2025内墙施工合同书范本.docx

编号：__________

2025内墙施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025内墙施工合同书范本
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方（委托方）名称及联系方式
1.2 乙方（施工方）名称及联系方式
1.3 丙方（材料供应商）名称及联系方式
第二章：工程概述
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同金额
3.1 工程总价
3.2 付款方式
3.3 付款进度
3.4 价格调整机制
第四章：工期要求
4.1 施工期限
4.2 工期延误及违约责任
第五章：施工质量
5.1 质量标准
5.2 质量监督与检验
5.3 质量问题处理及赔偿
第六章：材料供应
6.1 材料种类及品牌
6.2 材料供应周期
6.3 材料质量及验收
6.4 材料损耗及赔偿
第七章：施工安全
7.1 安全措施及制度
7.2 安全事故处理及赔偿
7.3 施工人员人身安全
第八章：知识产权保护
8.1 施工过程中涉及的知识产权
8.2 知识产权保护责任
第九章：保密条款
9.1 保密内容
9.2 保密期限
9.3 违约责任
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁地点及机构
10.3 诉讼地点及法院
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
第十二章：违约责任
12.1 甲方违约责任
12.2 乙方违约责任
12.3 丙方违约责任
第十三章：其他约定
13.1 不可抗力
13.2 合同的解释及适用法律
13.3 附件
第十四章：合同附件
14.1 工程图纸
14.2 施工方案
14.3 材料清单
14.4 相关资质证书
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 甲方（委托方）名称：_________，联系方式：_________
1.2 乙方（施工方）名称：_________，联系方式：_________
1.3 丙方（材料供应商）名称：_________，联系方式：_________
第二章：工程概述
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：包括但不限于_________
第三章：合同金额
3.1 工程总价：人民币_________元（大写：_________元整）
3.2 付款方式：_________
3.3 付款进度：按_________阶段支付
3.4 价格调整机制：如遇_________情况，价格调整为_________
第四章：工期要求
4.1 施工期限：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止
4.2 工期延误及违约责任：每延误一天，乙方应支付甲方违约金人民币_________元
第五章：施工质量
5.1 质量标准：符合_________标准
5.2 质量监督与检验：由_________方负责质量监督与检验
5.3 质量问题处理及赔偿：如出现质量问题，乙方应在_________天内修复，并承担因此产生的一切费用
第六章：材料供应
6.1 材料种类及品牌：详见附件
6.2 材料供应周期：按施工进度需求供应
6.3 材料质量及验收：乙方应提供材料质量证明，甲方有权对材料进行验收
6.4 材料损耗及赔偿：损耗超出合同约定范围的部分，由乙方承担赔偿责任
第七章：施工安全
7.1 安全措施及制度：乙方应制定并执行施工安全措施及制度
7.2 安全事故处理及赔偿：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并承担相应赔偿责任
7.3 施工人员人身安全：乙方应确保施工人员的人身安全，不得使用童工或非合法身份人员
第八章：知识产权保护
8.1 施工过程中涉及的知识产权：乙方应对施工过程中涉及的知识产权予以保护，不得侵犯第三方的知识产权。
8.2 知识产权保护责任：如乙方侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部责任。
第九章：保密条款
9.1 保密内容：双方在合同执行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等。
9.2 保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
9.3 违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
10.2 仲裁地点及机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
10.3 诉讼地点及法院：如仲裁不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更程序：合同的变更须经双方协商一致，并以书面形式作出。
11.3.1 工程完成后，双方履行完毕合同义务；
11.3.2 双方协商一致终止合同；
11.3.3 依法解除合同。
第十二章：违约责任
12.1 甲方违约责任：甲方未按约定支付款项或延迟支付款项的，应支付乙方违约金。
12.2 乙方违约责任：乙方未按约定完成工程或延迟完成工程的，应支付甲方违约金。
12.3 丙方违约责任：丙方未按约定供应材料或延迟供应材料的，应支付乙方违约金。
第十三章：其他约定
13.1 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。
13.2 合同的解释及适用法律：本合同的解释适用中华人民共和国法律。
13.3 附件：本合同的附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
第十四章：合同附件
14.1 工程图纸：见附件一
14.2 施工方案：见附件二
14.3 材料清单：见附件三
14.4 相关资质证书：见附件四
（合同方签字盖章区域）
甲方（委托方）：_________
_________年_________月_________日
乙方（施工方）：_________
_________年_________月_________日
丙方（材料供应商）：_________
_________年_________月_________日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料品牌：甲方有权要求乙方在施工过程中使用特定品牌的原材料。乙方应在合同签订前向甲方提供该品牌原材料的详细信息，包括但不限于产品质量、价格、供货周期等。如乙方使用非指定品牌原材料，应事先征得甲方的书面同意，否则甲方有权要求乙方承担违约责任。
2. 工程变更：如甲方在合同履行过程中提出工程变更，乙方应根据甲方要求进行调整。工程变更导致的额外费用和工期延误由甲方承担。甲方应在变更发生后五个工作日内向乙方支付相应款项。
3. 质量保修：乙方应对施工质量承担保修责任。保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内予以修复，所需费用由甲方承担。但甲方原因导致的质量问题除外。
5. 环保要求：乙方在施工过程中应遵守国家环保法规，确保施工活动不对周围环境造成污染。如乙方违反环保规定，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方选材权：乙方有权根据工程实际需求选择原材料。如甲方对乙方选用的原材料有异议，乙方应提供相关证明材料，包括但不限于产品质量、价格、供货周期等。经甲方同意后，乙方方可使用该原材料。
2. 工期延误赔偿：如乙方因自身原因导致工期延误，乙方应按每日_________元向甲方支付违约金。乙方应在合同签订时向甲方说明可能导致工期延误的风险，并在合同中约定相应的赔偿标准。
3. 工程质量承诺：乙方承诺施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。如工程验收不合格，乙方应负责返工，并承担由此产生的费用。如验收合格后出现质量问题，乙方应承担保修责任。
4. 安全事故责任：乙方应确保施工过程中的安全，如发生安全事故，乙方应承担相应法律责任。乙方应在施工前向甲方提供施工安全措施及制度，并定期对施工人员进行安全培训。
5. 工程变更处理：如甲方提出工程变更，乙方应根据甲方要求进行调整。工程变更导致的额外费用和工期延误由甲方承担。乙方应在变更发生后七个工作日内向甲方提交变更款项的结算报告。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 中介费用：如合同执行过程中涉及第三方中介，中介费用由甲方承担。甲方应在支付中介费用前，对中介机构的资质和信誉进行核实。
2. 中介服务范围：第三方中介在合同执行过程中的服务范围包括但不限于工程监理、质量检测、材料验收等。中介机构应严格按照合同约定和国家相关法规履行职责。
3. 中介违约处理：如第三方中介在合同执行过程中违约，甲方有权要求中介承担违约责任。甲方也可选择解除合同，并要求中介支付违约金。
4. 中介保密义务：第三方中介应对在合同执行过程中获悉的甲方、乙方和丙方的商业秘密、技术秘密等予以保密。如中介违反保密义务，应承担相应的法律责任。
5. 中介退出机制：如第三方中介在合同执行过程中退出，甲方和乙方有权选择其他合适的中介机构继续履行合同。如甲方和乙方同意，中介退出后应协助办理相关手续，确保合同的顺利进行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 施工方案
3. 材料清单
4. 相关资质证书
5. 甲乙双方营业执照副本复印件
6. 甲方委托书
7. 乙方施工团队人员名单及资质证书
8. 丙方材料供应合同及资质证明
9. 工程进度报告模板
10. 质量保修证书
11. 安全事故应急预案
12. 环保审批文件
13. 工程变更申请表
14. 违约金计算公式
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定支付款项或延迟支付款项，认定为甲方违约。
2. 乙方未按约定完成工程或延迟完成工程，认定为乙方违约。
3. 丙方未按约定供应材料或延迟供应材料，认定为丙方违约。
4. 甲方未按约定提供施工场地、电源、水源等必要条件，认定为甲方违约。
5. 乙方未按约定使用指定品牌原材料，认定为乙方违约。
6. 乙方未按约定进度完成工程，认定为乙方违约。
7. 乙方未遵守国家环保法规，导致施工活动对周围环境造成污染，认定为乙方违约。
8. 中介未按约定提供服务，或违反保密义务，认定为中介违约。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应支付给对方一定数额的违约金。
3. 保修期限：指乙方对施工质量承担保修责任的期限。
4. 安全事故：指在施工过程中发生的人身伤害或财产损失的事件。
5. 环保法规：指国家关于环境保护的法律、法规和标准。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：甲方应及时与乙方沟通，了解工程延误原因，协助乙方解决困难，确保工程按时完成。
2. 材料供应不足：甲方应提前与丙方沟通，确保材料供应充足；如丙方违约，甲方有权解除合同，并要求丙方承担违约责任。
3. 质量问题：甲方发现质量问题应及时通知乙方，乙方应在规定时间内修复，并承担修复费用。如乙方不履行修复责任，甲方有权选择其他合格施工方进行修复，并由乙方承担相关费用。
4. 安全事故发生：立即启动安全事故应急预案，及时报告甲方及相关部门，并采取有效措施防止事故扩大；根据事故原因追究相应责任人的责任，并依法赔偿受害人损失。
5. 合同争议：通过友好协商解决；如协商不成，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑内墙施工项目。
2. 适用于甲方为房地产开发商、乙方为施工企业、丙方为材料供应商的场景。
3. 适用于需要第三方中介机构提供工程监理、质量检测、材料验收等服务的场景。
4. 适用于工程进度Reporting、质量保障、安全监管等合同执行过程中的管理场景。