港口建设工程施工合同书协议书(2025版).docx

编号：__________

港口建设工程施工合同书协议书书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

港口建设工程施工合同书协议书书(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 发包人
1.2 承包人
1.3 工程
1.4 合同
1.5 合同价格
1.6 工程量清单
1.7 工程质量
1.8 工程进度
1.9 工程师
1.10 违约
第二章：合同条款
2.1 合同的订立
2.2 合同的履行
2.3 合同的变更
2.4 合同的解除
2.5 合同的终止
2.6 合同的争议解决
第三章：工程范围与内容
3.1 工程范围
3.2 工程内容
3.3 工程量清单
3.4 工程变更
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量控制
4.3 质量验收
4.4 质量保修
第五章：工程进度
5.1 施工计划
5.2 进度控制
5.3 进度调整
5.4 工程延期
第六章：合同价格与支付
6.1 合同价格
6.2 预付款
6.3 进度付款
6.4 竣工结算
6.5 价格调整
第七章：施工材料与设备
7.1 材料与设备供应
7.2 材料与设备质量
7.3 材料与设备验收
7.4 材料与设备保管
第八章：施工安全与环保
8.1 安全生产
8.2 安全防护
8.3 环保要求
8.4 安全事故处理
第九章：知识产权与保密
9.1 知识产权保护
9.2 保密条款
第十章：违约责任
10.1 发包人的违约责任
10.2 承包人的违约责任
10.3 违约赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁
11.3 诉讼
第十二章：合同的变更、解除与终止
12.1 合同变更
12.2 合同解除
12.3 合同终止
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力
13.2 合同的转让
13.3 合同的生效与终止
13.4 附件
第十四章：附录
14.1 工程量清单
14.2 技术参数与规范
14.3 设计文件
14.4 施工图纸
14.5 其他技术资料
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 发包人：指根据本合同协议书所规定的具有工程发包权的法人或其他组织。
1.2 承包人：指根据本合同协议书所规定的具有工程承包权的法人或其他组织。
1.3 工程：指本合同协议书中规定的港口建设工程项目。
1.4 合同：指本合同协议书及附件，包括工程量清单、技术参数与规范、设计文件、施工图纸等。
1.5 合同价格：指本合同协议书中规定的工程总造价。
1.6 工程量清单：指本合同协议书中所附的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量等。
1.7 工程质量：指本合同协议书中规定的工程质量标准和要求。
1.8 工程进度：指本合同协议书中规定的工程项目的施工计划和进度要求。
1.9 工程师：指本合同协议书中规定的负责监督、管理工程项目的专业技术人员。
1.10 违约：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情况。
第二章：合同条款
2.1 合同的订立：本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.2 合同的履行：双方应按照合同约定履行各自的义务。
2.3 合同的变更：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。
2.4 合同的解除：合同的解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。
2.5 合同的终止：合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕。
2.6 合同的争议解决：双方通过友好协商解决合同争议，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第三章：工程范围与内容
3.1 工程范围：本合同工程范围包括但不限于港口建设、航道疏浚、码头设施、配套道路、桥梁等。
3.2 工程内容：本合同工程内容包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、设备采购与安装、调试等。
3.3 工程量清单：工程量清单是本合同的重要组成部分，双方应按照工程量清单约定的内容进行施工。
3.4 工程变更：工程变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。
第四章：工程质量
4.1 质量标准：本合同工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量标准。
4.2 质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
4.3 质量验收：工程验收分为初步验收和最终验收，验收不合格的，承包人应按照工程师的要求整改。
4.4 质量保修：工程交付使用后，承包人应按照合同约定对工程进行质量保修。
第五章：工程进度
5.1 施工计划：承包人应根据合同约定的工程内容和工程量清单，编制施工计划。
5.2 进度控制：工程师对施工进度进行监督和管理，确保工程按计划进行。
5.3 进度调整：因不可抗力等原因导致工程进度延误的，双方可协商调整进度。
5.4 工程延期：工程延期指工程交付时间超过合同约定的工期。
第六章：合同价格与支付
6.1 合同价格：本合同价格是指工程总造价，包括工程量清单中列明的各项费用。
6.2 预付款：合同签订后，发包人应按照合同约定向承包人支付预付款。
6.3 进度付款：工程进度达到合同约定的节点后，发包人应按照工程量清单和工程师的确认支付进度付款。
6.4 竣工结算：工程竣工后，双方按照工程量清单和合同约定进行竣工结算。
6.5 价格调整：因不可抗力等原因导致工程造价发生变化的，双方可协商调整价格。
第八章：施工材料与设备
8.1 材料与设备供应：承包人应按照合同约定的时间和质量要求，向工程现场提供所需的材料和设备。
8.2 材料与设备质量：提供的材料和设备应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量标准。
8.3 材料与设备验收：工程师对提供的材料和设备进行验收，不符合合同约定的，承包人应按照工程师的要求更换或整改。
8.4 材料与设备保管：承包人应妥善保管工程所需的材料和设备，确保其安全、完整。
第九章：施工安全与环保
9.1 安全生产：承包人应按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定，确保施工过程中的安全生产。
9.2 安全防护：承包人应采取必要的安全防护措施，防止事故的发生，保护施工人员的人身安全。
9.3 环保要求：承包人应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
9.4 安全事故处理：发生安全事故时，承包人应立即报告工程师，并按照国家相关法律法规和合同约定处理。
第十章：知识产权与保密
10.1 知识产权保护：双方应尊重并保护对方在合同履行过程中产生的知识产权。
10.2 保密条款：双方应对合同内容及与合同有关的商业秘密、技术秘密等予以保密。
第十一章：违约责任
11.1 发包人的违约责任：发包人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。
11.2 承包人的违约责任：承包人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。
11.3 违约赔偿：违约方应赔偿对方因违约所造成的损失。
第十二章：合同的变更、解除与终止
12.1 合同变更：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。
12.2 合同解除：合同的解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。
12.3 合同终止：合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕。
第十三章：其他条款
13.1 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。
13.2 合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。
13.3 合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同约定的权利义务全部履行完毕后终止。
13.4 附件：本合同附件包括工程量清单、技术参数与规范、设计文件、施工图纸等。
第十四章：附录
14.1 工程量清单：详见附件一。
14.2 技术参数与规范：详见附件二。
14.3 设计文件：详见附件三。
14.4 施工图纸：详见附件四。
14.5 其他技术资料：详见附件五。
发包人（盖章）：
承包人（盖章）：
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分材料供应商，承包人应按照甲方的要求采购材料。如有特殊情况，承包人可与甲方协商变更供应商。
1.2 甲方监督权：甲方有权对施工现场进行监督，确保施工过程符合合同约定的质量、安全及环保要求。甲方有权要求承包人采取措施改进施工。
1.3 甲方变更权：甲方有权根据项目需要，对工程范围、内容、质量标准等进行变更。如有变更，甲方应提前通知承包人，并按照合同约定的变更程序进行。
1.4 甲方终止权：如承包人严重违约或发生不可抗力事件导致合同无法履行，甲方有权终止合同，并追究承包人的违约责任。
1.5 甲方支付条件：甲方支付预付款、进度付款及竣工结算款时，有权要求承包人提供相应金额的发票、收据等支付凭证。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保障：乙方应对提供的材料和设备的质量负责，如出现质量问题，乙方应承担相应的维修、更换或赔偿责任。
2.2 乙方工期保障：乙方应保证工程按合同约定的工期完成。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方安全责任：乙方应确保施工过程中的安全生产，采取必要的安全防护措施，防止事故的发生，保护施工人员的人身安全。
2.4 乙方保密义务：乙方应对合同内容及与合同有关的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
2.5 乙方配合义务：乙方应积极配合甲方的监督、检查及验收工作，按照甲方的要求提供相关资料、文件等。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同义务，确保合同的顺利实施。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲方支付，具体金额在合同中约定。
3.3 第三方中介的权利：第三方中介有权要求甲乙双方按照合同约定履行各自的义务，有权对施工现场进行监督。
3.4 第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同内容及与合同有关的商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
3.5 第三方中介的违约责任：如第三方中介未能履行协调、协助义务，导致合同无法顺利履行，第三方中介应承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 技术参数与规范
3. 设计文件
4. 施工图纸
5. 其他技术资料
二、违约行为及认定：
1. 发包人违约行为：
未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款。
未按约定提供施工场地、施工条件或施工所需材料、设备。
未经承包人同意，单方面变更合同内容。
未履行合同约定的监督、管理职责。
2. 承包人违约行为：
未按约定时间完成工程或未达到合同约定的质量标准。
使用的材料、设备不符合合同约定的质量标准。
未按约定履行安全生产、安全防护义务。
未经甲方同意，泄露合同内容及相关商业秘密。
3. 第三方中介违约行为：
未能协调好甲乙双方关系，导致合同无法顺利履行。
未按约定履行监督、管理职责，导致工程进度、质量出现问题。
泄露合同内容及相关商业秘密。
三、法律名词及解释：
1. 发包人：指根据合同约定具有工程发包权的法人或其他组织。
2. 承包人：指根据合同约定具有工程承包权的法人或其他组织。
3. 第三方中介：指根据合同约定，协助甲乙双方履行合同义务的中介机构。
4. 违约：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情况。
5. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：不可抗力、甲方原因、乙方原因等。
解决办法：协商调整工期、采取措施加快进度。
2. 工程质量问题：
原因：乙方施工不当、材料设备问题等。
解决办法：乙方负责整改、更换不合格材料设备、工程师指导。
3. 合同变更：
原因：工程实际情况与合同约定不符、甲方需求变更等。
解决办法：双方协商一致，书面确认变更内容。
4. 争议解决：
原因：双方对合同条款理解不一致、履行过程中出现分歧等。
解决办法：协商解决、调解、仲裁或诉讼。
五、所有应用场景：
1. 港口建设工程项目发包与承包。
2. 工程量清单、技术参数与规范、设计文件、施工图纸等的技术资料提供。
3. 材料与设备的采购、验收、保管及使用。
4. 施工过程中的安全生产、质量控制、进度管理。
5. 合同的履行、变更、解除与终止。
6. 合同争议的解决。
7. 第三方中介在合同履行过程中的协调、监督、管理职责。