建设工程劳务大包施工合同书(2025版).docx

编号：__________

建设工程劳务大包施工合同书书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程劳务大包施工合同书书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 定义与解释
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 合同的生效与解除
第二章：工程范围与内容
2.1 工程概述
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程质量标准
2.5 工程进度要求
第三章：劳务大包范围与要求
3.1 劳务大包的范围
3.2 劳务大包的内容
3.3 劳务大包的质量要求
3.4 劳务大包的安全要求
3.5 劳务大包的环保要求
第四章：合同价格与支付
4.1 合同价格
4.2 价格调整
4.3 支付方式
4.4 支付时间
4.5 违约金
第五章：工期与进度
5.1 工期要求
5.2 进度计划
5.3 工期延误
5.4 工期提前
第六章：质量与检验
6.1 质量标准
6.2 质量控制
6.3 质量验收
6.4 质量争议的处理
第七章：安全生产与环保
7.1 安全生产要求
7.2 安全事故的处理
7.3 环保要求
7.4 环保设施
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更的条件
8.2 合同变更的程序
8.3 合同解除的条件
8.4 合同解除的程序
第九章：违约责任
9.1 承包商的违约责任
9.2 发包方的违约责任
9.3 违约赔偿
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章：合同的生效、修改与终止
11.1 合同的生效条件
11.2 合同的修改
11.3 合同的终止
第十二章：其他约定
12.1 信息保密
12.2 法律适用
12.3 合同的副本
第十三章：附件
13.1 附件清单
13.2 附件的生效条件
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的修订历史
14.3 合同的签署日期
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
甲方：_________（全称）
乙方：_________（全称）
1.2 定义与解释
本合同所述“工程”指_________（工程名称）的建设项目。
“施工期”指合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的期限。
etc.
1.3 合同文件的优先顺序
本合同的文件优先顺序如下：
1) 合同协议书
2) 合同条件
3) 投标书或报价单
4) 合同技术条款
5) 图纸
6) 其他技术资料
7) 双方协商一致的其他文件
1.4 合同的生效与解除
本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的义务完全履行完毕之日止。
etc.
第二章：工程范围与内容
2.1 工程概述
本合同涉及的工程是一项_________（工程性质）工程，位于_________（工程地点）。
2.2 工程地点
工程地点详细地址：_________。
2.3 工程规模
工程规模描述：_________。
2.4 工程质量标准
工程质量标准应符合_________（标准名称）的要求。
2.5 工程进度要求
工程计划开工日期：_________；计划竣工日期：_________。
第三章：劳务大包范围与要求
3.1 劳务大包的范围
乙方承担本合同工程所需的全部施工劳务作业，包括但不限于_________（列举劳务内容）。
3.2 劳务大包的内容
3.3 劳务大包的质量要求
乙方应保证施工劳务的质量，满足合同约定的质量标准和要求。
3.4 劳务大包的安全要求
乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全生产要求，保证施工过程中的安全。
3.5 劳务大包的环保要求
乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作。
第四章：合同价格与支付
4.1 合同价格
本合同总价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
4.2 价格调整
价格调整的条件和程序按照合同条件第_________条的规定执行。
4.3 支付方式
甲方支付乙方劳务费用的方式为_________（支付方式，如银行转账、现金等）。
4.4 支付时间
甲方应按照合同约定的支付时间节点支付劳务费用。
4.5 违约金
违约金的计算方法和支付条件按照合同条件第_________条的规定执行。
第五章：工期与进度
5.1 工期要求
乙方应按照合同约定的施工期完成工程。
5.2 进度计划
乙方应向甲方提交详细的施工进度计划，并按照计划执行。
5.3 工期延误
工期延误的计算和责任按照合同条件第_________条的规定执行。
5.4 工期提前
工期提前的奖励和责任按照合同条件第_________条的规定执行。
第六章：质量与检验
6.1 质量标准
乙方施工的劳务应符合合同约定的质量标准。
6.2 质量控制
乙方应建立质量控制系统，保证施工质量。
6.3 质量验收
工程质量验收按照合同条件第_________条的规定执行。
6.4 质量争议的处理
质量争议的处理按照合同条件第_________条的规定执行。
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更的条件
合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
8.2 合同变更的程序
合同变更协议应明确变更的内容、范围、价格和时间等。
8.3 合同解除的条件
合同解除的条件和程序按照合同条件第_________条的规定执行。
8.4 合同解除的程序
合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。
第九章：违约责任
9.1 承包商的违约责任
乙方未按合同约定完成工作或违反合同条款的，应承担相应的违约责任。
9.2 发包方的违约责任
甲方未按合同约定支付费用或提供资料的，应承担相应的违约责任。
9.3 违约赔偿
违约赔偿的金额和方式按照合同条件第_________条的规定执行。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
双方发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。
10.2 仲裁
仲裁地点为：_________，仲裁机构为：_________。
10.3 诉讼
诉讼地点为：_________，适用法律为：_________。
第十一章：合同的生效、修改与终止
11.1 合同的生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同的修改
合同的修改应经双方协商一致，并签订书面修改协议。
11.3 合同的终止
合同的终止条件和程序按照合同条件第_________条的规定执行。
第十二章：其他约定
12.1 信息保密
双方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密。
12.2 法律适用
本合同适用法律为：_________。
12.3 合同的副本
双方均保留本合同的正本和副本，副本具有同等法律效力。
第十三章：附件
13.1 附件清单
附件清单列明：_________（附件名称和数量）。
13.2 附件的生效条件
附件的生效条件按照合同条件第_________条的规定执行。
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
本合同的解释权归甲方所有。
14.2 合同的修订历史
本合同的修订历史如下：_________（修订时间和内容）。
14.3 合同的签署日期
本合同签署日期为：_________。
甲方（签字）：_________
乙方（签字）：_________
日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方向其指定的材料供应商购买施工所需的材料。乙方应在甲方指定的供应商处购买材料，并按照甲方的要求进行施工。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行调整和改进。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程实际情况变更工程内容、规模、质量标准等。乙方应接受甲方的变更要求，并按照新的要求进行施工。
1.4 甲方终止权
甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或不符合合同要求，有权终止合同的履行。终止合同后，乙方应按照甲方的要求完成剩余工作，并承担相应的违约责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方自主采购权
乙方有权自主选择材料供应商，并按照合同约定的质量标准购买施工所需的材料。甲方不得干涉乙方的材料采购行为。
2.2 乙方施工质量保障
乙方应保证施工质量，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复费用和赔偿责任。
2.3 乙方进度控制权
乙方应按照合同约定的工期要求控制施工进度，并确保工程按时完成。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2.4 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。中介应客观公正地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的费用
中介的费用由甲方和乙方共同承担，双方按照合同约定的比例支付中介费用。
3.3 第三方中介的违约责任
中介如未履行协调职责或处理争议不当，导致合同履行出现问题，中介应承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介的解除权
甲方和乙方均有权解除与中介的合同。解除合同的条件和程序按照合同条件第_________条的规定执行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸和技术规范
2. 施工方案和施工组织设计
3. 材料采购清单和规格书
4. 施工进度计划和施工日志
5. 质量检验报告和验收记录
6. 安全生产管理制度和应急预案
7. 环保措施和环保验收报告
8. 合同变更协议和解除协议
9. 仲裁协议和诉讼文件
10. 其他双方约定的附件
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付劳务费用，视为违约。
2. 甲方未提供施工所需资料或资料不完整，视为违约。
3. 甲方未按约定时间完成审批或决策，导致工程进度延误，视为违约。
4. 乙方未按约定质量标准完成工作，视为违约。
5. 乙方未按约定进度完成工作，视为违约。
6. 乙方未按约定安全标准进行施工，造成安全事故，视为违约。
7. 乙方未按约定保密信息，泄露甲方商业秘密，视为违约。
8. 其他双方约定的违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间为实现一定目的而达成的具有法律约束力的协议。
2. 劳务：指乙方为甲方提供的施工劳动力和相关服务。
3. 违约：合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。
4. 赔偿：违约方因违约行为给对方造成损失而应承担的补偿责任。
5. 仲裁：双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。
6. 诉讼：合同争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。
7. 其他法律名词及解释。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：双方协商调整施工计划，合理分配资源和人力。
2. 质量问题：停工整改，查明原因，分摊修复费用，重新验收。
3. 安全事故：立即报告，采取紧急措施，调查原因，责任方承担赔偿。
4. 资料缺失或不符合要求：及时补充完善资料，暂停施工直至资料合格。
5. 合同争议：友好协商解决，无法解决时选择仲裁或诉讼。
6. 其他问题及解决办法。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的施工劳务外包合同。
2. 适用于建筑、安装、装饰、装修等行业的施工合同。
3. 适用于工程项目中的材料采购、设备租赁、技术服务等方面的合同。
4. 适用于双方或多方之间的工程分包、联合施工等合作模式。
5. 适用于各类工程项目的工程监理、质量检测、安全监管等合同。
6. 适用于工程项目的工程保险、意外伤害保险等合同。
7. 适用于其他与建设工程相关的合同。