2025版设备安装工程承包劳务合同书.docx

编号：__________

2025版最新设备安装工程承包劳务合同书书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版最新设备安装工程承包劳务合同书书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景
1.2 合同签订依据
1.3 合同当事人
1.4 合同宗旨
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同主体
3.1 承包人信息
3.2 发包人信息
第四章：工程价款
4.1 工程总价
4.2 付款方式
4.3 工程款支付时间
4.4 价格调整
第五章：工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量监督
5.3 质量保修
第六章：工程进度
6.1 施工计划
6.2 工期延误
6.3 工期提前
第七章：劳务管理
7.1 劳务人员配置
7.2 劳务人员培训
7.3 劳务人员工资福利
7.4 劳务人员劳动保护
第八章：材料与设备
8.1 材料供应
8.2 设备供应
8.3 材料和设备验收
8.4 材料和设备保管
第九章：安全文明施工
9.1 安全生产责任
9.2 安全防护措施
9.3 文明施工要求
9.4 事故处理
第十章：违约责任
10.1 承包人违约
10.2 发包人违约
10.3 违约责任免除
10.4 违约赔偿
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 争议解决机构
11.3 诉讼或仲裁地点
11.4 诉讼或仲裁费用
第十二章：合同的变更、解除和终止
12.1 合同变更
12.2 合同解除
12.3 合同终止
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 广告宣传
13.3 知识产权保护
13.4 不可抗力
第十四章：附则
14.1 合同生效条件
14.2 合同有效期
14.3 合同份数
14.4 合同修改和补充
合同编号：2025
第一章：总则
1.2 合同签订依据：本合同是根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致签订的。
1.3 合同当事人：甲方：__________，地址：__________；乙方：__________，地址：__________。
1.4 合同宗旨：乙方按期、保质、保量完成设备安装工程，甲方按时支付工程价款。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：__________设备安装工程
2.2 工程地点：__________
2.3 工程规模：__________
2.4 工程内容：包括但不限于设备运输、安装、调试、验收等。
第三章：合同主体
3.1 承包人信息：
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
3.2 发包人信息：
名称：__________
地址：__________
法定代表人：__________
联系电话：__________
第四章：工程价款
4.1 工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 付款方式：按工程进度分阶段支付。
4.3 工程款支付时间：双方约定在每阶段工程完成并经甲方验收合格后支付。
4.4 价格调整：本合同执行期间，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整工程价款。
第五章：工程质量
5.1 质量标准：符合国家及行业相关标准和规范。
5.2 质量监督：甲方有权对工程质量进行监督，并提出整改意见，乙方应按要求及时整改。
5.3 质量保修：工程验收合格后，乙方应按约定对设备进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算。
第六章：工程进度
6.1 施工计划：乙方应按合同约定制定详细的施工计划，并报甲方备案。
6.2 工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应按约定向甲方支付违约金。
6.3 工期提前：经甲方同意，乙方提前完成工程，不视为违约。
第七章：劳务管理
7.1 劳务人员配置：乙方应根据工程需要，配置足够数量的熟练工人及技术人员。
7.2 劳务人员培训：乙方应对劳务人员进行必要的技能和安全培训。
7.3 劳务人员工资福利：乙方应按时足额支付劳务人员工资，并为其购买社会保险。
7.4 劳务人员劳动保护：乙方应按国家规定为劳务人员提供劳动保护，确保其人身安全。
第八章：材料与设备
8.1 材料供应：乙方负责采购合同约定的材料，并保证材料质量。
8.2 设备供应：乙方负责采购、运输、安装合同约定的设备，并保证设备质量。
8.3 材料和设备验收：甲方应按合同约定对材料和设备进行验收。
8.4 材料和设备保管：乙方应妥善保管材料和设备，防止损坏、丢失。
第九章：安全文明施工
9.1 安全生产责任：乙方应严格按照国家及行业安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。
9.2 安全防护措施：乙方应采取必要的安全防护措施，防止事故发生。
9.3 文明施工要求：乙方应遵守文明施工规定，确保施工场地卫生、秩序井然。
9.4 事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按约定处理。
第十章：违约责任
10.1 承包人违约：乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，应承担违约责任。
10.2 发包人违约：甲方未按合同约定支付工程价款，或延迟支付，应承担违约责任。
10.3 违约责任免除：不可抗力因素导致违约，双方互不承担违约责任。
10.4 违约赔偿：违约方应承担相应违约赔偿责任。
第十一章：争议解决
1）向合同签订地人民法院提起诉讼；
2）向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
11.2 争议解决机构：如选择仲裁，双方约定向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
11.3 诉讼或仲裁地点：__________
11.4 诉讼或仲裁费用：败诉方承担。
第十二章：合同的变更、解除和终止
12.1 合同变更：双方协商一致，可以变更合同内容。
12.2 合同解除：双方协商一致，可以解除合同。
12.3 合同终止：合同约定的工程完工，并经甲方验收合格，本合同即告终止。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。
13.2 广告宣传：未经对方书面同意，任何一方不得以对方名义进行广告宣传。
13.3 知识产权保护：双方应尊重对方知识产权，不得侵犯对方商标、专利等权益。
13.4 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方应按约定协商解决。
第十四章：附则
14.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同有效期：本合同自生效之日起至合同约定的工程完工，并经甲方验收合格之日止。
14.3 合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
14.4 合同修改和补充：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
甲方代表（签名）：__________ 乙方代表（签名）：__________
日期：__________ 日期：__________
多方为主导时的，附件条款及说明
1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：
附件一：工程变更协议
1.1 甲方因工程需要，有权对工程进行变更。如变更导致工程价款增减，甲方应与乙方协商一致。
1.2 甲方提出工程变更时，应提供变更的详细内容和理由，乙方应按甲方要求进行变更。
1.3 工程变更导致的额外费用，甲方应按约定支付。
附件二：工程延期协议
2.1 如甲方原因导致工程延期，甲方应承担因延期导致的乙方损失。
2.2 甲方提出工程延期时，应提前书面通知乙方，并说明延期理由。
2.3 工程延期导致的乙方损失，甲方应按约定进行赔偿。
附件三：质量保修协议
3.1 乙方应对设备安装工程质量负责，并提供保修服务。
3.2 质量保修期自工程验收合格之日起计算，保修期内乙方应对设备进行维修或更换。
3.3 甲方发现工程质量问题，应立即通知乙方，乙方应在约定的时间内进行修复。
2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：
附件四：材料和设备供应协议
4.1 乙方负责采购、运输、安装合同约定的材料和设备。
4.2 乙方应对提供的材料和设备的质量负责，并保证其符合合同要求。
4.3 乙方应承担因提供的材料和设备质量问题导致的损失。
附件五：劳务管理协议
5.1 乙方应按合同约定配置足够数量的熟练工人及技术人员。
5.2 乙方应对劳务人员进行必要的技能和安全培训，并保证其具备相应的施工能力。
5.3 乙方应按时足额支付劳务人员工资，并为其购买社会保险。
3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：
附件六：第三方中介服务协议
6.1 甲方和乙方同意引入第三方中介机构进行工程监督和协调。
6.2 第三方中介机构应按照合同约定履行监督和协调职责，并报告甲方和乙方。
6.3 第三方中介机构的责任和义务，以及其服务费用，由甲方和乙方协商确定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程变更协议
2. 工程延期协议
3. 质量保修协议
4. 材料和设备供应协议
5. 劳务管理协议
6. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定：
1. 承包人（乙方）违约行为及认定：
未能按合同约定完成工程或工程质量不符合约定。
未能按时足额支付劳务人员工资或为其购买社会保险。
提供的材料和设备质量问题导致损失。
未经甲方同意，擅自变更工程内容或违反合同约定。
2. 发包人（甲方）违约行为及认定：
未能按合同约定支付工程价款或延迟支付。
未按约定提供施工场地、施工条件或施工资料。
未按约定履行工程监督职责或干涉乙方正常施工。
3. 第三方中介违约行为及认定：
未能按合同约定履行监督和协调职责。
未能及时报告工程进展、问题及建议。
未按约定提供中介服务或违反合同约定。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应支付给对方的一种经济补偿。
3. 保修期：乙方对设备提供的保修服务期限。
4. 工程验收：甲方对乙方完成工程的检查、测试和确认，以确认工程是否符合合同约定。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
解决方案：协商确定延期期限，并根据延期原因分摊额外费用。
2. 工程质量问题：
解决方案：乙方应及时修复或更换问题材料和设备，甲方有权要求乙方承担修复费用。
3. 付款争议：
解决方案：双方按照合同约定的付款方式和时间进行支付，如有争议可通过协商或仲裁解决。
4. 劳务人员纠纷：
解决方案：乙方应依法保障劳务人员权益，如发生纠纷，可通过劳动仲裁或法律途径解决。
五、所有应用场景：
1. 设备安装工程承包方与发包方的合同。
2. 涉及材料和设备供应的合同。
3. 需要劳务人员配置和管理的环境。
4. 需要第三方中介进行工程监督和协调的情况。
5. 工程变更、延期和质量保修的合同条款适用。
6. 合同中涉及的法律名词和解释的应用。
7. 执行过程中遇到的问题及解决办法的适用。