2025版内墙粉刷施工合同书范本.docx

编号：__________

2025版内墙粉刷施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版内墙粉刷施工合同书范本
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）名称及地址
1.2 乙方（施工方）名称及地址
1.3 合同主体之间的权利和义务
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程内容
2.3 工程面积
2.4 工程预算
第三章：施工要求及标准
3.1 施工材料
3.2 施工工艺
3.3 施工质量标准
3.4 施工安全要求
第四章：工程进度及工期
4.1 施工时间表
4.2 工期延误及延长
4.3 工程进度报告
第五章：合同价格及支付方式
5.1 合同总价
5.2 支付条款
5.3 价款调整
5.4 支付凭证
第六章：施工变更及调整
6.1 变更事项
6.2 变更程序
6.3 变更费用
第七章：违约责任
7.1 甲方违约责任
7.2 乙方违约责任
7.3 违约赔偿金额
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁机构
8.3 诉讼管辖法院
第九章：合同的生效、变更和终止
9.1 合同生效条件
9.2 合同变更程序
9.3 合同终止条件
第十章：保密条款
10.1 保密内容
10.2 保密期限
10.3 违约保密条款
第十一章：合同的转让
11.1 转让条件
11.2 转让程序
11.3 转让后的合同责任
第十二章：法律法规及不可抗力
12.1 适用法律法规
12.2 不可抗力事件
12.3 不可抗力后果处理
第十三章：其他条款
13.1 合同的书面形式
13.2 合同的修改和补充
13.3 附件
第十四章：附则
14.1 合同的签订日期
14.2 合同的有效期
14.3 合同的副本份数及保管
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方（业主）名称及地址：[甲方全称]，地址：[甲方地址]
1.2 乙方（施工方）名称及地址：[乙方全称]，地址：[乙方地址]
1.3 合同主体之间的权利和义务：
1.3.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、材料等资源，并支付合同价款。
1.3.2 乙方应按照合同约定完成施工任务，保证施工质量，并承担施工过程中的安全责任。
第二章：工程概况
2.1 工程地点：[工程具体位置]
2.2 工程内容：内墙粉刷，包括但不限于墙面清理、底漆施工、面层涂刷等
2.3 工程面积：[工程总面积]平方米
2.4 工程预算：人民币 [预算金额] 元
第三章：施工要求及标准
3.1 施工材料：乙方应使用符合国家标准的材料，并提前将材料清单提交甲方确认。
3.2 施工工艺：乙方应按照行业标准及甲方要求进行施工，确保施工质量。
3.3 施工质量标准：墙面应平整、色泽一致，无明显凹陷、裂缝等缺陷。
3.4 施工安全要求：乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的人员安全。
第四章：工程进度及工期
4.1 施工时间表：见附件一《施工进度计划》
4.2 工期延误及延长：如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金 [违约金金额] 元。
4.3 工程进度报告：乙方应定期向甲方报告工程进度，并在关键节点进行验收。
第五章：合同价格及支付方式
5.1 合同总价：人民币 [合同总价] 元
5.2 支付条款：甲方支付乙方工程价款的 [付款比例]%，分 [次数] 次支付。
5.3 价款调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动等不可抗力因素，双方可协商调整价款。
5.4 支付凭证：甲方支付款项时，乙方应提供等额的正规发票。
第六章：施工变更及调整
6.1 变更事项：如甲方要求变更施工内容或规模，应提前 [提前天数] 天通知乙方。
6.2 变更程序：变更内容需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.3 变更费用：变更导致的费用增减，按双方协商的结果调整合同价款。
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式：双方同意采用仲裁方式解决合同争议。
8.2 仲裁机构：双方约定提交 [仲裁机构名称] 仲裁。
8.3 诉讼管辖法院：如仲裁无效或不可行，双方同意 [诉讼管辖法院名称] 为诉讼管辖法院。
第九章：合同的生效、变更和终止
9.1 合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 合同变更程序：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
9.3 合同终止条件：双方同意提前终止合同的，应签订书面终止协议。
第十章：保密条款
10.1 保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。
10.2 保密期限：自合同生效之日起算，延续至合同终止后 [保密期限] 年。
10.3 违约保密条款：如有违约，违约方应支付违约金 [违约金金额] 元，并承担相应法律责任。
第十一章：合同的转让
11.1 转让条件：合同一方如欲转让合同权利义务，需得到另一方的书面同意。
11.2 转让程序：转让须经双方协商一致，并签订书面转让协议。
11.3 转让后的合同责任：转让后，新的合同主体继承原合同的权利和义务。
第十二章：法律法规及不可抗力
12.1 适用法律法规：本合同受中华人民共和国法律管辖。
12.2 不可抗力事件：如因不可抗力导致合同无法履行，受影响方应立即通知对方。
12.3 不可抗力后果处理：双方应协商解决不可抗力事件导致的后果，并可适当调整合同履行期限和方式。
第十三章：其他条款
13.1 合同的书面形式：本合同一式两份，双方各执一份。
13.2 合同的修改和补充：合同的修改和补充须经双方书面同意，并与原合同具有同等法律效力。
13.3 附件：本合同附件包括施工进度计划、材料清单、技术要求等。
第十四章：附则
14.1 合同的签订日期：[签订日期]
14.2 合同的有效期：[有效期开始] 至 [有效期结束]
14.3 合同的副本份数及保管：双方各保留合同正本一份，其余副本无效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。如有特殊情况需要更换供应商，需提前征得甲方同意。
2. 甲方监督权：甲方有权对施工现场进行监督，确保施工过程符合合同约定。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行整改。
3. 甲方变更权：甲方在不影响工程质量和进度的前提下，有权对施工内容进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划。
4. 甲方验收权：甲方有权对工程进行验收，乙方应配合甲方进行验收。如甲方对工程质量不满意，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到甲方满意为止。
5. 甲方索赔权：如乙方施工质量、进度等方面出现问题，甲方有权向乙方提出索赔。乙方应按照甲方的索赔要求，承担相应的责任。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方报价义务：乙方应根据甲方的需求，提供详细的报价单，包括材料费、人工费等。报价单需经甲方确认后，方可按照确认的报价进行施工。
2. 乙方施工义务：乙方应按照合同约定的工艺、质量标准进行施工，确保工程质量。如乙方施工质量出现问题，乙方应承担整改责任。
3. 乙方进度义务：乙方应按照约定的工期完成施工。如乙方原因导致工期延误，乙方应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。
4. 乙方安全义务：乙方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的安全。如乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任。
5. 乙方保密义务：乙方应对在合同执行过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的法律责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：第三方中介应公平、公正地履行调解、协调职责，协助双方解决合同履行过程中的纠纷。
2. 第三方中介费用：第三方中介的费用由双方协商确定，并在合同中明确。如调解、协调成功，费用由双方共同承担。
3. 第三方中介保密义务：第三方中介应对在调解、协调过程中获取的双方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给第三方。如第三方中介违反保密义务，第三方中介应承担相应的法律责任。
4. 第三方中介违约处理：如第三方中介未能履行调解、协调职责，导致合同纠纷加剧，第三方中介应承担相应的违约责任。
5. 第三方中介退出机制：如第三方中介严重失职、滥用职权等情形，双方均有权要求第三方中介退出调解、协调过程。第三方中介退出后，双方应重新选择中介机构，或采取其他方式解决合同纠纷。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工进度计划
2. 材料清单
3. 技术要求
4. 材料合格证
5. 施工图纸
6. 施工工艺说明
7. 安全防护措施方案
8. 施工人员名单
9. 工程质量验收标准
10. 违约金计算公式
11. 仲裁申请书
12. 诉讼起诉状
13. 合同变更协议
14. 合同终止协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付合同价款
提供的施工场地不符合合同要求
未履行合同约定的监督义务
未经乙方同意擅自变更施工内容
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成施工
施工质量不符合合同要求
未经甲方同意擅自变更施工内容
未履行合同约定的安全防护义务
3. 违约行为的认定：
违约行为应以合同条款为依据，结合实际情况进行认定。
违约行为的具体认定应由双方协商一致，或依据仲裁机构、法院的判决。
三、法律名词及解释：
1. 内墙粉刷：指对室内墙面进行清洗、打磨、底漆施工、面层涂刷等工艺处理，以达到美化室内环境的目的。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的金钱赔偿。
4. 仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。
5. 诉讼：指合同双方将合同争议提交法院进行审理和判决的一种争议解决方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：
解决方案：双方协商调整施工计划，乙方应采取措施加快进度。
2. 施工质量问题：
解决方案：乙方应及时整改，甲方有权要求乙方返工直至符合质量要求。
3. 材料不合格：
解决方案：乙方应更换合格材料，并承担由此产生的费用。
4. 安全事故发生：
解决方案：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，按约定承担责任。
五、所有应用场景：
1. 新建住宅内墙粉刷
2. 旧房翻新内墙粉刷
3. 商业空间内墙粉刷
4. 公共设施内墙粉刷
5. 室内设计公司委托施工
6. 房地产开发商批量施工
7. 个人业主委托装修施工
8. 内墙粉刷施工合同的签订和履行