建设工程三方协议书范本(2025版).docx

编号：__________

建设工程三方协议书范本最新(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程三方协议书范本最新(2025版)
合同目录
第一章：前言
1.1 签订依据
1.2 合同主体
1.3 定义与解释
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同主体
3.1 甲方（发包方）
3.2 乙方（承包方）
3.3 丙方（监理方）
第四章：工程价款
4.1 工程总价
4.2 付款方式
4.3 工程款支付进度
4.4 价款调整
第五章：工程质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
第六章：工程进度
6.1 施工工期
6.2 进度计划
6.3 工期延误
第七章：材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料与设备验收
第八章：施工安全
8.1 安全措施
8.2 安全事故处理
8.3 安全生产责任
第九章：环境保护
9.1 环保要求
9.2 环保措施
9.3 环保责任
第十章：违约责任
10.1 甲方违约
10.2 乙方违约
10.3 丙方违约
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁
11.3 诉讼
第十二章：合同的变更、解除与终止
12.1 合同变更
12.2 合同解除
12.3 合同终止
第十三章：附则
13.1 合同生效条件
13.2 合同有效期
13.3 合同副本
第十四章：其他约定
14.1 技术支持
14.2 培训与技术交流
14.3 合作开发
合同编号_________
第一章：前言
1.1 签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，共同签订的建设工程三方协议。
1.2 合同主体
甲方（发包方）：_________
乙方（承包方）：_________
丙方（监理方）：_________
1.3 定义与解释
本合同所用词语的含义如下：
（1）甲方：指合同第一页所列明的甲方单位。
（2）乙方：指合同第一页所列明的乙方单位。
（3）丙方：指合同第一页所列明的丙方单位。
（4）工程：指本合同附件中所述的工程名称、工程地点、工程规模和工程内容。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：_________
第三章：合同主体
3.1 甲方（发包方）
甲方应按照合同约定，向乙方支付工程价款，并负责办理工程所需的各种手续和准备工作。
3.2 乙方（承包方）
乙方应按照合同约定，完成工程的施工，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。
3.3 丙方（监理方）
丙方应按照合同约定，对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
第四章：工程价款
4.1 工程总价：本工程的总价为人民币____元（大写：_______________________元整）。
4.2 付款方式：甲方按照工程进度，分阶段向乙方支付工程款。
4.3 工程款支付进度：具体支付进度按照附件中所列明的工程进度计划执行。
4.4 价款调整：工程总价如需调整，应由甲乙双方协商确定，并签订补充协议。
第五章：工程质量
5.1 质量标准：本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。
5.2 质量控制：乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制。
5.3 质量验收：工程完成后，乙方应按照合同约定和国家标准进行自检，并向甲方和丙方提交验收申请。甲方和丙方应在验收合格后办理工程移交手续。
第六章：工程进度
6.1 施工工期：本工程的施工工期为____个月，自合同签订之日起计算。
6.2 进度计划：乙方向甲方和丙方提交工程进度计划，并按照计划进行施工。
6.3 工期延误：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第七章：材料与设备
7.1 材料供应：乙方负责采购本工程所需的材料，并保证材料质量符合合同约定。
7.2 设备供应：乙方负责采购本工程所需的设备，并保证设备质量符合合同约定。
7.3 材料与设备验收：甲方和丙方应对乙方供应的材料和设备进行验收，不合格的不得使用。
第八章：施工安全
8.1 安全措施：乙方应制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和工程安全。
8.2 安全事故处理：发生安全事故时，乙方应立即报告甲方和丙方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。
8.3 安全生产责任：乙方应对施工现场的安全生产负总责，甲方和丙方应协助乙方做好安全生产工作。
第九章：环境保护
9.1 环保要求：乙方应按照国家和地方环保法规的要求，做好施工现场的环境保护工作。
9.2 环保措施：乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
9.3 环保责任：乙方应对因施工导致的环保问题承担责任，甲方和丙方有权要求乙方及时整改。
第十章：违约责任
10.1 甲方违约：甲方未按合同约定支付工程价款或其他义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。
10.2 乙方违约：乙方未按合同约定完成工程或其他义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
10.3 丙方违约：丙方未按合同约定履行监理职责或其他义务的，应承担违约责任，向甲方或乙方支付违约金。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。
11.2 仲裁：双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁。
11.3 诉讼：如选择诉讼解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二章：合同的变更、解除与终止
12.1 合同变更：合同变更应经甲乙双方协商一致，并签订补充协议。
12.2 合同解除：合同解除应经甲乙双方协商一致，并签订解除协议。
12.3 合同终止：合同终止后，乙方应按照甲方要求做好工程移交和善后工作。
第十三章：附则
13.1 合同生效条件：本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
13.2 合同有效期：本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。
13.3 合同副本：本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。
第十四章：其他约定
14.1 技术支持：甲方应提供技术支持，协助乙方解决施工过程中的技术问题。
14.2 培训与技术交流：甲方和乙方应定期进行培训和技术交流，提高施工技术水平。
14.3 合作开发：甲乙双方可以就本工程相关的技术和市场进行合作开发，共享收益。
甲方（发包方）：________________
乙方（承包方）：________________
丙方（监理方）：________________
签订日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方额外要求：甲方根据项目需要，可以要求乙方增加额外的工程内容或服务，包括但不限于施工图纸修改、工程量增减等。乙方应按照甲方的要求，及时调整施工计划和报价。
1.2 甲方变更权：甲方有权根据项目需求变化，对工程内容、工程进度、工程质量等进行变更。乙方应按照甲方的变更通知，及时调整施工计划和报价。
1.3 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。
1.4 甲方终止权：甲方有权在合同履行过程中，解除或终止合同。如甲方终止合同，乙方应按照甲方要求，做好工程移交和善后工作。
1.5 甲方索赔权：如乙方未按合同约定完成工程或违反合同条款，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担违约责任，并支付相应的违约金。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方额外承诺：乙方根据项目需要，可以承诺向甲方提供额外的服务或优惠，包括但不限于工程保修、质保期延长等。甲方应充分了解并确认乙方的额外承诺。
2.2 乙方提前完成奖励：如乙方提前完成工程，甲方应根据合同约定给予乙方提前完成奖励。乙方应按照甲方要求，提供相关证明材料。
2.3 乙方质量保障：乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。甲方有权要求乙方支付质量保障押金。
2.4 乙方安全责任：乙方应承担施工现场的安全责任，确保施工过程中的安全措施得到落实。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并支付赔偿金。
2.5 乙方违约金：如乙方未按合同约定完成工程或违反合同条款，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的计算方式和金额应根据合同约定或双方协商确定。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责：第三方中介作为合同的协调和管理机构，应负责协调甲乙双方的关系，处理合同履行过程中的问题，并确保合同的顺利实施。
3.2 第三方中介费用：第三方中介的收费标准应事先明确，并在合同中列明。甲方、乙方和丙方应按照约定支付第三方中介的费用。
3.3 第三方中介监督权：第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合第三方中介的监督工作，提供必要的信息和资料。
3.4 第三方中介调解权：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解。调解不成的，双方可依法选择仲裁或诉讼解决。
3.5 第三方中介保密义务：第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息保密，未经甲方和乙方同意，不得向第三方泄露。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程设计图纸
2. 工程量清单
3. 施工方案和施工进度计划
4. 材料和设备供应合同
5. 安全防护措施方案
6. 环境保护措施方案
7. 工程质量验收标准
8. 乙方资质证明文件
9. 丙方监理合同
10. 第三方中介服务合同
11. 工程保修条款
12. 工程变更协议
13. 工程提前完成奖励协议
14. 质量保障押金协议
15. 安全事故赔偿协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约：
未按约定时间支付工程价款
未提供施工所需的相关手续和准备工作
未履行合同约定的其他义务
2. 乙方违约：
未按约定时间完成工程
工程质量不符合合同约定
未按约定提供材料和设备
未履行合同约定的其他义务
3. 丙方违约：
未按约定履行监理职责
未及时发现和处理施工中的问题
未履行合同约定的其他义务
三、法律名词及解释：
1. 违约金：一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应支付给对方一定数额的货币作为违约赔偿。
2. 工期延误：因乙方原因导致工程进度超过合同约定的完成时间。
3. 工程质量：工程完成后的性能、功能、安全、美观等方面的符合程度。
4. 监理：对施工过程进行监督检查，确保工程质量和进度符合合同约定。
5. 环境保护：在施工过程中采取措施，防止对环境造成污染和破坏。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程变更：
遇到情况：设计变更、工程量增减等
解决办法：签订补充协议，调整工程价款和工期。
2. 工期延误：
遇到情况：不可抗力、乙方原因等
解决办法：根据合同约定，协商顺延工期，并支付违约金。
3. 工程质量问题：
遇到情况：施工不符合规范、验收不合格等
解决办法：乙方及时整改，重新验收，必要时支付违约金。
4. 争议解决：
遇到情况：合同履行过程中发生争议
解决办法：友好协商解决，协商不成时选择仲裁或诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、基础设施建设等。
2. 适用于乙方具备相应资质和能力的施工合同。
3. 适用于丙方具备相应资质和能力的监理合同。
4. 适用于有第三方中介参与协调和管理的建设工程合同。
5. 适用于需要提前完成奖励、质量保障押金等特殊要求的工程合同。