资源描述
编号:__________
团购房协议书书范本2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
团购房协议书书范本2025年通用
合同目录
第一章:总则
1.1 定义与解释
1.2 法律法规适用
1.3 合同主体资格
1.4 合同的成立与生效
第二章:房屋基本情况
2.1 房屋概述
2.2 房屋位置与周边设施
2.3 房屋面积及使用性质
2.4 房屋规划与设计
第三章:团购优惠政策
3.1 团购优惠条件
3.2 团购价格及支付方式
3.3 团购优惠政策的具体内容
3.4 团购优惠的变更与取消
第四章:购房流程与时间安排
4.1 购房报名与资格审核
4.2 购房合同签订
4.3 购房款项支付
4.4 房屋交付与验收
第五章:购房者的权利与义务
5.1 购房者的权利
5.2 购房者的义务
5.3 购房者违约责任
5.4 购房者权益的保障
第六章:开发商的权利与义务
6.1 开发商的权利
6.2 开发商的义务
6.3 开发商违约责任
6.4 开发商权益的保障
第七章:合同的变更与解除
7.1 合同变更的条件与程序
7.2 合同解除的条件与程序
7.3 合同变更与解除的法律后果
第八章:争议解决方式
8.1 争议解决方式的选择
8.2 协商解决
8.3 调解解决
8.4 仲裁或诉讼
第九章:合同的效力、期限与终止
9.1 合同的效力
9.2 合同的期限
9.3 合同的终止条件与程序
第十章:违约责任与赔偿
10.1 违约行为的认定
10.2 违约责任的具体承担
10.3 赔偿金额的计算与支付
第十一章:其他约定
11.1 购房相关费用
11.2 房屋装修与改造
11.3 物业管理与服务
第十二章:合同的附件
12.1 附件列表
12.2 附件内容的解释与效力
第十三章:合同的签署与备案
13.1 合同签署的时间与地点
13.2 合同备案的程序与时间
第十四章:附则
14.1 合同的解释权归属
14.2 合同的修订与替换
14.3 合同的终止后事宜处理
合同编号_________
第一章:总则
1.1 定义与解释
1.1.1 本合同是指由购房者与开发商签订的,关于购买房屋的协议。
1.1.2 本合同中的房屋指的是由开发商建设的,位于_______的住宅物业。
1.1.3 本合同中的团购指的是由一定数量的购房者共同参与,以集体议价的方式购买房屋。
1.2 法律法规适用
1.2.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
1.3 合同主体资格
1.3.1 购房者应具有完全民事行为能力,并符合团购优惠政策的相关条件。
1.3.2 开发商应具有合法的房地产开发资质,并拥有该房屋的合法销售权。
1.4 合同的成立与生效
1.4.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起成立。
1.4.2 本合同自购房款全数支付完毕之日起生效。
第二章:房屋基本情况
2.1 房屋概述
2.1.1 房屋座落于_______,建筑结构为_______,建筑总面积为_______平方米。
2.1.2 房屋户型为_______,设计用途为住宅。
2.2 房屋位置与周边设施
2.2.1 房屋位于_______,周边设施包括学校、医院、商场等。
2.2.2 房屋所在区域规划包括交通、绿化等公共设施。
2.3 房屋面积及使用性质
2.3.1 房屋实际面积与合同约定面积误差比绝对值在3%以内(含3%),买受人予以接受。
2.3.2 房屋使用性质为住宅,符合国家关于住宅用途的规定。
2.4 房屋规划与设计
2.4.1 房屋的设计方案应符合国家关于住宅设计的标准和规范。
2.4.2 房屋的规划应取得相关政府部门批准,并具备相应的施工许可。
第三章:团购优惠政策
3.1 团购优惠条件
3.1.1 购房者需符合团购政策规定的条件,包括但不限于团购人数、购房面积等。
3.1.2 购房者需在规定时间内完成购房款项的支付。
3.2 团购价格及支付方式
3.2.1 团购价格为每平方米_______元,总计_______元。
3.2.2 购房者应按合同约定的付款时间节点支付购房款项。
3.3 团购优惠政策的具体内容
3.3.1 团购者将享有优先购房权,即在房屋销售过程中享有优先选择房号的权利。
3.3.2 团购者将获得一定的价格优惠,具体优惠金额为总房价的_______%。
3.4 团购优惠的变更与取消
3.4.1 开发商如要变更或取消团购优惠,应提前通知购房者,并说明原因。
3.4.2 如团购优惠的变更或取消导致购房者权益受损,开发商应承担相应赔偿责任。
第四章:购房流程与时间安排
4.1 购房报名与资格审核
4.1.1 购房者需在规定时间内报名,并提供相关证明材料。
4.1.2 开发商应在收到购房者报名材料后_______个工作日内完成资格审核。
4.2 购房合同签订
4.2.1 开发商应在与购房者达成购房意向后,提供正式的购房合同文本。
4.2.2 购房者应在合同签订后_______个工作日内完成合同的签署。
4.3 购房款项支付
4.3.1 购房者应按照合同约定的付款时间节点支付购房款项。
4.3.2 购房款项支付方式可以为现金、转账或其他双方约定的方式。
4.4 房屋交付与验收
4.4.1 开发商应按合同约定的时间将房屋交付给购房者。
4.4.2 购房者应在收到房屋后_______个工作日内完成房屋的验收。
第五章:购房者的权利与义务
5.1 购房者的权利
5.1.1 购房者有权按照合同约定购买房屋,并享受团购优惠政策。
5.1.2 购房者有权要求开发商按照合同约定履行交付房屋的义务。
5.2 购房者的义务
5.2.1 购房者应按照合同约定支付购房款项。
5.2.2 购房者应按照合同约定接受房屋的交付。
5.3 购房者违约责任
5.3.1 购房者如未按照合同约定支付购房款项,应承担逾期付款的违约责任。
5.3.2 购房者如未按照合同约定接受房屋
第八章:争议解决方式
8.1 争议解决方式的选择
8.1.1 双方应优先通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。
8.1.2.1 提交_______仲裁委员会仲裁;
8.1.2.2 向_______人民法院提起诉讼。
8.2 协商解决
8.2.1 双方应立即开始协商,力争在_______个工作日内达成一致。
8.3 调解解决
8.3.1 如协商失败,双方可申请第三方调解,调解期限为_______个工作日。
8.4 仲裁或诉讼
8.4.1 如调解不成,任何一方应在调解书签收后_______个工作日内向选定的仲裁委员会或人民法院提起仲裁或诉讼。
第九章:合同的效力、期限与终止
9.1 合同的效力
9.1.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起成立,自购房款全数支付完毕之日起生效。
9.1.2 本合同的效力不受合同任何部分无效的影响,其余部分的效力仍应有效。
9.2 合同的期限
9.2.1 本合同的期限为自合同生效之日起至房屋交付完毕日止。
9.2.2 如因特殊情况导致合同期限延长,双方可另行协商。
9.3 合同的终止条件与程序
9.3.1 本合同在下列条件下终止:
9.3.1.1 房屋交付完毕,所有款项支付完毕;
9.3.1.2 双方协商一致解除合同;
9.3.1.3 法律规定或双方约定的其他终止条件。
9.3.2 合同终止前,双方应履行完毕合同约定的所有义务。
第十章:违约责任与赔偿
10.1 违约行为的认定
10.1.1 任何一方违反合同的约定,均视为违约。
10.1.2 违约行为包括不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的条件。
10.2 违约责任的具体承担
10.2.1 违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
10.2.2 违约方的违约行为导致合同无法履行,对方有权解除合同,并要求违约方支付合同总金额的_______%作为违约金。
10.3 赔偿金额的计算与支付
10.3.1 赔偿金额应根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失。
10.3.2 赔偿金额应在违约行为发生后的_______个工作日内支付。
第十一章:其他约定
11.1 购房相关费用
11.1.1 购房者应承担的费用包括但不限于契税、印花税、装修费等。
11.1.2 购房者应按照政府规定的时间和标准支付相关费用。
11.2 房屋装修与改造
11.2.1 购房者如需进行装修或改造,应提前向开发商提出申请,并取得书面同意。
11.2.2 装修或改造不得违反房屋的结构安全和使用规定。
11.3 物业管理与服务
11.3.1 购房者应遵守物业管理规定,维护公共秩序和环境卫生。
11.3.2 购房者应按照物业管理规定支付物业服务费用。
第十二章:合同的附件
12.1 附件列表
12.1.1 附件一:房屋买卖合同
12.1.2 附件二:团购优惠政策说明
12.1.3 附件三:房屋平面图
12.1.4 附件四:付款凭证
12.2 附件内容的解释与效力
12.2.1 附件是本合同不可分割的一部分,与合同具有同等效力。
第十三章:合同的签署与备案
13.1 合同签署的时间与地点
13.1.1 本合同于_______年_______月_______日由双方在_______签署。
13.1.2 双方授权代表签字(或盖章)代表本人/公司签署本合同。
13.2 合同备案的程序与时间
13.2.1 双方应在合同签署后_______个工作日内,将合同副本提交至相关部门备案。
第十四章:附则
14.1 合同的解释权归属
14.1.1 本合同的解释权归双方共同所有。
14
多方为主导时的,附件条款及说明
附件一:甲方为主导时的附加条款及说明
1. 甲方承诺
甲方承诺在合同有效期内,按照合同约定提供房屋,并保证房屋的质量、安全及合规性。如因甲方原因导致房屋交付延误或房屋质量问题,甲方应承担相应的违约责任。
2. 甲方权益保障
甲方对房屋拥有合法的所有权,并有权处置房屋。如甲方在合同履行过程中遇到权益受损的情况,甲方有权采取必要的措施维护自身权益。
3. 甲方提供的信息准确性
甲方提供的房屋信息、团购优惠政策等信息应为真实、准确、完整的,如因甲方提供虚假信息导致乙方损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
4. 甲方协助办理相关手续
甲方应协助乙方办理房屋交付、产权过户等相关手续,并承担相关费用。如因甲方协助不力导致手续办理延误或产生额外费用,甲方应承担相应的责任。
附件二:乙方为主导时的附加条款及说明
1. 乙方支付购房款项的义务
乙方应按照合同约定的时间和方式支付购房款项。如乙方未按时支付购房款项,应承担逾期付款的违约责任。
2. 乙方接受房屋的义务
乙方应按照合同约定接受房屋的交付。如乙方无正当理由拒绝接受房屋,应承担相应的违约责任。
3. 乙方权益保障
乙方在合同履行过程中,有权按照合同约定享受团购优惠政策,并有权要求甲方履行合同约定的义务。如乙方权益受损,乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。
4. 乙方提供的信息真实性
乙方提供的个人信息、购房需求等信息应为真实、准确、完整的。如因乙方提供虚假信息导致甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明
1. 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中,应负责协助甲方和乙方沟通、协商,并提供相关的专业服务。如因第三方中介原因导致合同履行出现问题,第三方中介应承担相应的责任。
2. 第三方中介的服务费用
第三方中介提供服务的过程中,应向甲方和乙方明确告知服务费用。如第三方中介未明确告知服务费用,甲方和乙方有权要求第三方中介退还已支付的服务费用。
3. 第三方中介的权益保障
第三方中介在提供服务过程中,应遵守相关法律法规,并按照合同约定履行义务。如第三方中介未按照合同约定履行义务,甲方和乙方有权要求第三方中介承担相应的赔偿责任。
4. 第三方中介的信息披露义务
第三方中介应向甲方和乙方披露与房屋买卖相关的所有信息,包括但不限于房屋的真实情况、市场行情、政策法规等。如第三方中介未履行信息披露义务,甲方和乙方有权要求第三方中介承担相应的责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 附件一:房屋买卖合同
2. 附件二:团购优惠政策说明
3. 附件三:房屋平面图
4. 附件四:付款凭证
5. 附件五:房屋交付确认书
6. 附件六:产权过户申请书
7. 附件七:物业管理协议
8. 附件八:装修改造申请
9. 附件九:违约金计算公式
10. 附件十:赔偿计算公式
二、违约行为及认定:
1. 甲方违约行为
未能按照合同约定时间交付房屋;
未能按照合同约定提供团购优惠政策;
提供的房屋质量不符合合同约定。
2. 乙方违约行为
未能按照合同约定时间支付购房款项;
未能按照合同约定接受房屋交付;
提供的个人信息不真实、准确、完整。
3. 第三方中介违约行为
未能按照合同约定协助甲方和乙方履行合同;
未明确告知服务费用;
未按照合同约定披露相关信息。
三、法律名词及解释:
1. 团购:指一定数量的购房者共同参与,以集体议价方式购买房屋的行为。
2. 购房款项:指购房者按照合同约定支付给甲方的房屋购买价格。
3. 违约金:指违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。
4. 赔偿:指因违约行为导致的直接损失和间接损失的补偿。
5. 物业管理:指对住宅小区进行日常维护、管理和服务的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 房屋交付延误
解决方案:双方协商确定合理的交付时间,并约定违约金或赔偿金额。
2. 购房款项支付纠纷
解决方案:查阅付款凭证,确认款项支付情况,必要时可寻求法律途径解决。
3. 房屋质量问题
解决方案:及时向开发商提出质量问题,要求修复或赔偿。
4. 团购优惠政策变更
解决方案:双方协商一致,书面确认变更内容。
五、所有应用场景:
1. 甲方作为开发商,乙方作为购房者,双方签订房屋买卖合同。
2. 甲方提供团购优惠政策,乙方参与团购并享受优惠。
3. 第三方中介协助甲方和乙方进行房屋买卖交易。
4. 房屋交付时,乙方接受房屋并进行验收。
5. 产权过户时,甲方和乙方共同办理相关手续。
6. 物业管理协议的签订与执行。
7. 房屋装修改造时,乙方向甲方提出申请并取得书面同意。
展开阅读全文