资源描述
编号:__________
承台基础工程施工合同书(2025版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
承台基础工程施工合同书(2025版)
合同目录
第一章:合同主体
1.1 发包人信息
1.2 承包人信息
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章:合同价格
3.1 工程总价
3.2 付款方式
3.3 价格调整
第四章:工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量保证
4.3 质量验收
第五章:工程进度
5.1 施工计划
5.2 进度要求
5.3 延期违约责任
第六章:施工安全
6.1 安全措施
6.2 安全事故处理
6.3 安全验收
第七章:材料设备
7.1 材料设备供应
7.2 材料设备质量
7.3 材料设备验收
第八章:技术支持与服务
8.1 技术支持
8.2 服务与维护
第九章:合同的履行与变更
9.1 合同履行
9.2 合同变更
第十章:违约责任
10.1 违约责任
10.2 赔偿责任
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁或诉讼
第十二章:合同的解除与终止
12.1 解除条件
12.2 终止条件
第十三章:其他条款
13.1 保密条款
13.2 广告宣传
13.3 知识产权
第十四章:附件
14.1 工程图纸
14.2 技术规范
14.3 合同附件
合同编号_________
第一章:合同主体
1.1 发包人信息
1.1.1 名称:
1.1.2 地址:
1.1.3 联系人:
1.1.4 联系方式:
1.2 承包人信息
1.2.1 名称:
1.2.2 地址:
1.2.3 联系人:
1.2.4 联系方式:
第二章:工程概况
2.1 工程名称:
2.2 工程地点:
2.3 工程规模:
2.4 工程内容:
第三章:合同价格
3.1 工程总价:
3.2 付款方式:
3.2.1 付款条件:
3.2.2 付款期限:
3.3 价格调整:
3.3.1 调整条件:
3.3.2 调整方式:
第四章:工程质量
4.1 质量标准:
4.1.1 材料标准:
4.1.2 施工标准:
4.1.3 验收标准:
4.2 质量保证:
4.2.1 保证措施:
4.2.2 质量监督:
4.3 质量验收:
4.3.1 验收程序:
4.3.2 验收标准:
第五章:工程进度
5.1 施工计划:
5.1.1 施工时间表:
5.1.2 关键节点:
5.2 进度要求:
5.2.1 延期违约金:
5.2.2 提前完成奖励:
5.3 延期违约责任:
5.3.1 延期责任:
5.3.2 违约金计算方式:
第六章:施工安全
6.1 安全措施:
6.1.1 安全规章制度:
6.1.2 安全教育培训:
6.2 安全事故处理:
6.2.1 事故报告程序:
6.2.2 责任认定:
6.3 安全验收:
6.3.1 验收标准:
6.3.2 验收程序:
第七章:材料设备
7.1 材料设备供应:
7.1.1 供应责任:
7.1.2 供应时间:
7.2 材料设备质量:
7.2.1 质量标准:
7.2.2 质量检验:
7.3 材料设备验收:
7.3.1 验收程序:
7.3.2 验收责任:
第八章:技术支持与服务
8.1 技术支持:
8.1.1 技术交流会议:
8.1.2 技术培训:
8.2 服务与维护:
8.2.1 售后服务:
8.2.2 维护保养:
第九章:合同的履行与变更
9.1 合同履行:
9.1.1 履行义务:
9.1.2 履行时间:
9.2 合同变更:
9.2.1 变更条件:
9.2.2 变更程序:
第十章:违约责任
10.1 违约责任:
10.1.1 违约行为:
10.1.2 违约后果:
10.2 赔偿责任:
10.2.1 赔偿金额:
10.2.2 赔偿方式:
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式:
11.1.1 协商解决:
11.1.2 调解解决:
11.2 仲裁或诉讼:
11.2.1 仲裁地点:
11.2.2 诉讼法院:
第十二章:合同的解除与终止
12.1 解除条件:
12.1.1 解除程序:
12.1.2 解除后果:
12.2 终止条件:
12.2.1 终止程序:
12.2.2 终止后果:
第十三章:其他条款
13.1 保密条款:
13.1.1 保密内容:
13.1.2 保密期限:
13.2 广告宣传:
13.2.1 广告内容:
13.2.2 广告费用:
13.3 知识产权:
13.3.1 知识产权保护:
13.3.2 侵权责任:
第十四章:附件
14.1 工程图纸:
14.2 技术规范:
14.3 合同附件:
合同方签字:
(发包人签字)
(承包人签字)
日期:____年__月__日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商:
甲方有权指定部分或全部材料供应商,乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。若乙方认为甲方指定的供应商不符合质量或价格要求,乙方有权提出异议,并通过友好协商解决。
2. 甲方监督权:
甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。甲方有权要求乙方提供施工进度报告、质量检验报告等相关资料。
3. 甲方变更权:
甲方有权根据工程需要对工程内容、规模、设计等进行变更。若变更导致合同价款或工期的调整,甲方应与乙方进行协商,并签订变更协议。
4. 甲方解除合同权:
(1)乙方严重违约,导致工程无法继续进行;
(2)乙方未经甲方同意,将合同转让给第三方;
(3)乙方无法按照合同约定完成工程。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保证:
乙方应对工程的质量和安全性负责,并承担因质量问题导致的一切后果。乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,并接受甲方的监督和检验。
2. 乙方进度保证:
乙方应确保工程按照合同约定的工期完成。若乙方因自身原因导致工程延期,乙方应承担延期违约金,并承担因此给甲方造成的损失。
3. 乙方材料设备供应:
乙方负责提供合同约定的材料和设备,并保证其质量符合合同要求。乙方应按照甲方的要求,及时提供材料和设备,并接受甲方的检验。
4. 乙方保密义务:
乙方应对合同内容及与工程相关的甲方商业秘密予以保密,未经甲方同意不得向第三方披露。若乙方违反保密义务,乙方应承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责:
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系,协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。
2. 第三方中介费用:
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。
3. 第三方中介解除合同权:
在合同履行过程中,若第三方中介认为乙方严重违约,导致工程无法继续进行,第三方中介有权解除合同,并通知甲方和乙方。
4. 第三方中介的赔偿责任:
若第三方中介因故意或过失导致合同履行出现问题,第三方中介应承担相应的赔偿责任。第三方中介的赔偿责任不应超过其收取的费用总额。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程图纸
2. 技术规范
3. 施工计划
4. 材料设备清单
5. 质量检验报告
6. 施工进度报告
7. 合同变更协议
8. 延期违约金计算公式
9. 保密协议
10. 广告宣传方案
11. 知识产权声明
12. 安全事故报告
13. 仲裁或诉讼协议
14. 合同解除与终止协议
二、违约行为及认定:
1. 乙方未按照合同约定的质量标准完成工程,导致工程质量不合格。
2. 乙方未按照合同约定的工期完成工程,导致工期延误。
3. 乙方未经甲方同意,将合同转让给第三方。
4. 乙方未按照甲方要求提供材料和设备,导致工程无法顺利进行。
5. 乙方违反保密义务,向第三方披露合同内容及甲方商业秘密。
6. 乙方未按照合同约定的安全措施进行施工,导致安全事故发生。
7. 乙方未按照合同约定的付款方式或期限支付价款。
三、法律名词及解释:
1. 违约行为:违反合同约定的行为。
2. 工期延误:乙方未按照合同约定的时间完成工程。
3. 合同转让:乙方将合同权利义务转让给第三方。
4. 保密义务:乙方对合同内容及甲方商业秘密的保护义务。
5. 安全事故:施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等意外事件。
6. 违约金:因违约行为而产生的经济赔偿。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程质量问题:及时停工,修复不合格部分,重新检验直至符合质量标准。
2. 工期延误:根据延误原因,协商延长工期,或按约定违约金计算方式赔偿。
3. 合同转让:甲方有权拒绝第三方的履行要求,并要求乙方继续履行合同。
4. 材料设备供应问题:及时与甲方沟通,寻找替代供应商,或由甲方指定供应商。
5. 保密义务违反:立即采取补救措施,停止披露,赔偿因此造成的损失。
6. 安全事故处理:立即报告,采取紧急措施,配合调查,承担相应责任。
7. 付款问题:按照合同约定的付款方式和期限,按时支付价款。
五、所有应用场景:
1. 适用于各类建筑承台基础工程施工。
2. 适用于甲方为主导,乙方为承包方的工程合作。
3. 适用于有第三方中介参与协调的工程施工合同。
4. 适用于需要材料设备供应及技术支持的工程施工。
5. 适用于涉及保密信息、广告宣传及知识产权的工程施工。
6. 适用于需要延期、变更、解除或终止合同的情况。
展开阅读全文