2025版门窗工程分包合同书范本.docx

编号：__________

2025版门窗工程分包合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版门窗工程分包合同书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（分包方）
1.2 乙方（分包方）
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：分包范围及工程量
3.1 分包范围
3.2 工程量清单
3.3 工程量的确认和调整
第四章：合同价格
4.1 合同总价
4.2 价格调整
4.3 支付方式
第五章：工期及进度
5.1 工期要求
5.2 施工进度计划
5.3 工期延误及延长
第六章：质量标准及要求
6.1 质量标准
6.2 质量控制
6.3 质量问题的处理
第七章：材料及设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料和设备验收
第八章：施工安全及环保
8.1 安全生产责任
8.2 安全防护措施
8.3 环保要求
第九章：变更及索赔
9.1 变更程序
9.2 变更费用
9.3 索赔程序
9.4 索赔费用
第十章：违约责任
10.1 甲方违约
10.2 乙方违约
10.3 违约责任的承担
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁或诉讼
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同的变更
12.3 合同的终止
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力
13.4 附则
第十四章：附件
14.1 工程图纸
14.2 分包工程量清单
14.3 技术参数及要求
14.4 其他相关文件
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.3 合同术语定义：
（1）工程：指合同约定的_________项目。
（2）分包工程：指甲方将其合同内的一部分工程分包给乙方实施的部分。
（3）合同总价：指双方约定的分包工程的总造价，包括工程款、材料款、管理费等。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________工程。
2.2 工程地点：位于_________。
2.3 工程规模：_________。
2.4 工程内容：包括但不限于_________。
第三章：分包范围及工程量
3.1 分包范围：包括但不限于_________。
3.2 工程量清单：详见附件_________。
3.3 工程量的确认和调整：双方应按照附件_________中的工程量清单进行确认，如有争议，应共同协商解决。
第四章：合同价格
4.1 合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
4.2 价格调整：如遇市场价格波动或其他不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。
4.3 支付方式：甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付方式详见附件_________。
第五章：工期及进度
5.1 工期要求：工程预计_________开始，_________结束。
5.2 施工进度计划：乙方应按照甲方要求制定施工进度计划，并报甲方批准。
5.3 工期延误及延长：如乙方原因导致工期延误，应按甲方要求承担相应的违约责任。
第六章：质量标准及要求
6.1 质量标准：乙方应按照甲方要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
6.2 质量控制：乙方应建立健全质量控制体系，甲方有权对施工过程进行监督检查。
6.3 质量问题的处理：如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。
第八章：施工安全及环保
8.1 安全生产责任：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
8.2 安全防护措施：乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全防护设施完善，防止事故发生。
8.3 环保要求：乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工过程中的环境保护工作，防止污染环境。
第九章：变更及索赔
9.1 变更程序：如遇工程变更，乙方应及时与甲方沟通，双方协商确定变更内容和费用。
9.2 变更费用：变更费用按照双方协商确定的价格执行。
9.3 索赔程序：乙方如需向甲方提出索赔，应按合同约定的程序和时间要求提交索赔报告。
9.4 索赔费用：索赔费用的确定和支付按照双方协商的结果执行。
第十章：违约责任
10.1 甲方违约：甲方未按合同约定支付工程款，或未履行合同约定的其他义务，应承担违约责任。
10.2 乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，或未履行合同约定的其他义务，应承担违约责任。
10.3 违约责任的承担：违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第十一章：争议解决
11.1 争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
11.2 仲裁或诉讼：双方约定仲裁的，可以向约定的仲裁机构申请仲裁；双方未约定仲裁的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二章：合同的生效、变更和终止
12.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.2 合同的变更：合同变更需经双方协商一致，并书面确认。
12.3 合同的终止：合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程的收尾工作，并办理相关手续。
第十三章：其他约定
13.1 保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。
13.2 知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等权利。
13.3 不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
13.4 附则：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
第十四章：附件
14.1 工程图纸：见附件_________。
14.2 分包工程量清单：见附件_________。
14.3 技术参数及要求：见附件_________。
14.4 其他相关文件：见附件_________。
【签字盖章区域】
甲方（分包方）：_________
乙方（分包方）：_________
签订日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应：甲方有权根据工程需要指定材料供应商，乙方应按照甲方要求使用指定材料。
条款说明：此条款旨在保证工程的材料质量，确保工程顺利进行。
2. 甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。
条款说明：此条款旨在确保乙方按照合同约定完成工程，保证工程质量。
3. 甲方变更权：甲方有权根据工程需要对工程内容、工程量、工期等进行变更，乙方应按照甲方要求进行调整。
条款说明：此条款旨在应对工程过程中可能出现的变更情况，确保工程顺利进行。
4. 甲方提前完工激励：若乙方提前完成工程，甲方将根据实际情况给予乙方一定的奖励。
条款说明：此条款旨在激励乙方提高施工效率，提前完成工程。
5. 甲方违约金：若甲方未按照合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付工程款的____%。
条款说明：此条款旨在保障乙方的合法权益，确保甲方按时支付工程款。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量承诺：乙方承诺按照合同约定和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
条款说明：此条款旨在明确乙方的质量责任，保证工程质量。
2. 乙方工期保障：乙方承诺在合同约定的工期内完成工程，若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
条款说明：此条款旨在明确乙方的工期责任，确保工程按时完成。
3. 乙方安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作。
条款说明：此条款旨在确保施工过程中的安全，防止事故发生。
4. 乙方材料和设备供应：乙方负责提供合同约定的材料和设备，并保证其质量符合工程要求。
条款说明：此条款旨在明确乙方的材料和设备供应责任，确保工程顺利进行。
5. 乙方索赔权利：若乙方因甲方原因遭受损失，乙方有权向甲方提出索赔。
条款说明：此条款旨在保障乙方的合法权益，确保乙方在遭受损失时能得到合理赔偿。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方和乙方之间的合同履行，确保合同顺利进行。
条款说明：此条款旨在明确第三方中介的职责，确保合同的顺利进行。
2. 第三方中介费用：第三方中介的收费标准及费用由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。
条款说明：此条款旨在明确第三方中介的费用问题，避免合同履行过程中产生纠纷。
3. 第三方中介违约责任：若第三方中介未按照合同约定履行其职责，应承担违约责任，赔偿甲方和乙方的损失。
条款说明：此条款旨在明确第三方中介的违约责任，保障甲方和乙方的合法权益。
4. 第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意不得泄露给第三方。
条款说明：此条款旨在保护甲方和乙方的商业秘密，防止信息泄露。
5. 第三方中介退出机制：若第三方中介未能履行其职责或违反合同约定，甲方和乙方有权解除与第三方中介的合同。
条款说明：此条款旨在为甲方和乙方提供一种退出机制，确保合同的顺利进行。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 分包工程量清单
3. 技术参数及要求
4. 材料供应清单
5. 设备供应清单
6. 安全生产措施方案
7. 环保措施方案
8. 施工进度计划
9. 质量控制计划
10. 合同履行监督报告
11. 变更及索赔申请表
12. 违约金计算公式
13. 第三方中介服务合同
14. 保密协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约：
未按约定时间支付工程款
未提供施工条件或影响施工进度
未履行合同约定的其他义务
2. 乙方违约：
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
未采取安全生产措施导致事故
未遵守环保要求导致环境污染
3. 第三方中介违约：
未履行协调职责导致合同纠纷
未保守合同方商业秘密
未按约定时间完成协调工作
三、法律名词及解释：
1. 违约金：一方不履行合同义务或履行不符合约定时，应支付给对方的一种经济赔偿。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 分包工程：指总包方将其合同内的一部分工程分包给其他承包商实施的行为。
4. 工期延误：因乙方原因导致工程未能在约定时间内完成。
5. 质量控制：通过一系列措施确保工程质量符合预定标准。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度缓慢：
solution: 加强双方沟通，调整施工计划，增派人力物力。
2. 工程质量问题：
solution: 加强质量监督，及时整改，必要时更换施工队伍。
3. 安全事故发生：
solution: 加强安全生产管理，定期进行安全培训，严格执行安全规定。
4. 材料供应不足：
solution: 提前规划材料采购，建立应急供应机制，与多个供应商保持联系。
5. 合同纠纷：
solution: 及时沟通协商，必要时引入第三方调解或仲裁。
五、所有应用场景：
1. 门窗工程分包合同适用于新建、改建、扩建住宅、商业建筑等项目。
2. 合同适用于乙方具备相关施工资质和经验，能够独立承担合同义务。
3. 合同适用于甲方为工程项目的业主或开发商，具有项目管理和协调能力。
4. 合同适用于第三方中介为有资质的专业中介机构，能够提供合同履行监督、协调和纠纷解决服务。