2025石材干挂施工合同书.docx

编号：__________

2025石材干挂施工合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025石材干挂施工合同书
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同签订日期
第二章：工程概述
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程预算
第三章：石材干挂施工内容
3.1 施工范围
3.2 施工工艺
3.3 施工材料
3.4 施工质量标准
第四章：合同价格
4.1 合同总价
4.2 支付方式
4.3 支付进度
4.4 价格调整机制
第五章：工期与进度
5.1 合同工期
5.2 施工进度计划
5.3 工期延误及违约责任
第六章：质量与验收
6.1 施工质量保证
6.2 验收标准
6.3 验收程序
6.4 质量争议的处理
第七章：安全生产与环保
7.1 安全生产要求
7.2 环保要求
7.3 安全事故处理
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同解除条件
8.3 变更与解除的程序
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 不可抗力
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 诉讼管辖法院
10.3 仲裁委员会
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
第十二章：其他约定
12.1 保密条款
12.2 广告宣传
12.3 信息反馈
第十三章：附件
13.1 工程设计图纸
13.2 施工方案
13.3 材料合格证
13.4 其他重要文件
第十四章：合同的签订与备案
14.1 合同签订日期
14.2 合同备案程序
14.3 合同副本数量及分发
合同编号_______
第一章：合同主体
1.1 甲方名称：__________
1.1 甲方地址：__________
1.2 乙方名称：__________
1.2 乙方地址：__________
1.3 合同签订日期：____年__月__日
第二章：工程概述
2.1 工程名称：__________
2.2 工程地点：__________
2.3 工程规模：__________
2.4 工程预算：__________
第三章：石材干挂施工内容
3.1 施工范围：__________
3.2 施工工艺：__________
3.3 施工材料：__________
3.4 施工质量标准：__________
第四章：合同价格
4.1 合同总价：__________
4.2 支付方式：__________
4.3 支付进度：__________
4.4 价格调整机制：__________
第五章：工期与进度
5.1 合同工期：____年__月__日至____年__月__日
5.2 施工进度计划：__________
5.3 工期延误及违约责任：__________
第六章：质量与验收
6.1 施工质量保证：__________
6.2 验收标准：__________
6.3 验收程序：__________
6.4 质量争议的处理：__________
第七章：安全生产与环保
7.1 安全生产要求：__________
7.2 环保要求：__________
7.3 安全事故处理：__________
第八章：合同的变更与解除
8.1 合同变更条件：__________
8.2 合同解除条件：__________
8.3 变更与解除的程序：__________
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任：__________
9.2 乙方违约责任：__________
9.3 不可抗力：__________
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：__________
10.2 诉讼管辖法院：__________
10.3 仲裁委员会：__________
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件：__________
11.2 合同变更程序：__________
11.3 合同终止条件：__________
第十二章：其他约定
12.1 保密条款：__________
12.2 广告宣传：__________
12.3 信息反馈：__________
第十三章：附件
13.1 工程设计图纸：__________
13.2 施工方案：__________
13.3 材料合格证：__________
13.4 其他重要文件：__________
第十四章：合同的签订与备案
14.1 合同签订日期：____年__月__日
14.2 合同备案程序：__________
14.3 合同副本数量及分发：__________
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
合同签署日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定石材供应商，乙方必须按照甲方的要求采购石材。若乙方认为甲方指定的供应商不符合质量要求，乙方有权提出异议，并提供合适的供应商选项。经甲方同意后，乙方方可采购。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合甲方的要求。甲方有权指派代表对施工现场进行定期检查，并要求乙方提供施工进度报告。
1.3 甲方变更权
甲方在不影响工程总工期的前提下，有权对工程设计进行变更。甲方应提前通知乙方，并提供变更图纸及施工方案。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更产生的额外费用。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证
乙方应对施工过程中的质量问题负责。若甲方或甲方指定的代表对乙方施工质量提出异议，乙方应在接到通知后7个工作日内进行整改，并承担因此产生的费用。
2.2 乙方进度保障
乙方应确保工程按约定的工期完成。若乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。
2.3 乙方安全责任
乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场的安全。若发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并承担相应责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同的履行。中介应及时处理双方的异议和需求，并协助解决合同履行过程中的问题。
3.2 第三方中介费用
中介费用由甲方承担。甲方应在合同签订后一次性支付中介费用。乙方不得向甲方收取任何中介费用。
3.3 第三方中介违约责任
若中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，中介应承担相应的违约责任。甲方、乙方有权要求中介赔偿因违约产生的损失。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 施工方案
3. 材料合格证
4. 供应商资质证明
5. 施工进度报告
6. 变更图纸及施工方案
7. 安全生产规定
8. 安全事故报告
9. 违约金计算公式
10. 合同履行证明文件
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。
2. 乙方未按约定工期完成工程，视为违约。
3. 乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。
4. 甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方施工，视为违约。
5. 第三方中介未履行协调职责，导致合同履行出现问题，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。
3. 工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。
4. 质量争议：指双方对工程质量是否符合约定标准产生的争议。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 遇到甲方付款延误，乙方应及时与甲方沟通，提供相关证据，要求甲方按约定支付价款。
2. 遇到乙方施工进度滞后，甲方有权要求乙方加快施工速度，并承担因此产生的额外费用。
3. 遇到施工质量问题，甲方有权要求乙方整改，并要求提供整改方案及时间表。
4. 遇到第三方中介不履行职责，甲方、乙方有权要求中介履行协调职责，或寻求法律途径解决。
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为石材干挂施工单位。
2. 甲方为公共设施建设单位，乙方为石材干挂施工单位。
3. 甲方为个人业主，乙方为石材干挂施工单位。
4. 存在第三方中介参与协调甲方与乙方的合同履行。