资源描述
编号:__________
2025铁路建设工程施工合同书合同书范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025铁路建设工程施工合同书合同书范本
合同目录
第一章:合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 工程款支付
3.3 价格调整
3.4 竣工结算
第四章:合同工期
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 工期延误
4.4 工期提前
第五章:工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
5.4 质量保修
第六章:施工条件
6.1 施工场地
6.2 施工设施
6.3 施工材料
6.4 施工人员
第七章:合同变更
7.1 变更程序
7.2 变更内容
7.3 变更价款
7.4 变更工期
第八章:违约责任
8.1 违约行为
8.2 违约责任
8.3 违约赔偿
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 争议解决机构
9.3 争议解决费用
第十章:合同解除
10.1 解除条件
10.2 解除程序
10.3 解除后的责任处理
第十一章:合同的生效、变更和解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同解除程序
第十二章:合同的履行和监督
12.1 合同履行
12.2 合同监督
12.3 履行和监督的终止
第十三章:其他约定
13.1 知识产权保护
13.2 保密条款
13.3 广告宣传
13.4 合作开发
第十四章:附则
14.1 合同的修订
14.2 合同的终止
14.3 合同的解释
14.4 合同的签署
合同编号_________
第一章:合同主体
1.1 发包人
1.1.1 名称:____________
1.1.2 地址:____________
1.1.3 法定代表人:____________
1.1.4 联系人:____________
1.1.5 联系方式:____________
1.2 承包人
1.2.1 名称:____________
1.2.2 地址:____________
1.2.3 法定代表人:____________
1.2.4 联系人:____________
1.2.5 联系方式:____________
第二章:工程概况
2.1 工程名称:____________
2.2 工程地点:____________
2.3 工程规模:____________
2.4 工程投资:____________
第三章:合同价格
3.1 合同总价:____________
3.2 工程款支付
3.2.1 支付方式:____________
3.2.2 支付进度:____________
3.2.3 支付条件:____________
3.2.4 支付账户:____________
3.3 价格调整
3.3.1 调整条件:____________
3.3.2 调整方式:____________
3.3.3 调整时间:____________
3.3.4 调整金额:____________
3.4 竣工结算
3.4.1 结算方式:____________
3.4.2 结算时间:____________
3.4.3 结算账户:____________
3.4.4 结算条件:____________
第四章:合同工期
4.1 开工日期:____________
4.2 竣工日期:____________
4.3 工期延误
4.3.1 延误责任:____________
4.3.2 延误后果:____________
4.3.3 延误赔偿:____________
4.4 工期提前
4.4.1 提前条件:____________
4.4.2 提前方式:____________
4.4.3 提前报酬:____________
第五章:工程质量
5.1 质量标准:____________
5.2 质量控制
5.2.1 控制措施:____________
5.2.2 控制机构:____________
5.2.3 控制时间:____________
5.2.4 控制频率:____________
5.3 质量验收
5.3.1 验收标准:____________
5.3.2 验收机构:____________
5.3.3 验收时间:____________
5.3.4 验收程序:____________
5.4 质量保修
5.4.1 保修范围:____________
5.4.2 保修期限:____________
5.4.3 保修责任:____________
5.4.4 保修流程:____________
第六章:施工条件
6.1 施工场地
6.1.1 场地准备:____________
6.1.2 场地交付:____________
6.1.3 场地使用:____________
6.2 施工设施
6.2.1 设施要求:____________
6.2.2 设施交付:____________
6.2.3 设施维护:____________
6.3 施工材料
6.3.1 材料要求:____________
6.3.2 材料供应:____________
6.3.3 材料验收:____________
6.4 施工人员
6.4.1 人员资质:____________
6.4.2 人员培训:____________
6.4.3 人员管理:____________
第七章:合同变更
7.1 变更程序
7.1.1 变更申请:____________
7.1.2 变更审批:____________
7.1.3 变更通知:____________
7.1.4 变更执行:____________
7.2 变更内容
7.2.1 变更工程:____________
7.2.2 变更价款:____________
7.2.3 变更工期:____________
7.2.4 变更
第八章:违约责任
8.1 违约行为
8.1.1 发包人违约:____________
8.1.2 承包人违约:____________
8.1.3 违约的具体表现:____________
8.2 违约责任
8.2.1 发包人责任:____________
8.2.2 承包人责任:____________
8.2.3 违约赔偿金额:____________
8.2.4 违约赔偿方式:____________
8.3 违约赔偿
8.3.1 赔偿计算方法:____________
8.3.2 赔偿支付时间:____________
8.3.3 赔偿支付方式:____________
8.4 违约解决
8.4.1 协商解决:____________
8.4.2 调解解决:____________
8.4.3 仲裁解决:____________
8.4.4 法律解决:____________
第九章:争议解决
9.1 争议解决方式
9.1.1 和解:____________
9.1.2 调解:____________
9.1.3 仲裁:____________
9.1.4 诉讼:____________
9.2 争议解决机构
9.2.1 选定的仲裁机构:____________
9.2.2 选定的调解机构:____________
9.2.3 选定的法院:____________
9.3 争议解决费用
9.3.1 仲裁费用:____________
9.3.2 调解费用:____________
9.3.3 诉讼费用:____________
第十章:合同解除
10.1 解除条件
10.1.1 发包人解除:____________
10.1.2 承包人解除:____________
10.1.3 解除的程序:____________
10.2 解除程序
10.2.1 通知解除:____________
10.2.2 解除的确认:____________
10.2.3 解除的记录:____________
10.3 解除后的责任处理
10.3.2 合同价款:____________
10.3.3 合同违约金:____________
第十一章:合同的生效、变更和解除
11.1 合同生效条件
11.1.1 合同签字:____________
11.1.2 合同登记:____________
11.1.3 合同备案:____________
11.2 合同变更程序
11.2.1 变更申请:____________
11.2.2 变更审批:____________
11.2.3 变更通知:____________
11.3 合同解除程序
11.3.1 解除申请:____________
11.3.2 解除审批:____________
11.3.3 解除通知:____________
第十二章:合同的履行和监督
12.1 合同履行
12.1.1 发包人履行:____________
12.1.2 承包人履行:____________
12.1.3 履行监督:____________
12.2 合同监督
12.2.1 监督机构:____________
12.2.2 监督方式:____________
12.2.3 监督报告:____________
12.3 履行和监督的终止
12.3.1 终止条件:____________
12.3.2 终止程序:____________
12.3.3 终止后的处理:____________
第十三章:其他约定
13.1 知识产权保护
13.1.1 保护范围:____________
13.1.2 保护期限:____________
13.1.3 保护责任:____________
13.2 保密条款
13.2.1 保密信息:____________
13.2.2 保密义务:____________
13.2.3 保密期限:____________
13.3 广告
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方变更权
甲方在不违反法律规定和合同约定的前提下,有权根据工程实际需要对合同内容进行变更。包括但不限于工程的设计、施工范围、工程进度、工程质量标准等。乙方应积极响应甲方的变更要求,并按照甲方的指示完成相应的变更工作。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量、安全、进度等满足合同约定。甲方有权指派代表对施工现场进行定期或不定期的检查,乙方应提供必要的协助和便利。
1.3 甲方优先权
在合同约定的范围内,甲方有权优先使用乙方提供的工程成果。包括但不限于工程图纸、技术资料、施工成果等。未经甲方书面同意,乙方不得将工程成果提供给第三方使用。
1.4 甲方解除权
甲方在合同履行过程中,如发现乙方严重违约或违反法律、法规的情况,有权书面通知乙方解除合同。合同解除后,乙方应按照甲方的要求完成工程的收尾工作,并承担相应的违约责任。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保障条款
乙方应保证工程质量符合合同约定的标准,并承担因质量问题产生的修复、返工等费用。如工程质量不符合约定,乙方应在甲方指定的时间内进行修复,并承担由此产生的全部费用。
2.2 乙方工期保障条款
乙方应保证工程按合同约定的工期完成。如因乙方原因导致工期延误,乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。乙方应采取措施确保工程进度,并在合同约定的时间内完成工程。
2.3 乙方保密条款
乙方应对合同履行过程中获知的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密,不得向任何第三方泄露。如乙方违反保密义务,乙方应承担相应的违约责任。
2.4 乙方知识产权保护条款
乙方应保证工程成果不侵犯他人的知识产权。如因乙方原因导致工程成果侵犯他人知识产权,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介在合同履行过程中,负责协调甲方与乙方之间的关系,确保合同的顺利履行。包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的协调。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的报酬由甲方支付。如因第三方中介的原因导致合同履行不顺,甲方有权要求第三方中介承担相应的责任。
3.3 第三方中介的更换
甲方或乙方如对第三方中介的服务不满意,有权书面通知另一方更换中介。更换中介后,原中介的报酬支付问题由双方协商解决。
3.4 第三方中介的协助义务
第三方中介应协助甲方和乙方解决合同履行过程中的问题,包括但不限于纠纷协调、工程变更等。如第三方中介未能履行协助义务,甲方和乙方有权要求第三方中介承担相应的责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计图纸
2. 工程量清单
3. 施工方案
4. 施工进度计划
5. 质量保修书
6. 安全施工保证书
7. 合同履行过程中产生的所有会议纪要
8. 合同履行过程中产生的所有变更文件
9. 工程款项支付凭证
10. 工程验收报告
11. 违约金计算公式
12. 知识产权授权文件
13. 保密协议
14. 第三方中介服务合同
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为
未按约定时间支付工程款项
未按约定提供施工条件
擅自变更工程内容或范围
未按约定时间完成工程验收
2. 乙方违约行为
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
未按约定保护甲方商业秘密
侵犯他人知识产权
3. 第三方中介违约行为
未按约定协调甲方与乙方关系
未按约定协助解决合同履行问题
未按约定时间完成中介服务
三、法律名词及解释:
1. 违约金:一方不履行合同义务或履行义务不符合约定,应支付给对方的一种经济赔偿。
2. 工期延误:工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
3. 知识产权:包括专利权、商标权、著作权等。
4. 保密义务:合同各方对合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的义务。
5. 第三方中介:在合同履行过程中,协助甲方与乙方协调关系的独立第三方。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误
解决方案:协商调整工期,必要时追加合同价款。
2. 工程质量问题
解决方案:修复或返工,并由乙方承担相应费用。
3. 知识产权侵权
解决方案:停止侵权行为,赔偿损失,必要时更换设计方案。
4. 保密信息泄露
解决方案:加强保密措施,违约方承担违约责任。
5. 第三方中介不作为
解决方案:协商更换中介,或向中介提出书面投诉。
五、所有应用场景:
1. 铁路建设工程施工
2. 公路建设工程施工
3. 城市轨道交通工程施工
4. 桥梁隧道工程施工
5. 建筑工程施工分包
6. 工程咨询与管理服务
7. 工程监理与质量检测
8. 工程保险与担保
9. 工程招投标活动
10. 工程合同纠纷解决
展开阅读全文