2025版建设工程施工合同书资料下载大全.docx

编号：__________

2025版建设工程施工合同书书资料下载大全

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版建设工程施工合同书书资料大全
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（建设单位）
1.2 乙方（施工单位）
1.3 丙方（监理单位）
1.4 术语定义
第二章：合同标的及工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
2.5 工程预算
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同价格
3.2 价格调整
3.3 预付款
3.4 工程进度款
3.5 竣工结算
3.6 支付方式
第四章：工程质量与标准
4.1 工程质量
4.2 质量标准
4.3 质量监督与检验
4.4 质量争议的处理
第五章：工期与进度
5.1 工期约定
5.2 施工进度计划
5.3 工期延误
5.4 提前完工
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备质量
6.4 验收和保管
第七章：施工安全与环保
7.1 安全生产责任
7.2 安全防护措施
7.3 安全事故处理
7.4 环保要求
第八章：变更与调整
8.1 合同变更
8.2 工程量调整
8.3 合同价款调整
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 免责条款
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更
11.3 合同终止
第十二章：合同附件
12.1 工程图纸
12.2 技术说明书
12.3 施工方案
12.4 其他相关文件
第十三章：其他约定
13.1 信息与沟通
13.2 合同的保管与复制
13.3 法律法规的适用
13.4 合同的组成部分
第十四章：合同的补充与修改
14.1 合同的补充
14.2 合同的修改
14.3 合同的版本解释权
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（建设单位）：指_________，根据中华人民共和国法律设立，具有独立法人资格，从事_________业务。
1.2 乙方（施工单位）：指_________，根据中华人民共和国法律设立，具有独立法人资格，从事建筑工程施工业务。
1.3 丙方（监理单位）：指_________，根据中华人民共和国法律设立，具有独立法人资格，从事工程监理业务。
1.4 术语定义：
1.4.1 工程：指根据本合同约定，由甲方委托乙方建设的项目。
1.4.2 合同价款：指本合同约定的，乙方完成工程所需支付的金额，包括工程成本、利润及税费等。
1.4.3 工期：指本合同约定的，乙方完成工程所需的时间，自工程开工之日起至工程竣工交付日止。
第二章：合同标的及工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：_________
2.5 工程预算：合同价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
第三章：合同价格及支付方式
3.1 合同价格：双方按照本合同约定的工程内容和工程量，以及乙方提交的工程报价表，确认合同价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
3.2 价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，可按照本合同约定的价格调整机制进行调整。
3.3 预付款：甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同价款的30%作为预付款。
3.4 工程进度款：乙方按照工程进度，向甲方提交工程进度款申请，甲方应在核实无误后七个工作日内支付。
3.5 竣工结算：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，双方按照本合同约定的结算方式进行结算。
3.6 支付方式：本合同价款支付，双方约定采用银行转账方式进行。
第四章：工程质量与标准
4.1 工程质量：乙方应按照本合同约定的质量标准，完成工程建设。
4.2 质量标准：本工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量要求。
4.3 质量监督与检验：甲方、丙方应按照本合同约定的质量监督与检验程序，对乙方施工过程进行监督、检验。
4.4 质量争议的处理：如发生质量争议，双方应先协商解决；协商不成的，可按照本合同约定的争议解决方式处理。
第五章：工期与进度
5.1 工期约定：乙方应在本合同约定的工期内完成工程。
5.2 施工进度计划：乙方应按照本合同约定的施工进度计划进行施工。
5.3 工期延误：如乙方原因导致工期延误，应按照本合同约定的工期延误责任进行赔偿。
5.4 提前完工：如乙方提前完工，甲方应按照本合同约定的提前完工奖励机制进行奖励。
第六章：材料与设备
6.1 材料供应：乙方负责工程所需材料的采购、供应及质量控制。
6.2 设备供应：乙方负责工程所需设备的采购、供应及质量控制。
6.3 材料和设备质量：乙方应保证供应的材料和设备符合本合同约定的质量标准。
6.4 验收和保管：甲方、丙方应对乙方供应的材料和设备进行验收，并负责妥善保管。
第八章：变更与调整
8.1 合同变更：合同执行过程中，如甲方需求发生变更，应书面通知乙方，并经双方协商一致后进行变更。
8.2 工程量调整：如因设计变更等原因导致工程量增减，双方应按实际完成的工程量进行调整。
8.3 合同价款调整：合同变更或工程量调整的，双方应按照本合同约定的价格调整机制进行价款调整。
第九章：违约责任
9.1 违约行为：甲方、乙方、丙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
9.2 违约责任：违约方应赔偿因此给对方造成的损失，并支付违约金。
9.3 免责条款：不可抗力因素导致的违约，双方互不承担违约责任。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。
10.2 仲裁：双方约定在_________仲裁委员会进行仲裁。
10.3 诉讼：如选择诉讼解决，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更：本合同的变更，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
11.3 合同终止：本合同在工程竣工交付且合同价款结清后终止。
第十二章：合同附件
12.1 工程图纸：见附件一。
12.2 技术说明书：见附件二。
12.3 施工方案：见附件三。
12.4 其他相关文件：见附件四。
第十三章：其他约定
13.1 信息与沟通：双方应保持密切沟通，及时交换工程相关信息。
13.2 合同的保管与复制：双方均有权保管本合同及其附件的副本，但不得对外公开或用于其他目的。
13.3 法律法规的适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决等，均适用中华人民共和国法律法规。
13.4 合同的组成部分：本合同及其附件，构成双方之间关于本工程的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。
第十四章：合同的补充与修改
14.1 合同的补充：本合同的任何补充，均应以书面形式作出，并由双方签字盖章后生效。
14.2 合同的修改：本合同的修改，应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
14.3 合同的版本解释权：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（合同方签字盖章处）
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
丙方（盖章）：_________
签订日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料的供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如乙方认为甲方指定的供应商不符合质量要求，乙方有权提出异议，并提交充分证据。经双方协商一致后，可更换供应商。
1.2 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量符合本合同约定的标准。甲方有权要求乙方提供施工进度、质量检验等相关信息。
1.3 甲方变更权：甲方在本合同执行过程中，有权根据实际需要对工程进行变更。如甲方提出变更需求，乙方应按照甲方的要求进行调整。因变更导致的工程量增减、价款调整等，双方应协商解决。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保障：乙方应保证工程质量符合本合同约定的标准。如工程出现质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。
2.2 乙方工期保障：乙方应确保按照本合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。
2.3 乙方保密义务：乙方应对本合同及工程相关的甲方商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的关系，协助双方解决合同执行过程中的问题。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲方、乙方另行协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用及支付方式。
3.3 第三方中介的独立性：第三方中介在履行合同过程中，应保持独立性，不受甲方、乙方的不当影响。
3.4 第三方中介的保密义务：第三方中介应对本合同及工程相关的甲方、乙方商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。如第三方中介违反保密义务，第三方中介应承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 施工方案
4. 材料供应协议
5. 设备供应协议
6. 质量检验报告
7. 安全生产措施方案
8. 环境保护措施方案
9. 工程进度计划
10. 工程价款支付凭证
11. 变更协议
12. 竣工验收报告
13. 合同履行证明文件
14. 保密协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款。
未按约定提供施工场地、施工条件或材料、设备。
未按约定时间批准工程变更或延期申请。
未履行合同约定的其他义务。
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程或工程质量不符合约定。
未按约定使用甲方提供的材料、设备。
未按约定进行安全生产、环境保护措施。
未履行合同约定的其他义务。
3. 丙方违约行为：
未按约定进行工程质量、进度监督。
未按约定处理合同争议或提供咨询意见。
未履行合同约定的其他义务。
三、法律名词及解释：
1. 合同价款：指双方约定的，乙方完成工程所需支付的金额，包括工程成本、利润及税费等。
2. 工期：指双方约定的，乙方完成工程所需的时间，自工程开工之日起至工程竣工交付日止。
3. 违约金：指违约方按照合同约定，向守约方支付的违约补偿金。
4. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
5. 争议解决方式：指双方发生争议时，选择的解决争议的方法，如友好协商、仲裁或诉讼等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：设计变更、材料供应不足、施工条件不利等。
解决办法：协商调整工期、提前采购材料、优化施工计划等。
2. 工程质量问题：
原因：施工不当、材料不合格、设计不合理等。
解决办法：修复或更换不合格部分、追究供应商责任、调整设计方案等。
3. 合同价款争议：
原因：工程量增减、价格波动、合同条款不明确等。
解决办法：按合同约定的价格调整机制进行价款调整、协商解决或仲裁/诉讼解决。
4. 安全生产事故：
原因：安全意识不足、违规操作、安全设施不完善等。
解决办法：加强安全教育、严格执行安全生产规定、完善安全设施等。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程施工合同，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、装饰装修等。
2. 适用于双方为独立法人，具有民事权利能力和民事行为能力的情况。
3. 适用于有第三方中介参与协调、监督合同执行的情况。
4. 适用于工程规模较大、施工周期较长、合同金额较高的项目。
5. 适用于需要明确工程质量、安全、进度等要求的情况。