对环境的影响进行控制的约定。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:协商调整工期计划,必要时采取违约金赔偿措施。
2. 材料和设备质量问题:及时更换不合格材料和设备,并由乙方承担相应责任。
3. 技术支持和培训不足:乙方提供补充技术支持和培训,确保甲方人员掌握正确操作方法。
4. 保修期内质量问题:乙方按照约定承担保修责任,及时修复问题。
5. 中介服务不符合要求:协商改进中介服务,或解除合同并赔偿损失。
五、所有应用场景:
1. 甲方为房地产开发商,乙方为幕墙施工公司。
2. 甲方为工程项目业主,乙方为施工总承包商。
3. 甲方为政府机构,乙方为中标施工单位。
4. 甲方为国有企业,乙方为私营企业施工方。
5. 甲方为外资企业,乙方为国内施工合作伙伴。
6. 第三方中介为工程咨询服务公司,协助甲方和乙方进行合同管理。
7. 第三方中介为金融机构,提供合同履约担保服务。
展开阅读全文