资源描述
编号:__________
2025建设工程工期延期补充协议书
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025建设工程工期延期补充协议书
合同目录
第一章:总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同适用范围
1.3 合同主体认定
1.4 合同解释权归属
第二章:工期延期概述
2.1 延期工程范围
2.2 延期原因
2.3 延期时间
2.4 延期对合同价格的影响
第三章:工期延期责任划分
3.1 延期责任的认定
3.2 甲方责任导致的延期
3.3 乙方责任导致的延期
3.4 不可抗力因素导致的延期
第四章:工期延期后的合同履行
4.1 延期后的合同变更
4.2 延期后的合同价格调整
4.3 延期后的工程质量保障
4.4 延期后的工程安全责任
第五章:工期延期对合同价款的影响
5.1 延期导致的费用增加
5.2 延期导致的损失赔偿
5.3 延期对工程进度款的影响
5.4 延期对竣工结算的影响
第六章:工期延期后的项目管理
6.1 项目管理组织调整
6.2 工程进度计划调整
6.3 人力资源调整
6.4 材料供应调整
第七章:沟通协调与信息披露
7.1 延期事项的沟通协调
7.2 延期相关信息的披露
7.3 沟通协调机制的建立
7.4 争议解决方式
第八章:合同的解除与终止
8.1 工期延期解除合同的条件
8.2 工期延期终止合同的条件
8.3 合同解除或终止后的善后处理
8.4 合同解除或终止的法律责任
第九章:违约责任与赔偿
9.1 工期延期违约责任
9.2 违约赔偿的计算方式
9.3 违约赔偿的限制
9.4 违约责任的免除
第十章:合同的变更与解除
10.1 合同变更的条件
10.2 合同解除的条件
10.3 变更与解除的程序
10.4 变更与解除的法律后果
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁机构的选择
11.3 仲裁程序
11.4 仲裁结果的执行
第十二章:合同的生效、变更与终止
12.1 合同生效的条件
12.2 合同变更的条件
12.3 合同终止的条件
12.4 合同失效后的处理
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 合同的保管与复制
第十四章:附件
14.1 附件清单
14.2 附件内容
14.3 附件的补充说明
14.4 附件的修订历史
合同编号2025建设工程工期延期补充协议书
第一章:总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同适用范围
本补充协议书仅适用于原2025建设工程合同中约定的工程工期延期相关事宜。
1.3 合同主体认定
本补充协议书的甲方为(甲方名称),乙方为(乙方名称)。
1.4 合同解释权归属
本补充协议书的解释权归甲方和乙方共同所有。
第二章:工期延期概述
2.1 延期工程范围
根据原2025建设工程合同,延期工程范围包括但不限于(列举延期工程的具体项目)。
2.2 延期原因
工期延期原因为(简要描述延期原因,如设计变更、不可抗力等)。
2.3 延期时间
根据实际情况,工程延期时间为(具体延期天数或日期)。
2.4 延期对合同价格的影响
工期延期将导致合同价格的调整,具体调整方式见本补充协议书中有关条款。
第三章:工期延期责任划分
3.1 延期责任的认定
工期延期责任的认定按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
3.2 甲方责任导致的延期
因甲方原因导致的工期延期,甲方应承担相应的责任,包括但不限于支付乙方因延期产生的额外费用。
3.3 乙方责任导致的延期
因乙方原因导致的工期延期,乙方应承担相应的责任,包括但不限于支付甲方因延期产生的额外费用。
3.4 不可抗力因素导致的延期
不可抗力因素导致的工期延期,按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
第四章:工期延期后的合同履行
4.1 延期后的合同变更
工期延期后,原2025建设工程合同中的工程进度、工程量等条款根据实际情况进行相应调整。
4.2 延期后的合同价格调整
工期延期后,合同价格根据实际情况进行调整,具体调整方式见本补充协议书中有关条款。
4.3 延期后的工程质量保障
乙方应继续按照原2025建设工程合同的约定,保证工程质量,确保工程延期后的工程质量符合相关标准和要求。
4.4 延期后的工程安全责任
乙方应继续按照原2025建设工程合同的约定,承担工程安全责任,确保工程延期期间的安全措施得到有效执行。
第五章:工期延期对合同价款的影响
5.1 延期导致的费用增加
工期延期导致的费用增加,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等,按照实际情况进行计算,并在合同价格调整中予以考虑。
5.2 延期导致的损失赔偿
因工期延期导致的损失赔偿,按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
5.3 延期对工程进度款的影响
工期延期对工程进度款的影响,按照实际情况进行调整,具体调整方式见本补充协议书中有关条款。
5.4 延期对竣工结算的影响
工期延期对竣工结算的影响,按照实际情况进行调整,具体调整方式见本补充协议书中有关条款。
第六章:工期延期后的项目管理
6.1 项目管理组织调整
根据工期延期的实际情况,项目 management organization进行相应调整,确保项目顺利进行。
6.2 工程进度计划调整
根据工期延期时间,重新制定工程进度计划,并报甲方批准。
6.3 人力资源调整
根据工程延期时间和工作量,对项目团队的人力资源进行相应调整,确保项目顺利进行。
6.4 材料供应调整
根据工程延期时间和工作量,对材料供应计划进行相应调整,确保材料及时供应。
第七章:沟通协调与信息披露
7.1 延期事项的沟通协调
甲方和乙方应保持密切沟通,及时解决工期延期相关事项。
7.2 延期相关信息的披露
甲方和乙方应按照原2025建设工程合同的约定,及时披露与工期延期相关的信息。
7.3 沟通协调机制的建立
甲方和乙方应共同建立延期事项的沟通协调机制,包括但不限于定期会议、书面报告等方式。
7.4 争议解决方式
如在工期延期事项中产生争议,甲方和乙方应按照原2025建设工程合同的约定解决争议。
第八章:合同的解除与终止
8.1 工期延期解除合同的条件
甲乙双方同意,在工期延期期间,如出现合同解除的情况,应按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
8.2 工期延期终止合同的条件
甲乙双方同意,在工期延期期间,如出现合同终止的情况,应按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
8.3 合同解除或终止后的善后处理
合同解除或终止后,甲乙双方应按照原2025建设工程合同的相关条款进行善后处理,包括但不限于工程结算、支付尾款等。
8.4 合同解除或终止的法律责任
合同解除或终止的法律责任应按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
第九章:违约责任与赔偿
9.1 工期延期违约责任
甲乙双方同意,如因一方原因导致工期延期,应承担相应的违约责任,具体按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
9.2 违约赔偿的计算方式
违约赔偿的计算方式按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
9.3 违约赔偿的限制
违约赔偿的最高限额应按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
9.4 违约责任的免除
甲乙双方同意,在不可抗力情况下导致的工期延期,免除违约责任。
第十章:合同的变更与解除
10.1 合同变更的条件
合同变更的条件按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
10.2 合同解除的条件
合同解除的条件按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
10.3 变更与解除的程序
变更与解除的程序按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
10.4 变更与解除的法律后果
变更与解除的法律后果按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
甲乙双方同意,如在合同执行过程中发生争议,应通过友好协商解决;如协商不成,可提交甲方所在地有管辖权的法院进行诉讼。
11.2 仲裁机构的选择
如甲乙双方同意仲裁解决争议,应选择(填写仲裁机构名称)。
11.3 仲裁程序
仲裁程序按照双方选定的仲裁机构的相关规定执行。
11.4 仲裁结果的执行
仲裁结果一经作出即具有法律约束力,甲乙双方应按照仲裁裁决执行。
第十二章:合同的生效、变更与终止
12.1 合同生效的条件
本补充协议书自甲乙双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同变更的条件
合同变更的条件按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
12.3 合同终止的条件
合同终止的条件按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
12.4 合同失效后的处理
合同失效后的处理按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
甲乙双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。
13.2 知识产权保护
甲乙双方同意,如在合同执行过程中产生知识产权,应按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
13.3 不可抗力
不可抗力的定义和处理方式按照原2025建设工程合同的相关条款执行。
13.4 合同的保管与复制
甲乙双方应妥善保管本补充协议书及其相关文件,并经对方同意不得复制。
第十四章:附件
14.1 附件清单
附件清单包括但不限于(列举附件名称)。
14.2 附件内容
附件内容应详细描述附件的具体信息。
14.3 附件的补充说明
附件的补充说明应包括附件的修订历史、附件的生效条件等。
14.4 附件的修订历史
附件的修订历史应详细记录附件的修订日期、修订内容等。
甲方(签字):______________ 日期:____年__月__日
乙方(签字):______________ 日期:____年__月__日
多方为主导时的,附件条款及说明
附件一:甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方延期决定权
甲方有权根据项目实际情况决定工程延期,但应提前通知乙方,并尽可能提供延期后的工程进度计划。
1.2 甲方延期责任限定
如因甲方原因导致工期延期,甲方应承担相应的责任,包括但不限于额外费用支付、损失赔偿等。
1.3 甲方延期费用支付
甲方应在延期工程完成后,按照乙方实际发生的额外费用进行支付,具体费用根据实际情况确定。
1.4 甲方延期后的项目协调
甲方应负责在工期延期后的项目协调工作,确保工程顺利进行。
附件二:乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方延期申请程序
乙方应在拟定延期工程时,向甲方提交延期申请,并提供详细的延期原因及时间预计。
2.2 乙方延期责任限定
如因乙方原因导致工期延期,乙方应承担相应的责任,包括但不限于额外费用支付、损失赔偿等。
2.3 乙方延期费用计算方式
乙方应按照实际发生的额外费用计算延期费用,包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2.4 乙方延期后的项目执行
乙方应负责在工期延期后的项目执行工作,确保工程顺利进行。
附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的角色和职责
第三方中介在工期延期事项中负责协调甲乙双方,协助解决争议,并提供相关咨询服务。
3.2 第三方中介的费用支付
甲方和乙方应按照协商确定的费用支付给第三方中介,包括但不限于协调费用、咨询费用等。
3.3 第三方中介的决策权
第三方中介在协调过程中有权提出合理化建议,但最终决策权由甲乙双方共同拥有。
3.4 第三方中介的保密义务
第三方中介应对在协调过程中获取的甲乙双方商业秘密予以保密,未经甲乙双方同意不得向第三方披露。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 附件一:甲方为主导时的附加条款及说明
2. 附件二:乙方为主导时的附加条款及说明
3. 附件三:第三方中介为主导时的附加条款及说明
二、违约行为及认定:
1. 甲方延期决定权滥用:如甲方无合理依据单方面决定工期延期,导致乙方权益受损。
2. 乙方延期申请不合理:如乙方未提供充分合理的延期原因或未按程序申请延期。
3. 第三方中介失职:如第三方中介未能妥善协调甲乙双方,导致工期延期或争议升级。
4. 保密义务违反:如甲乙双方或第三方中介泄露对方商业秘密。
5. 额外费用不合理计算:如乙方计算的额外费用不符合实际发生情况。
三、法律名词及解释:
1. 不可抗力:指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
2. 工期延期:指原定工程完成时间延长。
3. 违约责任:指一方未履行合同约定的义务所应承担的法律责任。
4. 损失赔偿:指因违约行为导致的直接经济损失的补偿。
5. 第三方中介:指在甲乙双方之间提供协调、咨询服务的中立第三方。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工期延期导致工程款项支付纠纷:
解决方案:参照合同约定的延期后的工程进度款支付条款进行支付。
2. 乙方延期导致工程进度延误:
解决方案:乙方应提供详细的延期计划,并与甲方沟通协商,确保工程按时完成。
3. 第三方中介未能解决争议:
解决方案:甲乙双方可重新选择合适的第三方中介,或通过法律途径解决争议。
4. 保密义务违反导致经济损失:
解决方案:违约方应承担相应的赔偿责任,包括但不限于经济损失赔偿。
5. 工期延期导致合同价款调整:
解决方案:参照合同约定的延期对合同价款的影响条款进行价款调整。
五、所有应用场景:
1. 甲方原因导致的工期延期:如设计变更、甲方指令等。
2. 乙方原因导致的工期延期:如施工延误、质量问题等。
3. 不可抗力因素导致的工期延期:如自然灾害、社会动荡等。
4. 第三方中介协调下的工期延期:如中介服务合同中约定的协调事项。
5. 合同履行过程中的违约行为:如不履行合同义务、违反合同约定等。
展开阅读全文