2025版填土施工合同书范本.docx

编号：__________

2025版填土施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版填土施工合同书范本
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同签订依据
1.3 合同文件
1.4 合同的生效、变更和解除
1.5 合同的争议解决
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程性质
2.4 施工范围
2.5 施工工期
第三章：合同双方责任
3.1 承包人的责任
3.1.1 施工准备
3.1.2 施工质量
3.1.3 施工安全
3.1.4 环境保护
3.2 发包人的责任
3.2.1 施工现场提供
3.2.2 施工条件保障
3.2.3 工程款项支付
3.2.4 施工配合
第四章：合同价格
4.1 合同价格构成
4.2 合同价格确认
4.3 价格调整
4.4 合同价格支付
第五章：工期与进度
5.1 施工进度计划
5.2 工期延误
5.3 工程提前完成
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备质量要求
第七章：施工质量与检验
7.1 施工质量标准
7.2 质量检验
7.3 质量争议的处理
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产要求
8.2 安全事故处理
8.3 环境保护要求
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更
9.2 合同解除
第十章：违约责任
10.1 承包人的违约责任
10.2 发包人的违约责任
第十一章：合同争议的解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁或诉讼
第十二章：合同的终止与解除
12.1 合同终止条件
12.2 合同解除程序
第十三章：其他约定
13.1 信息保密
13.2 法律适用
13.3 合同的转让
13.4 附件
第十四章：合同的签字盖章
14.1 合同签字
14.2 合同盖章
14.3 合同副本
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
（1）发包人：填写发包人全称
（2）承包人：填写承包人全称
1.2 合同签订依据
（1）国家相关法律、法规
（2）工程招标文件及投标文件
（3）双方协商一致的其他内容
1.3 合同文件
（1）合同协议书
（2）合同条款
（3）中标通知书
（4）图纸及相关技术资料
（5）其他补充协议
1.4 合同的生效、变更和解除
（1）合同自双方签字盖章之日起生效
（2）合同的变更需双方协商一致，并书面确认
（3）合同的解除需按照合同约定程序进行
1.5 合同的争议解决
（1）双方应通过友好协商解决争议
（2）如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁
第二章：工程概况
2.1 工程地点
（1）填写工程具体地点
2.2 工程规模
（1）工程占地面积
（2）工程总建筑面积
2.3 工程性质
（1）填写工程性质，如住宅、商业、公共设施等
2.4 施工范围
（1）填写施工范围，包括土方开挖、回填、排水等
2.5 施工工期
（1）合同约定的工期起始日期
（2）合同约定的工期结束日期
第三章：合同双方责任
3.1 承包人的责任
3.1.1 施工准备
（1）根据工程要求，编制施工组织设计
（2）提供施工人员、设备及材料
3.1.2 施工质量
（1）按照设计和规范要求施工
（2）确保施工过程中的安全、环保和质量
3.1.3 施工安全
（1）制定施工安全措施
（2）对施工现场进行安全管理
3.1.4 环境保护
（1）遵守国家环保法规，做好施工现场环保工作
（2）对施工过程中的废弃物进行妥善处理
3.2 发包人的责任
3.2.1 施工现场提供
（1）提供施工所需的场地、道路、水电等基础设施
3.2.2 施工条件保障
（1）保障施工现场的通行、运输等条件
3.2.3 工程款项支付
（1）按照合同约定支付工程进度款
（2）支付合同约定的其他款项
3.2.4 施工配合
（1）提供施工所需的设计资料、技术要求等
（2）协助承包人处理施工现场的突发事件
第四章：合同价格
4.1 合同价格构成
（1）工程量清单价
（2）措施项目费
（3）其他合同约定的费用
4.2 合同价格确认
（1）双方根据工程量清单和措施项目费进行价格确认
4.3 价格调整
（1）合同约定的价格调整条件及方法
4.4 合同价格支付
（1）工程进度款的支付
（2）最终结算款的支付
第五章：工期与进度
5.1 施工进度计划
（1）承包人提交施工进度计划
（2）发包人审核并回复
5.2 工期延误
（1）工期延误的原因及处理办法
5.3 工程提前完成
（1）工程提前完成的奖励或补偿办法
第六章：材料与设备
6.1 材料供应
（1）承包人负责材料采购及供应
6.2 设备供应
（1）承包人负责设备采购及供应
6.3 材料和设备质量要求
（1）材料和设备应符合国家质量标准及设计要求
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产要求
（1）承包人应制定并执行施工现场安全生产管理制度
（2）定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改
8.2 安全事故处理
（1）发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门
（2）按照相关法律法规和合同约定处理安全事故
8.3 环境保护要求
（1）承包人应遵守国家环保法规，做好施工现场环保工作
（2）对施工过程中的废弃物进行妥善处理
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更
（1）合同变更的条件及程序
（2）变更导致的费用及时间调整
9.2 合同解除
（1）合同解除的条件及程序
（2）解除导致的费用及责任处理
第十章：违约责任
10.1 承包人的违约责任
（1）未能按照合同约定完成工程的违约处理
（2）未能按照合同约定质量标准的违约处理
（3）其他合同约定的违约责任
10.2 发包人的违约责任
（1）未能按照合同约定支付款项的违约处理
（2）未能按照合同约定提供施工条件的违约处理
（3）其他合同约定的违约责任
第十一章：合同争议的解决
11.1 争议解决方式
（1）双方应通过友好协商解决争议
（2）如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁机构申请仲裁
11.2 仲裁或诉讼
（1）仲裁地点及机构
（2）诉讼管辖法院
第十二章：合同的终止与解除
12.1 合同终止条件
（1）工程全部完成并验收合格
（2）合同约定的其他终止条件
12.2 合同解除程序
（1）双方协商一致解除合同
（2）按照合同约定办理解除手续
第十三章：其他约定
13.1 信息保密
（1）双方应对合同内容及谈判过程中的信息保密
（2）违反保密义务的责任处理
13.2 法律适用
（1）本合同适用中华人民共和国法律
（2）法律变更对合同的影响
13.3 合同的转让
（1）合同不得转让给第三方
（2）违反转让规定的责任处理
13.4 附件
（1）附件清单及说明
第十四章：合同的签字盖章
14.1 合同签字
（1）双方代表签字
（2）签字日期
14.2 合同盖章
（1）双方盖章
（2）盖章日期
14.3 合同副本
（1）双方各执一份合同副本
发包人（盖章）：
承包人（盖章）：
代表签字：
代表签字：
日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定材料供应商，乙方应接受并按照甲方指定的供应商进行材料采购。如乙方认为甲方指定的供应商不符合质量要求，乙方有权提出异议，并提交合适的供应商供甲方选择。
1.2 甲方监督权
甲方有权对施工现场进行监督，确保乙方的施工质量、安全和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。
1.3 甲方变更权
甲方有权根据工程需要，对工程设计、施工范围和施工进度进行变更。乙方应根据甲方的变更通知，及时调整施工计划，并通知甲方。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方提前完成奖励
如乙方提前完成工程，甲方应根据合同约定给予乙方提前完成奖励。奖励金额和计算方式由双方另行商定。
2.2 乙方质量保证
乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量出现问题时，乙方应承担修复费用，并承担因质量问题导致的相关损失。
2.3 乙方保密义务
乙方应对甲方的商业秘密和知识产权进行保密，不得泄露给第三方。乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由双方协商确定，并按照合同约定进行支付。第三方中介的费用包括中介服务费、差旅费等。
3.3 第三方中介的解除
如双方协商一致，可以解除第三方中介的合同。解除第三方中介合同的，应按照合同约定办理解除手续，并支付相应的违约金。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 设计图纸及相关技术资料
3. 施工组织设计
4. 安全施工措施方案
5. 环境保护措施方案
6. 材料和设备供应清单
7. 工程进度计划
8. 合同变更协议
9. 合同解除协议
10. 安全事故报告及处理记录
11. 质量检验报告
12. 付款凭证及进度款支付记录
13. 合同履行过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 承包人未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定标准的，视为违约。
2. 发包人未能按照合同约定支付款项，或提供施工条件的，视为违约。
3. 双方未能按照合同约定履行义务的，视为违约。
4. 违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规进行。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方约定形成的具有法律约束力的文件。
3. 发包人：委托他人完成工程建设的一方。
4. 承包人：接受委托完成工程建设的一方。
5. 第三方中介：协助双方履行合同的中立机构。
6. 工期延误：工程进度超过合同约定的时间。
7. 工程质量：工程满足设计文件、规范和合同约定的各项技术要求。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 遇到施工进度延误的问题，应及时与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取相应的措施加快施工进度。
2. 如发现工程质量问题，应立即停止施工，通知甲方，并按照甲方的要求进行修复或更换。
3. 如甲方未能按照约定支付款项，乙方应与甲方沟通，催促支付，并在必要时依法采取措施。
4. 如乙方未能按照约定完成工程，甲方有权要求乙方在规定时间内完成工程，或依法采取其他措施。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类填土施工工程，包括住宅、商业、公共设施等。
2. 适用于需要甲方指定材料供应商和监督施工过程的情况。
3. 适用于乙方提前完成工程并获得奖励的激励机制。
4. 适用于第三方中介协助双方履行合同，协调解决合同履行过程中的争议和问题。
5. 适用于合同履行过程中的各种问题，如工期延误、工程质量问题等，需要依据合同约定和相关法律法规进行解决。