资源描述
编号:__________
绿化景观施工合同书2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
绿化景观施工合同书2025年通用
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 支付方式
3.4 发票开具
第四章:工程进度与交付
4.1 施工周期
4.2 工程进度计划
4.3 工程交付条件
4.4 工期延误责任
第五章:施工质量与标准
5.1 施工质量要求
5.2 质量检验标准
5.3 质量保证措施
5.4 质量争议处理
第六章:材料与设备
6.1 材料供应责任
6.2 设备供应责任
6.3 材料与设备验收
6.4 材料与设备保管
第七章:安全生产与环保
7.1 安全生产责任
7.2 安全生产措施
7.3 环保要求
7.4 安全事故处理
第八章:变更与解除合同
8.1 合同变更条件
8.2 合同变更程序
8.3 合同解除条件
8.4 合同解除程序
第九章:违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 违约赔偿金额
9.4 违约争议处理
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
10.4 争议解决时间限制
第十一章:合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更条件
11.3 合同终止条件
11.4 合同终止后的义务
第十二章:其他约定
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 不可抗力
12.4 合同的转让
第十三章:附件
13.1 工程设计文件
13.2 施工图纸
13.3 技术规范
13.4 合同价款明细表
第十四章:合同的签订、修改和解除
14.1 合同签订
14.2 合同修改
14.3 合同解除
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 甲方名称:_________
1.1 甲方地址:_________
1.2 乙方名称:_________
1.2 乙方地址:_________
1.3 合同术语定义:
1.3.1 绿化景观工程:指根据设计要求,在甲方提供的土地上进行树木、花卉、草坪等植物的种植和养护,以及景观小品、园林设施的建设等工作。
第二章:工程概况
2.1 工程名称:_________
2.2 工程地点:_________
2.3 工程规模:_________
2.4 工程内容:_________
第三章:合同价格
3.1 合同总价:_________
3.2 价格调整条件:_________
3.3 支付方式:_________
3.4 发票开具:_________
第四章:工程进度与交付
4.1 施工周期:_________
4.2 工程进度计划:_________
4.3 工程交付条件:_________
4.4 工期延误责任:_________
第五章:施工质量与标准
5.1 施工质量要求:_________
5.2 质量检验标准:_________
5.3 质量保证措施:_________
5.4 质量争议处理:_________
第六章:材料与设备
6.1 材料供应责任:_________
6.2 设备供应责任:_________
6.3 材料与设备验收:_________
6.4 材料与设备保管:_________
第七章:安全生产与环保
7.1 安全生产责任:_________
7.2 安全生产措施:_________
7.3 环保要求:_________
7.4 安全事故处理:_________
第八章:变更与解除合同
8.1 合同变更条件:_________
8.2 合同变更程序:_________
8.3 合同解除条件:_________
8.4 合同解除程序:_________
第九章:违约责任
9.1 甲方违约责任:_________
9.2 乙方违约责任:_________
9.3 违约赔偿金额:_________
9.4 违约争议处理:_________
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式:_________
10.2 仲裁机构:_________
10.3 诉讼管辖法院:_________
10.4 争议解决时间限制:_________
第十一章:合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件:_________
11.2 合同变更条件:_________
11.3 合同终止条件:_________
11.4 合同终止后的义务:_________
第十二章:其他约定
12.1 保密条款:_________
12.2 知识产权保护:_________
12.3 不可抗力:_________
12.4 合同的转让:_________
第十三章:附件
13.1 工程设计文件:_________
13.2 施工图纸:_________
13.3 技术规范:_________
13.4 合同价款明细表:_________
第十四章:合同的签订、修改和解除
14.1 合同签订:_________
14.2 合同修改:_________
14.3 合同解除:_________
【合同签字盖章部分】
甲方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________
日期:_________
乙方(盖章):_________
乙方代表(签字):_________
日期:_________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定材料供应商,乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。若乙方认为甲方指定的供应商不符合质量要求,乙方有权提出异议,并提供合适的供应商选项。甲方在考虑乙方的意见后,有权决定是否更改供应商。
1.2 甲方监督工程进度
甲方有权对工程的进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度,并按照甲方的要求进行工程进度的调整。若乙方未能按照约定的进度完成工程,甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。
1.3 甲方变更工程内容
甲方有权根据实际情况变更工程内容。若甲方提出变更工程内容的要求,乙方应根据甲方的要求进行相应的调整,并按照约定的价格进行结算。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方选择材料供应商
乙方有权选择材料供应商,并应向甲方提供材料供应商的相关信息。甲方应对乙方的选择进行审查,并在合理时间内回复是否同意。若甲方不同意乙方的选择,乙方应根据甲方的要求进行调整。
2.2 乙方保证工程质量
乙方应保证工程质量符合约定的标准。若工程质量不符合约定,乙方应承担修复、重做或赔偿的责任。甲方有权要求乙方在规定时间内进行修复或重做,并有权要求乙方支付相应的赔偿金。
2.3 乙方按时交付工程
乙方应按照约定的时间交付工程。若乙方未能按时交付工程,乙方应支付逾期交付违约金。甲方有权根据实际情况要求乙方支付额外的赔偿金。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介应负责协调甲方和乙方的关系,并协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题,并协助解决争议。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定,并应在合同中明确。甲方和乙方应按照约定的比例承担第三方中介的费用。
3.3 第三方中介的解除
若甲方和乙方共同同意解除第三方中介的职责,双方应提前书面通知第三方中介。解除第三方中介的职责后,甲方和乙方应继续履行合同的剩余部分。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 技术规范
4. 合同价款明细表
5. 材料供应商名单
6. 工程进度计划表
7. 质量检验标准手册
8. 安全生产措施方案
9. 环保要求相关文件
10. 争议解决方式说明
11. 仲裁机构证明文件
12. 诉讼管辖法院证明文件
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付价款,认定甲方违约。
2. 乙方未按约定质量完成工程,认定乙方违约。
3. 乙方未按约定时间交付工程,认定乙方违约。
4. 甲方未按约定提供施工场地,认定甲方违约。
5. 甲方未按约定支付预付款或进度款,认定甲方违约。
6. 乙方未按约定采购材料,认定乙方违约。
7. 双方未按约定履行合同义务,导致工程进度延误,认定双方违约。
三、法律名词及解释:
1. 绿化景观工程:指根据设计要求,在甲方提供的土地上进行树木、花卉、草坪等植物的种植和养护,以及景观小品、园林设施的建设等工作。
2. 合同价款明细表:详细列出合同中约定的各项价款,包括工程总价、预付款、进度款等。
3. 违约金:当一方违约时,根据合同约定向对方支付的违约赔偿金额。
4. 不可抗力:指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
5. 仲裁:合同双方约定将争议提交至仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。
6. 诉讼:合同双方约定将争议提交至法院进行审理的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:双方应加强沟通,合理调整施工计划,确保工程按时完成。
2. 材料质量不符合要求:乙方应立即更换不合格材料,并承担由此产生的费用。
3. 付款争议:双方应按照合同约定及时支付价款,如有争议可通过友好协商解决。
4. 质量争议:双方可共同委托第三方检测机构进行质量检验,根据检测结果解决争议。
5. 安全事故处理:立即启动应急预案,及时报告相关部门,并按照合同约定承担责任。
五、所有应用场景:
1. 甲方为房地产开发商,乙方为绿化景观施工企业。
2. 甲方为公共设施管理部门,乙方为绿化景观施工企业。
3. 甲方为企事业单位,乙方为绿化景观施工企业。
4. 甲方为个人业主,乙方为绿化景观施工企业。
5. 双方均为绿化景观施工企业,进行项目合作。
展开阅读全文