2025版新劳务分包合同书.docx

编号：__________

2025版新劳务分包合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版新劳务分包合同书
合同目录
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同双方
1.3 合同目的
1.4 合同效力
1.5 合同解释
第二章：劳务分包范围
2.1 分包项目
2.2 分包内容
2.3 分包方式
2.4 分包工程量
第三章：劳务分包价格
3.1 价格条款
3.2 价格调整
3.3 价格支付
3.4 价格争议解决
第四章：劳务分包工期
4.1 工期要求
4.2 工期延误
4.3 工期提前
4.4 工期违约责任
第五章：劳务分包质量
5.1 质量标准
5.2 质量控制
5.3 质量验收
5.4 质量争议解决
第六章：劳务分包方的义务
6.1 分包方责任
6.2 分包方权利
6.3 分包方管理
6.4 分包方安全防护
第七章：发包方的义务
7.1 发包方责任
7.2 发包方权利
7.3 发包方管理
7.4 发包方安全防护
第八章：合同的变更和解除
8.1 变更条件
8.2 解除条件
8.3 变更和解除的程序
8.4 变更和解除的法律后果
第九章：违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 违约赔偿
9.4 违约争议解决
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁程序
10.3 诉讼管辖
10.4 争议解决费用
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
11.4 合同终止后的义务
第十二章：合同的附件
12.1 附件列表
12.2 附件内容
12.3 附件的有效性
12.4 附件的修订
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 法律法规遵守
13.4 其他特殊约定
第十四章：附则
14.1 合同的修订
14.2 合同的签署
14.3 合同的副本
14.4 合同的生效日期
合同编号：2025001
第一章：总则
1.2 合同双方：甲方为合同一方，具体名称为中华人民共和国___________省/市/自治区___________县/市/区的___________公司，地址为________________，法定代表人为________________；乙方为合同另一方，具体名称为________________，地址为________________，法定代表人为________________。
1.3 合同目的：甲方将工程项目中的部分劳务工作分包给乙方，乙方按约定完成分包工作，并保证工程质量、工程进度和工程安全。
1.4 合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完工并验收合格，且乙方向甲方支付完毕全部合同价款后失效。
1.5 合同解释：本合同的解释权归双方共同所有，对于合同的内容和条款，双方应本着公平、公正、诚实信用的原则进行解释和执行。
第二章：劳务分包范围
2.1 分包项目：本合同项下的分包工程为甲方工程项目中的___________工作。
2.2 分包内容：乙方负责完成合同约定的分包项目的全部施工内容，包括但不限于___________。
2.3 分包方式：乙方采用___________方式进行分包施工。
2.4 分包工程量：分包工程的工程量依据甲方提供的工程量清单进行计算，具体工程量见附件一。
第三章：劳务分包价格
3.1 价格条款：本合同的分包价格为人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
3.2 价格调整：合同执行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。
3.3 价格支付：甲方按照双方约定的支付方式和支付时间，向乙方支付合同价款。
3.4 价格争议解决：对于合同价格的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第四章：劳务分包工期
4.1 工期要求：乙方应按照甲方提供的施工组织设计文件和施工进度计划，保证分包工程按期完工。
4.2 工期延误：乙方如因自身原因导致分包工程延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。
4.3 工期提前：乙方如提前完成分包工程，应提前通知甲方进行验收。
4.4 工期违约责任：乙方如违反合同约定的工期要求，应承担相应的违约责任。
第五章：劳务分包质量
5.1 质量标准：分包工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
5.2 质量控制：乙方应建立健全质量管理体系，确保分包工程质量。
5.3 质量验收：分包工程完工后，乙方应按照合同约定组织甲方进行验收。
5.4 质量争议解决：对于分包工程质量的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第六章：劳务分包方的义务
6.1 分包方责任：乙方应按照合同约定完成分包工程，并保证分包工程的质量、安全、进度等满足甲方要求。
6.2 分包方权利：乙方有权根据合同约定获得合同价款，并按照合同约定享受甲方提供的各项保障措施。
6.3 分包方管理：乙方应加强对分包工程的管理，确保分包工程的正常施工。
6.4 分包方安全防护：乙方应按照甲方提供的安全生产要求，加强施工现场的安全防护，确保施工人员的人身安全。
第八章：合同的变更和解除
8.1 变更条件：合同执行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，需要变更合同内容的，双方可协商一致进行变更。
8.2 解除条件：合同执行过程中，如遇不可抗力或其他特殊情况，需要解除合同的，双方可协商一致解除合同。
8.3 变更和解除的程序：变更或解除合同应书面签署，并经双方盖章确认。
8.4 变更和解除的法律后果：合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的合同内容继续履行或结算。
第九章：违约责任
9.1 违约行为：双方应严格履行合同约定的义务，如一方违反合同约定，视为违约。
9.2 违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。
9.3 违约赔偿：违约方应按照合同约定和法律规定，赔偿对方因此遭受的损失。
9.4 违约争议解决：对于违约争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼方式解决。
10.2 仲裁程序：双方同意将争议提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁。
10.3 诉讼管辖：如选择诉讼方式解决争议，双方同意由合同履行地的人民法院管辖。
10.4 争议解决费用：仲裁或诉讼费用由败诉方承担；双方均有责任时，由双方分担。
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并书面签署。
11.3 合同终止条件：合同终止的条件见合同约定的终止条款。
11.4 合同终止后的义务：合同终止后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地，并办理相关手续。
第十二章：合同的附件
12.1 附件列表：附件一：分包工程量清单
附件二：施工组织设计文件
附件三：安全生产措施
附件四：质量验收标准
12.2 附件内容：附件内容见附件列表。
12.3 附件的有效性：附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
12.4 附件的修订：附件的修订应经双方协商一致，并书面签署。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。
13.2 知识产权保护：双方应尊重并保护对方在合同履行过程中产生的知识产权。
13.3 法律法规遵守：双方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同的合法性。
13.4 其他特殊约定：
第十四章：附则
14.1 合同的修订：本合同如有未尽事宜，可由双方协商修订。
14.2 合同的签署：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
14.3 合同的副本：本合同的副本具有同等法律效力。
14.4 合同的生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________
代表（签字）：________________
日期：________________
乙方（盖章）：________________
代表（签字）：________________
日期：________________
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指令：乙方应无条件遵守甲方的各项指令，包括但不限于施工工艺、进度安排、材料采购等。
说明：甲方作为项目的主导方，有权根据项目需求和实际情况对乙方进行指令，乙方应全力以赴配合甲方完成项目。
1.2 甲方监督：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合甲方的要求。
说明：甲方作为项目的主导方，有权对乙方的施工过程进行监督，以确保项目的顺利进行。
1.3 甲方调整：甲方有权根据项目需求和实际情况对合同内容进行调整，包括但不限于工程量、工程进度等。
说明：甲方作为项目的主导方，有权根据项目的实际需求对合同内容进行调整，以满足项目的变化。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方自保：乙方应自行承担因自身原因导致的分包工程质量、安全、进度等方面的责任。
说明：乙方作为项目的主导方，应对自身的施工质量和进度负责，因乙方原因导致的问题，乙方应自行承担责任。
2.2 乙方自管：乙方应自行对分包工程的施工过程进行管理，确保施工质量和进度符合甲方的要求。
说明：乙方作为项目的主导方，应对分包工程的施工过程进行有效管理，以确保项目的顺利进行。
2.3 乙方自付：乙方应自行承担因自身原因导致的分包工程额外费用，包括但不限于材料费、人工费等。
说明：乙方作为项目的主导方，应对自身的成本和费用进行控制，因乙方原因导致的额外费用，乙方应自行承担。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方监督：第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合甲方的要求。
说明：第三方中介作为项目的主导方，有权对乙方的施工过程进行监督，以确保项目的顺利进行。
3.2 第三方调整：第三方中介有权根据项目需求和实际情况对合同内容进行调整，包括但不限于工程量、工程进度等。
说明：第三方中介作为项目的主导方，有权根据项目的实际需求对合同内容进行调整，以满足项目的变化。
3.3 第三方协调：第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，协助解决项目执行过程中的问题和争议。
说明：第三方中介作为项目的主导方，应充分发挥其协调作用，确保项目的顺利进行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 分包工程量清单
2. 施工组织设计文件
3. 安全生产措施
4. 质量验收标准
5. 工程进度计划
6. 材料采购清单
7. 人工费用明细
8. 设备租赁清单
9. 保险凭证
10. 乙方施工人员名单
11. 安全生产培训记录
12. 质量控制记录
13. 工程验收报告
14. 变更协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付合同价款
提供的设计图纸或技术要求不符合国家标准或约定
未按约定提供施工场地或施工条件
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成分包工程
分包工程质量不符合国家标准或约定
未按约定安全标准进行施工
未经甲方同意擅自调整分包工程内容
3. 违约行为的认定：
违约行为应依据合同条款和国家相关法律法规进行认定
违约方的认定应由合同双方协商一致，或通过仲裁、诉讼等方式确定
三、法律名词及解释：
1. 劳务分包：指甲方将工程项目的部分非主体、非关键性工作分包给乙方完成的行为
2. 分包方：指承担劳务分包工程的乙方
3. 发包方：指委托乙方进行劳务分包的甲方
4. 合同价款：指双方约定的完成分包工程后应支付给乙方的报酬
5. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金
6. 仲裁：指合同双方协商不成时，通过第三方仲裁机构进行争议解决的方式
7. 诉讼：指合同双方协商不成时，通过人民法院进行争议解决的方式
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
原因：不可抗力、设计变更、甲方提供的条件不足等
解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订进度调整协议
2. 工程质量问题：
原因：乙方施工不当、材料不合格、设计不合理等
解决办法：停工整改，乙方负责修复不符合要求的工程部分
3. 合同价款争议：
原因：工程量增减、材料价格波动、人工费用变动等
解决办法：依据合同约定和实际完成工程量进行价款结算
4. 安全生产事故：
原因：乙方安全管理不力、违规操作、安全意识不强等
解决办法：立即停工，调查事故原因，加强安全生产培训
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程项目中的非主体、非关键性劳务工作分包
2. 适用于需要专业分包商完成特定技术或工艺要求的工程
3. 适用于分包工程规模较大，需要明确分包范围和责任的场景
4. 适用于工程项目中分包工作复杂，需要详细约定工作内容和质量标准的场景
5. 适用于分包工程中涉及多个专业工种，需要协调管理的情景