建设工程水电施工协议书书(2025版).docx

编号：__________

建设工程水电施工协议书书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程水电施工协议书书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 定义与解释
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 法律法规的适用
1.5 合同的生效与终止
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容
2.4 施工目标与要求
第三章：合同主体
3.1 承包方基本信息
3.2 发包方基本信息
3.3 合同双方的权益与义务
第四章：施工范围与工程量
4.1 施工范围
4.2 工程量清单
4.3 工程量的增减与变更
第五章：施工进度与工期
5.1 施工进度计划
5.2 工期延误与提前完成
5.3 工期延误的责任与赔偿
第六章：工程质量与标准
6.1 工程质量要求
6.2 质量检验与验收
6.3 质量问题的处理
第七章：施工安全与环保
7.1 安全生产要求
7.2 安全事故的处理
7.3 环保要求与措施
第八章：合同价格与支付
8.1 合同价格
8.2 支付方式与时间
8.3 价格调整的条件与方法
第九章：材料与设备
9.1 材料与设备供应
9.2 材料与设备质量要求
9.3 材料与设备的管理与使用
第十章：变更与索赔
10.1 合同变更的条件与程序
10.2 索赔的条件与程序
10.3 变更与索赔的处理
第十一章：违约责任与赔偿
11.1 违约行为与责任
11.2 赔偿原则与标准
11.3 违约赔偿的处理
第十二章：争议解决
12.1 争议的解决方式
12.2 仲裁与诉讼
12.3 争议解决的时效
第十三章：其他约定
13.1 合同的转让
13.2 合同的解除
13.3 合同保密条款
第十四章：附则
14.1 合同的生效
14.2 合同的修订与补充
14.3 合同解除与终止的条件
14.4 合同的废止与替代
14.5 合同签署与备案
合同编号：2025版建设工程水电施工协议书
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商一致签订的。
1.2 定义与解释
（1）承包方：指承担水电施工任务的法人或其他组织。
（2）发包方：指委托承包方进行水电施工的法人或其他组织。
（3）工程：指合同约定的水电施工项目。
（4）合同：指本建设工程水电施工协议书。
1.3 合同文件的优先顺序
本合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）合同；
（3）合同附件；
（4）双方协商一致的其他文件。
1.4 法律法规的适用
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。
1.5 合同的生效与终止
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程完工并经验收合格，支付完毕所有款项后终止。
第二章：工程概况
2.1 工程地点
本工程位于__________________。
2.2 工程规模
本工程的规模为__________________。
2.3 工程内容
本工程的内容包括__________________。
2.4 施工目标与要求
承包方应按照合同约定的质量、进度、安全等要求完成施工，并接受发包方的监督和检查。
第三章：合同主体
3.1 承包方基本信息
承包方的基本信息如下：
（1）名称：__________________；
（2）地址：__________________；
（3）法定代表人：__________________；
（4）联系电话：__________________；
（5）邮箱：__________________。
3.2 发包方基本信息
发包方的基本信息如下：
（1）名称：__________________；
（2）地址：__________________；
（3）法定代表人：__________________；
（4）联系电话：__________________；
（5）邮箱：__________________。
3.3 合同双方的权益与义务
（1）承包方的权益与义务：
承包方应按照合同约定完成施工，并对工程的质量和安全负责。未经发包方同意，承包方不得将合同转让给第三方。
（2）发包方的权益与义务：
发包方应按照合同约定支付工程款项，提供施工所需的场地、资料等，并监督承包方的施工过程，确保工程按期完工。
第四章：施工范围与工程量
4.1 施工范围
本工程的施工范围包括__________________。
4.2 工程量清单
附件一为本工程的工程量清单，双方确认无误。
4.3 工程量的增减与变更
合同执行过程中，如因设计变更等原因导致工程量增减或变更，双方应按照合同约定的程序进行协商确认。
第五章：施工进度与工期
5.1 施工进度计划
承包方应按照合同约定的时间节点完成施工，并提前向发包方报告施工进度。
5.2 工期延误与提前完成
（1）如承包方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。
（2）如发包方原因导致工期延误，应按照合同约定承担责任。
（3）如工程提前完成，双方可协商提前验收。
5.3 工期延误的责任与赔偿
（1）工期延误的责任：
如承包方原因导致工期延误，承包方应向发包方支付合同金额一定的违约金。
（2）工期延误的赔偿：
如发包方原因导致工期延误，发包方应承担因工期延误产生的额外费用。
第六章：工程质量与标准
6.1 工程质量要求
本工程的质量要求符合__________________标准。
6.2 质量检验与验收
（1）施工过程中，承包方应按照合同约定的标准进行自检。
（2）工程完工后，双方应按照合同约定的标准进行验收。
6.3 质量问题的处理
如发生质量问题，双方应按照合同约定的程序及时处理。
第八章：合同价格与支付
8.1 合同价格
本合同的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
8.2 支付方式与时间
（1）发包方应在合同签订后____个工作日内，向承包方支付合同金额的____%。
（2）工程进度达到____%时，发包方应向承包方支付相应的工程进度款。
（3）工程完工并经验收合格后，发包方应向承包方支付剩余的合同金额。
8.3 价格调整的条件与方法
如因不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。
第九章：材料与设备
9.1 材料与设备供应
承包方应按照合同约定的质量、数量和时间要求，向发包方供应材料和设备。
9.2 材料与设备质量要求
材料与设备应符合国家相关标准和合同约定的质量要求。
9.3 材料与设备的管理与使用
承包方应负责材料与设备的管理与使用，确保施工安全与质量。
第十章：变更与索赔
10.1 合同变更的条件与程序
如合同执行过程中出现变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
10.2 索赔的条件与程序
（1）如一方因对方原因造成损失，有权提出索赔。
（2）索赔应以书面形式提出，并提交相关证据。
（3）双方应协商解决索赔事项。
第十一章：违约责任与赔偿
11.1 违约行为与责任
（1）如一方未履行合同义务，应承担违约责任。
（2）如一方违反合同约定，导致另一方损失，应承担赔偿责任。
11.2 赔偿原则与标准
赔偿应根据损失的实际金额计算，并支付违约金。
11.3 违约赔偿的处理
双方应协商解决违约赔偿事项，如协商不成，可依法解决。
第十二章：争议解决
12.1 争议的解决方式
双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。
12.2 仲裁与诉讼
（1）如选择仲裁，仲裁地点为__________________，仲裁委员会为__________________。
（2）如选择诉讼，管辖法院为__________________。
12.3 争议解决的时效
如双方发生争议，应在知道或应当知道权利被侵害之日起____日内提出。
第十三章：其他约定
13.1 合同的转让
未经对方同意，合同双方不得将合同转让给第三方。
13.2 合同的解除
如一方未履行合同义务，对方有权解除合同。
13.3 合同保密条款
双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。
第十四章：附则
14.1 合同的生效
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
14.2 合同的修订与补充
如合同执行过程中出现未尽事宜，双方可签订补充协议。
14.3 合同解除与终止的条件
如一方未履行合同义务，对方有权解除合同。
14.4 合同的废止与替代
如双方同意，可签订新的合同替代本合同。
14.5 合同签署与备案
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
发包方（盖章）：__________________
承包方（盖章）：__________________
签订日期：__________________
多方为主导时的，附件条款及说明
附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定材料供应商，乙方应接受甲方的指定并按照甲方要求进行采购。如乙方不接受甲方指定供应商，需提前书面通知甲方并说明理由。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。
1.3 甲方变更权
甲方在合同执行过程中有权对工程的设计、施工范围和工程量进行变更。乙方应及时响应甲方的变更要求，并按照甲方指定的时间和质量要求完成变更。
1.4 甲方提前完工激励
如乙方提前完成工程，甲方将根据提前完成的时间给予乙方一定的奖励。具体奖励办法由双方另行协商确定。
附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方负责工程质量
乙方应对工程的质量和安全负责，确保工程达到合同约定的质量标准。如工程出现质量问题，乙方应承担修复和赔偿责任。
2.2 乙方负责施工进度
乙方应按照合同约定的时间节点完成施工，并提前向甲方报告施工进度。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
2.3 乙方提供工程资料
乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括设计文件、施工图纸、施工方案等。如乙方未提供或提供的资料不完整，乙方应承担相应责任。
2.4 乙方负责工程维护
工程完工并经验收合格后，乙方应负责工程的维护工作，确保工程正常运行。如工程出现故障或问题，乙方应尽快进行修复。
附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介应客观、公正地协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利执行。第三方中介应协助甲方对乙方进行监督，并处理合同执行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的报酬
第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并应在合同中明确。报酬支付方式可采用固定金额或按工程进度支付。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经甲乙双方同意，不得向第三方泄露。
3.4 第三方中介的退出机制
如第三方中介未能履行其职责或违反合同约定，甲乙双方均有权要求第三方中介退出。第三方中介应按照甲乙双方的要求退还已收取的报酬。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：甲方为主导时的附加条款及说明
2. 附件二：乙方为主导时的附加条款及说明
3. 附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为及认定：
未按照合同约定支付款项
未按照合同约定提供施工场地、资料等
提前完工激励未按约定支付
2. 乙方违约行为及认定：
工程质量未达到合同约定标准
施工进度未按照合同约定完成
未提供完整的工程资料
工程维护不当导致故障或问题
3. 第三方中介违约行为及认定：
未能客观、公正地协调甲乙双方关系
泄露合同内容和商业秘密
未履行保密义务
未按约定履行监督职责
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
2. 违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。
3. 违约金：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的违约责任。
4. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
5. 工期延误：因当事人原因导致工程进度未能按照合同约定完成。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程质量问题：
遇到质量问题，及时通知甲方，并进行修复。如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担修复和赔偿责任。
2. 工期延误问题：
如乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。双方可协商延长工期。
如甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并支付乙方因延误产生的额外费用。
3. 材料与设备问题：
如乙方未按照合同约定采购材料和设备，乙方应承担违约责任。
如甲方指定供应商的材料和设备不符合要求，甲方有权要求乙方更换。
4. 争议解决：
双方应通过友好协商解决争议。协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。
仲裁或诉讼应在合同中约定的仲裁委员会或法院进行。
五、所有应用场景：
1. 甲方为主导时：适用于甲方对工程有明确要求，乙方需按照甲方指示完成工程的情况。
2. 乙方为主导时：适用于乙方具备施工能力和经验，甲方信任乙方能独立完成工程的情况。
3. 第三方中介为主导时：适用于甲方和乙方希望通过第三方协调关系，确保合同顺利执行的情况。