建设工程招标合同书(2025版).docx

编号：__________

建设工程招标合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程招标合同书(2025版)
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
第四章：合同工期
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 工期延误
第五章：质量标准
5.1 工程质量
5.2 材料质量
5.3 施工质量
第六章：合同履行
6.1 承包人责任
6.2 发包人责任
6.3 合同变更
第七章：违约责任
7.1 承包人违约
7.2 发包人违约
7.3 违约赔偿
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁
8.3 诉讼
第九章：合同的生效、变更和终止
9.1 合同生效条件
9.2 合同变更
9.3 合同终止
第十章：合同的解除
10.1 合同解除条件
10.2 合同解除程序
第十一章：合同的继承和转让
11.1 合同继承
11.2 合同转让
第十二章：附则
12.1 名词解释
12.2 合同附件
第十三章：其他约定
13.1 技术要求
13.2 安全防护
13.3 环境保护
第十四章：合同附件
14.1 工程图纸
14.2 技术规范
14.3 工程量清单
14.4 投标文件
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 发包人
1.1.1 名称：____________
1.1.2 地址：____________
1.1.3 联系人：____________
1.1.4 联系方式：____________
1.2 承包人
1.2.1 名称：____________
1.2.2 地址：____________
1.2.3 联系人：____________
1.2.4 联系方式：____________
第二章：工程概况
2.1 工程名称：____________
2.2 工程地点：____________
2.3 工程规模：____________
2.4 工程内容：____________
第三章：合同价格
3.1 合同总价：____________
3.2 价格调整：____________
3.3 支付方式：____________
3.3.1 预付款：____________
3.3.2 进度付款：____________
3.3.3 竣工付款：____________
3.3.4 质量保证金：____________
第四章：合同工期
4.1 开工日期：____________
4.2 竣工日期：____________
4.3 工期延误：____________
4.3.1 工期延误的计算：____________
4.3.2 工期延误的责任：____________
第五章：质量标准
5.1 工程质量：____________
5.2 材料质量：____________
5.3 施工质量：____________
5.3.1 质量检验：____________
5.3.2 质量控制：____________
第六章：合同履行
6.1 承包人责任：____________
6.1.1 施工准备：____________
6.1.2 施工组织：____________
6.1.3 工程进度：____________
6.1.4 工程质量：____________
6.2 发包人责任：____________
6.2.1 施工现场提供：____________
6.2.2 施工条件保障：____________
6.2.3 工程变更：____________
6.2.4 工程验收：____________
6.3 合同变更：____________
6.3.1 变更程序：____________
6.3.2 变更内容：____________
6.3.3 变更费用：____________
第七章：违约责任
7.1 承包人违约：____________
7.1.1 违约行为：____________
7.1.2 违约责任：____________
7.1.3 违约赔偿：____________
7.2 发包人违约：____________
7.2.1 违约行为：____________
7.2.2 违约责任：____________
7.2.3 违约赔偿：____________
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式：____________
8.1.1 协商解决：____________
8.1.2 调解解决：____________
8.1.3 仲裁解决：____________
8.1.4 诉讼解决：____________
8.2 仲裁：____________
8.2.1 仲裁机构：____________
8.2.2 仲裁地点：____________
8.2.3 仲裁语言：____________
8.3 诉讼：____________
8.3.1 诉讼法院：____________
8.3.2 诉讼地点：____________
8.3.3 诉讼语言：____________
第九章：合同的生效、变更和终止
9.1 合同生效条件：____________
9.1.1 签字盖章：____________
9.1.2 政府批准：____________
9.1.3 其他条件：____________
9.2 合同变更：____________
9.2.1 变更程序：____________
9.2.2 变更内容：____________
9.2.3 变更效力：____________
9.3 合同终止：____________
9.3.1 终止条件：____________
9.3.2 终止程序：____________
9.3.3 终止后的处理：____________
第十章：合同的解除
10.1 合同解除条件：____________
10.1.1 发包人解除：____________
10.1.2 承包人解除：____________
10.1.3 不可抗力解除：____________
10.2 合同解除程序：____________
10.2.1 解除通知：____________
10.2.2 解除生效：____________
10.2.3 解除后的处理：____________
第十一章：合同的继承和转让
11.1 合同继承：____________
11.1.1 继承条件：____________
11.1.2 继承程序：____________
11.1.3 继承效力：____________
11.2 合同转让：____________
11.2.1 转让条件：____________
11.2.2 转让程序：____________
11.2.3 转让效力：____________
第十二章：附则
12.1 名词解释：____________
12.1.1 解释权：____________
12.1.2 定义：____________
12.1.3 其他名词：____________
12.2 合同附件：____________
12.2.1 附件清单：____________
12.2.2 附件效力：____________
12.2.3 附件更新：____________
第十三章：其他约定
13.1 技术要求：____________
13.1.1 技术标准：____________
13.1.2 技术更新：____________
13.1.3 技术支持：____________
13.2 安全防护：____________
13.2.1 安全规定：____________
13.2.2 安全事故处理：____________
13.2.3 安全教育：____________
13.3 环境保护：____________
13.3.1 环保要求：____________
13.3.2 环保措施：____________
13.3.3 环保责任：____________
第十四章：合同附件
14.1 工程图纸：____________
14.2 技术规范：____________
14.3 工程量清单：____________
14.4 投标文件：____________
合同方签字：
甲方（发包人）：____________
乙方（承包人）：____________
日期：____________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方额外要求
甲方有权根据项目需要，提出额外的工程要求。乙方应在收到甲方要求后的14天内，提出针对这些要求的实施方案和报价。甲方应在此方案和报价提交后的7天内，对乙方的方案和报价进行审批。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应保证施工过程符合合同约定，并确保工程质量。甲方有权要求乙方提供施工进度报告，并在必要时对施工计划进行调整。
1.3 甲方变更权
在合同履行过程中，甲方有权根据项目需要对合同内容进行变更。乙方应在收到甲方变更要求后的14天内，提出针对这些变更要求的实施方案和报价。甲方应在此方案和报价提交后的7天内，对乙方的方案和报价进行审批。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证
乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。如工程质量出现问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。
2.2 乙方进度保证
乙方应按照合同约定的工期进行施工，并保证工程进度符合合同要求。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2.3 乙方保密义务
乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式和金额。
3.3 第三方中介的解除
如甲方和乙方协商一致，可提前解除第三方中介的合同。解除第三方中介合同的通知应在合同到期前至少30天发出。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术规范
3. 工程量清单
4. 投标文件
5. 合同协议书
6. 合同履行计划
7. 质量保证协议
8. 进度保证协议
9. 保密协议
10. 第三方中介服务协议
11. 合同变更协议
12. 违约责任协议
13. 争议解决协议
14. 合同解除协议
二、违约行为及认定：
1. 承包人违约行为：
工程质量不符合约定
工程进度严重延误
泄露甲方商业秘密
未经甲方同意转包或分包
2. 发包人违约行为：
未按约定提供施工场地
未按约定支付合同价款
未按约定时间批准工程变更
未按约定时间完成审批程序
3. 违约行为的认定：
违约行为应以合同条款为依据
违约行为的具体认定应由第三方中介或仲裁机构进行
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 违约责任：违约方因违约行为而应当承担的民事责任。
4. 第三方中介：独立于合同双方，协助处理合同履行过程中的争议和问题的中介机构。
5. 仲裁：由仲裁机构对合同争议进行审理，并作出具有法律约束力的裁决。
6. 诉讼：通过法院对合同争议进行审理，并作出具有法律约束力的判决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
及时沟通，调整施工计划
增加人力、物力投入
提前采购材料
2. 工程质量问题：
加强质量检验
定期召开质量协调会议
严格按照技术规范施工
3. 合同变更：
双方协商一致后签订变更协议
变更协议应明确变更内容、范围、时间及费用等
变更协议经第三方中介或法院确认后生效
4. 保密义务违反：
加强保密意识培训
签订保密协议
对泄露秘密的行为进行追究和赔偿
五、所有应用场景：
1. 建设工程施工合同
2. 设备采购与安装合同
3. 设计咨询合同
4. 工程监理合同
5. 材料供应合同
6. 施工分包合同
7. 工程勘察合同
8. 工程设计合同
9. 工程咨询合同
10. 工程保险合同