政劳务分包合同书(2025版).docx

编号：__________

政劳务分包合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

政劳务分包合同书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.2 适用法律
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 合同的成立与生效
第二章：分包工程描述
2.1 分包工程的范围与内容
2.2 分包工程的技术要求
2.3 分包工程的施工标准
第三章：分包商的义务与责任
3.1 分包商的施工义务
3.2 分包商的质量管理
3.3 分包商的安全责任
3.4 分包商的进度管理
第四章：合同价格与支付
4.1 合同价格的确定
4.2 支付条款与支付方式
4.3 价格调整机制
4.4 工程预付款与进度付款
第五章：工期与进度
5.1 合同工期的约定
5.2 关键节点与进度要求
5.3 工期延误的处理
5.4 提前竣工的奖励与惩罚
第六章：质量管理
6.1 质量标准的约定
6.2 质量控制与验收
6.3 质量问题的处理
6.4 质量保证措施
第七章：安全管理
7.1 安全责任的分配
7.2 安全管理制度
7.3 安全事故的处理
7.4 安全培训与教育
第八章：变更与调整
8.1 合同变更的条件与程序
8.2 工程量增减的处理
8.3 变更导致的价款调整
8.4 变更对工期的影响
第九章：违约责任
9.1 违约行为的界定
9.2 违约责任的处理
9.3 违约导致的损失赔偿
9.4 违约与索赔的程序
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁条款
10.3 诉讼管辖
10.4 争议解决的费用
第十一章：解除与终止
11.1 合同解除的条件
11.2 合同终止的情形
11.3 解除与终止后的权益处理
11.4 解除与终止的费用结算
第十二章：合同的转让与分包
12.1 合同转让的条件
12.2 合同转让的程序
12.3 分包的禁止与限制
12.4 分包商的责任与义务
第十三章：一般条款
13.1 信息的保密与保护
13.2 合同的修改与补充
13.3 不可抗力事件的处理
13.4 合同的解除与终止
第十四章：附则
14.1 合同的生效条件
14.2 合同的终止条件
14.3 合同的解除条件
14.4 合同的争议解决方式
合同编号_________
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.1.2 分包商：指被甲方选定，由本合同确定的承担分包工程的法人或其他组织。
1.1.3 雇主：指根据本合同约定，负责对分包工程进行监督、管理和支付价款的法人或其他组织。
1.1.4 分包工程：指本合同约定的，由分包商承担施工的工程部位或工程内容。
1.2 适用法律
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.3 合同文件的优先顺序
本合同的组成文件依次为：合同协议书、本合同条款、分包工程设计文件、分包工程量清单、投标文件、澄清文件及双方约定的其他文件。上述文件如有冲突，以优先级顺序为准。
1.4 合同的成立与生效
本合同自双方签字盖章之日起成立，并在双方履行完毕合同约定的先决条件后生效。
第二章：分包工程描述
2.1 分包工程的范围与内容
2.1.1 分包工程包括：（具体列举分包工程的范围和内容）。
2.1.2 分包工程的施工地点：（具体填写）。
2.2 分包工程的技术要求
2.2.1 分包工程应符合：（技术规范、标准、设计文件等）。
2.2.2 分包商应按雇主提供的施工图纸和技术说明进行施工。
2.3 分包工程的施工标准
2.3.1 分包工程的施工应遵守：（国家标准、行业标准、地方标准等）。
2.3.2 分包商应保证分包工程的质量符合施工标准和规范要求。
第三章：分包商的义务与责任
3.1 分包商的施工义务
3.1.1 分包商应按照合同约定的施工内容和施工标准，完成分包工程的施工。
3.1.2 分包商应对分包工程的施工质量和工程进度负责。
3.2 分包商的质量管理
3.2.1 分包商应建立和完善质量管理体系，确保分包工程的质量。
3.2.2 分包商应对施工过程中的质量问题及时进行整改。
3.3 分包商的安全责任
3.3.1 分包商应严格执行安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。
3.3.2 分包商应对安全事故的责任和损失承担赔偿责任。
3.4 分包商的进度管理
3.4.1 分包商应按照合同约定的工期和进度要求完成施工。
3.4.2 分包商应提前向雇主报告施工进度，如有工期延误，应采取措施予以弥补。
第四章：合同价格与支付
4.1 合同价格的确定
4.1.1 分包工程的合同价格根据（报价方式，如：单价、总价等）确定。
4.1.2 合同价格包括：（工程量清单中列明的各项费用）。
4.2 支付条款与支付方式
4.2.1 雇主应按照合同约定的支付方式和支付时间向分包商支付工程价款。
4.2.2 分包商应提供等额的增值税发票。
4.3 价格调整机制
4.3.1 合同价格调整的条件和程序按照双方约定的价格调整条款执行。
4.3.2 价格调整的计算方法：（具体说明）。
4.4 工程预付款与进度付款
4.4.1 雇主应在合同签订后（时间）内支付预付款，预付款的支付比例为（百分比）。
4.4.2 雇主根据分包商的工程进度，按照约定的进度付款比例支付进度款。
第五章：工期与进度
5.1 合同工期的约定
5.1.1 分包工程的合同工期为（具体时间）。
5.1.2 分包商应按照合同约定的工期完成施工。
5.2 关键节点与进度要求
5.2.1 分包商应按照雇主的要求，按时完成关键节点的施工。
5.2.2 分包商如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。
5.3 工期延误的处理
5.3.1 分包商如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。
5.3.2 雇主应按照合同约定的程序和时间，办理
第八章：变更与调整
8.1 合同变更的条件与程序
8.1.1 合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
8.1.2 合同变更的条件和程序按照双方约定的变更条款执行。
8.2 工程量增减的处理
8.2.1 工程量的增减应按照双方约定的价格和支付方式处理。
8.2.2 工程量的增减不改变合同总价。
8.3 变更导致的价款调整
8.3.1 变更导致的价款调整按照双方约定的价格调整条款执行。
8.3.2 变更导致的价款调整应在下一个支付周期内支付。
8.4 变更对工期的影响
8.4.1 变更对工期的影响由双方协商确定。
8.4.2 变更导致工期延误的，分包商应承担相应的违约责任。
第九章：违约责任
9.1 违约行为的界定
9.1.1 违约行为包括分包商未按合同约定履行义务和雇主未按合同约定支付价款等。
9.1.2 违约行为的具体界定按照合同约定的违约条款执行。
9.2 违约责任的处理
9.2.1 违约责任的处理应按照合同约定的违约责任条款执行。
9.2.2 违约责任的处理包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
9.3 违约导致的损失赔偿
9.3.1 违约导致的损失赔偿按照合同约定的损失赔偿条款执行。
9.3.2 损失赔偿的计算方法和金额由双方协商确定。
9.4 违约与索赔的程序
9.4.1 违约与索赔的程序应按照合同约定的索赔条款执行。
9.4.2 违约与索赔的程序包括但不限于提交索赔通知、提供证据等。
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.1.1 双方应通过友好协商解决合同争议。
10.1.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁条款
10.2.1 如双方约定仲裁，仲裁地点和仲裁机构为：（填写）。
10.2.2 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
10.3 诉讼管辖
10.3.1 双方同意由合同签订地人民法院管辖合同争议。
10.3.2 双方同意遵守诉讼管辖法院的判决。
10.4 争议解决的费用
10.4.1 争议解决费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等。
10.4.2 争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。
第十一章：解除与终止
11.1 合同解除的条件
11.1.1 合同解除的条件按照双方约定的解除条款执行。
11.1.2 合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。
11.2 合同终止的情形
11.2.1 合同终止的情形包括：（列举合同终止的情形）。
11.2.2 合同终止后，分包商应按照雇主的要求撤出施工场地。
11.3 解除与终止后的权益处理
11.3.1 合同解除或终止后，分包商应按照雇主的要求处理剩余工程。
11.3.2 合同解除或终止后，雇主应按照约定支付分包商的剩余工程价款。
11.4 解除与终止的费用结算
11.4.1 合同解除或终止后，双方应按照约定结算相关费用。
11.4.2 费用结算的具体事项由双方协商确定。
第十二章：合同的转让与分包
12.1 合同转让的条件
12.1.1 合同转让需经双方协商一致，并签订书面转让协议。
12.1.2 合同转让不得改变合同约定的权利义务。
12.2 合同转让的程序
12.2.1 合同转让的程序包括：（具体转让程序）。
12.2.2 合同转让后，新分包商应接受本合同的约束。
12.3 分包的禁止与限制
12.3.1 分包商不得将其承包的全部或部分工程转让给第三方。
12.3.2 分包商不得将其承包的全部或部分工程分包给不具有相应资质的第三方。
12.4 分包商
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1.3 甲方职责
甲方应负责对分包工程的监督、管理和支付价款。甲方有权对分包商的施工进度、质量、安全等方面进行监督和管理，以确保分包工程按照合同约定的标准顺利进行。
1.4.5 合同的生效条件
本合同自双方签字盖章之日起成立，并在甲方履行完毕合同约定的先决条件后生效。甲方应确保合同的生效条件在本合同签字盖章后（具体时间）内完成。
2.1.4 分包工程的额外要求
甲方有权根据项目需要对分包工程提出额外要求。乙方应在接到甲方通知后（时间）内积极响应，并根据甲方的要求调整施工计划和方案。
3.3.4 安全培训与教育
乙方应按照甲方的要求，对施工人员进行安全培训和教育，确保施工人员了解并遵守施工现场的安全规章制度。甲方有权对乙方施工人员的安全培训和教育情况进行监督。
4.3.2 进度付款
甲方根据乙方的工程进度，按照约定的进度付款比例支付进度款。乙方应按照甲方的要求，定期提交工程进度报告，以便甲方进行付款。
5.3.2 关键节点与进度要求
乙方应按照甲方的要求，按时完成关键节点的施工。如乙方未按时完成关键节点，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。
6.2.2 质量控制与验收
乙方应建立和完善质量管理体系，确保分包工程的质量。甲方有权对乙方的施工质量进行验收，并提出整改意见。乙方应在接到甲方整改意见后（时间）内进行整改。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.2.2 分包工程的技术要求
乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术说明进行施工。如乙方对施工图纸和技术说明有疑问，乙方有权要求甲方进行澄清和解释。
3.1.2 分包商的施工义务
乙方应按照合同约定的施工内容和施工标准，完成分包工程的施工。乙方应对分包工程的施工质量和工程进度负责。
3.2.2 分包商的质量管理
乙方应建立和完善质量管理体系，确保分包工程的质量。乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改。
3.4.2 分包商的进度管理
乙方应按照合同约定的工期和进度要求完成施工。乙方应提前向甲方报告施工进度，如有工期延误，乙方应采取措施予以弥补。
4.2.2 支付条款与支付方式
甲方应按照合同约定的支付方式和支付时间向乙方支付工程价款。乙方应提供等额的增值税发票。
5.1.2 工期与进度
乙方应按照合同约定的工期完成施工。如乙方因自身原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
6.1.2 争议解决
如双方在合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
附件三：有第三方中介时附加条款及说明
10.1.3 第三方中介的职责
第三方中介作为合同的见证人和监督者，应确保合同的履行。第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督，并提出整改意见。甲乙双方应积极配合第三方中介的工作。
10.2.4 争议解决
如双方在合同履行过程中发生争议，任何一方均可向第三方中介提交书面索赔。第三方中介应在收到索赔通知后（时间）内进行调查，并根据调查结果提出解决方案。甲乙双方应接受第三方中介的解决方案。
10.3.4 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。如双方对费用承担比例有争议，第三方中介有权进行调解。
10.4.4 第三方中介的解除与终止
合同解除或终止后，第三方中介的费用结算按照双方约定的方式进行。如双方对费用结算有争议，第三方中介有权进行调解。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 分包工程设计文件
2. 分包工程量清单
3. 投标文件
4. 澄清文件
5. 合同变更协议
6. 价格调整协议
7. 安全培训与教育材料
8. 工程进度报告
9. 质量验收报告
10. 第三方中介的调查报告
11. 违约通知
12. 索赔通知
13. 支付证明
14. 发票
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按照合同约定的施工内容和施工标准完成分包工程的施工。
2. 乙方未按照合同约定的工期和进度要求完成施工。
3. 乙方未按照合同约定的质量管理要求确保分包工程的质量。
4. 乙方未按照合同约定的安全管理要求确保施工过程中的安全生产。
5. 甲方未按照合同约定的支付方式和支付时间向乙方支付工程价款。
6. 甲方未按照合同约定的先决条件履行完毕后，导致合同未能生效。
7. 甲方未按照合同约定的额外要求对分包工程进行调整和配合。
8. 乙方未按照合同约定的质量控制与验收要求进行施工。
9. 乙方未按照合同约定的争议解决方式解决合同争议。
三、法律名词及解释：
1. 分包工程：指本合同约定的，由分包商承担施工的工程部位或工程内容。
2. 施工标准：指分包工程的施工应遵守的国家标准、行业标准、地方标准等。
3. 合同价款：指根据本合同约定，雇主向分包商支付的工程价款。
4. 工期延误：指乙方因自身原因导致分包工程未能在合同约定的工期内完成。
5. 违约责任：指违反本合同约定，应承担的赔偿损失、支付违约金等责任。
6. 质量控制与验收：指乙方应建立和完善质量管理体系，确保分包工程的质量。
7. 安全管理：指乙方应严格执行安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。
8. 争议解决：指双方因履行本合同发生争议时，应采取的解决方式，包括友好协商、仲裁或诉讼等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 问题：乙方未能按时完成关键节点的施工。
解决办法：乙方应按照合同约定的违约责任条款承担相应的违约责任。
2. 问题：甲方未按时支付进度款。
解决办法：乙方应按照合同约定的支付条款向甲方提出支付请求，必要时可通过法律途径维护自己的权益。
3. 问题：分包工程质量不符合技术要求。
解决办法：乙方应按照合同约定的质量管理要求进行整改，直至分包工程质量符合技术要求。
4. 问题：施工现场发生安全事故。
解决办法：乙方应按照合同约定的安全管理要求，及时采取措施处理安全事故，并承担相应的责任。
五、所有应用场景：
1. 建筑施工项目
2. 道路桥梁建设项目
3. 水利水电建设项目
4. 市政基础设施建设项目
5. 环保及绿化建设项目
6. 房地产建设项目
7. 工业建设项目
8. 能源建设项目
9. 交通运输建设项目
10. 航空航天建设项目