土方工程施工合同书范本(2025版).docx

编号：__________

土方工程施工合同书范本(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

土方工程施工合同书范本(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.2 工程地点及范围
2.3 工程规模及结构
第三章：合同价格及支付
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 支付方式及时间表
第四章：工程进度及工期
4.1 工程开工及竣工时间
4.2 工程进度计划
4.3 工期延误及提前完成处理
第五章：工程质量及标准
5.1 工程质量要求
5.2 质量检验及验收
5.3 质量争议处理
第六章：施工安全及环保
6.1 施工安全要求
6.2 安全事故处理
6.3 环保要求及措施
第七章：材料及设备供应
7.1 材料及设备要求
7.2 供应及验收
7.3 质量问题处理
第八章：变更及解除合同
8.1 合同变更条件
8.2 合同解除条件
8.3 变更及解除合同的程序
第九章：违约责任及赔偿
9.1 违约行为及责任
9.2 赔偿金额计算及支付
9.3 违约争议处理
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁或诉讼地点及法院
10.3 争议解决时间限制
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件及后续处理
第十二章：一般条款
12.1 合同的解释权
12.2 合同的保密条款
12.3 合同的转让
第十三章：附件
13.1 工程图纸
13.2 技术说明书
13.3 其他相关文件
第十四章：其他约定
14.1 双方的其他约定事项
14.2 合同的修订历史
14.3 合同签署日期及地点
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语定义
1.2.1 土方工程：指_________（定义内容）
1.2.2 工程进度：指_________（定义内容）
1.2.3 工期：指_________（定义内容）
第二章：工程概况
2.1 工程基本情况
2.1.1 工程名称：_________
2.1.2 工程地点：_________
2.1.3 工程规模：_________
2.2 工程地点及范围
2.2.1 工程地点：_________
2.2.2 工程范围：_________
2.3 工程规模及结构
2.3.1 工程规模：_________
2.3.2 结构类型：_________
第三章：合同价格及支付
3.1 合同总价
3.1.1 合同总价：_________（金额）
3.1.2 价格构成：_________（详细列出）
3.2 价格调整机制
3.2.1 价格调整条件：_________
3.2.2 价格调整程序：_________
3.3 支付方式及时间表
3.3.1 支付方式：_________
3.3.2 支付时间表：_________（详细列出）
第四章：工程进度及工期
4.1 工程开工及竣工时间
4.1.1 工程开工时间：_________
4.1.2 工程竣工时间：_________
4.2 工程进度计划
4.2.1 工程进度计划提交：_________
4.2.2 工程进度计划调整：_________
4.3 工期延误及提前完成处理
4.3.1 工期延误处理：_________
4.3.2 提前完成处理：_________
第五章：工程质量及标准
5.1 工程质量要求
5.1.1 质量标准：_________（详细列出）
5.1.2 质量保证措施：_________
5.2 质量检验及验收
5.2.1 检验验收程序：_________
5.2.2 验收标准：_________
5.3 质量争议处理
5.3.1 争议解决方式：_________
5.3.2 质量争议处理程序：_________
第六章：施工安全及环保
6.1 施工安全要求
6.1.1 安全标准：_________
6.1.2 安全措施：_________
6.2 安全事故处理
6.2.1 安全事故报告：_________
6.2.2 安全事故处理程序：_________
6.3 环保要求及措施
6.3.1 环保标准：_________
6.3.2 环保措施：_________
第八章：变更及解除合同
8.1 合同变更条件
8.1.1 变更条件：_________
8.1.2 变更程序：_________
8.2 合同解除条件
8.2.1 解除条件：_________
8.2.2 解除程序：_________
8.3 变更及解除合同的程序
8.3.1 变更及解除合同的申请：_________
8.3.2 变更及解除合同的批准：_________
第九章：违约责任及赔偿
9.1 违约行为及责任
9.1.1 违约行为：_________
9.1.2 违约责任：_________（详细列出）
9.2 赔偿金额计算及支付
9.2.1 赔偿金额计算：_________
9.2.2 赔偿支付程序：_________
9.3 违约争议处理
9.3.1 违约争议解决方式：_________
9.3.2 违约争议处理程序：_________
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.1.1 争议解决方式：_________（如协商、调解、仲裁或诉讼）
10.1.2 争议解决地点及机构：_________
10.2 仲裁或诉讼地点及法院
10.2.1 仲裁地点：_________
10.2.2 诉讼法院：_________
10.3 争议解决时间限制
10.3.1 争议解决时间限制：_________（如提出争议的期限）
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.1.1 合同生效条件：_________（如双方签字盖章、审批等）
11.1.2 合同生效时间：_________
11.2 合同变更程序
11.2.1 合同变更程序：_________
11.3 合同终止条件及后续处理
11.3.1 合同终止条件：_________
11.3.2 合同终止后续处理：_________
第十二章：一般条款
12.1 合同的解释权
12.1.1 解释权归属：_________
12.2 合同的保密条款
12.2.1 保密信息：_________
12.2.2 保密义务及期限：_________
12.3 合同的转让
12.3.1 转让条件：_________
12.3.2 转让程序：_________
第十三章：附件
13.1 工程图纸
13.1.1 图纸提交时间：_________
13.1.2 图纸修改程序：_________
13.2 技术说明书
13.2.1 技术说明书提交时间：_________
13.2.2 技术说明书更新程序：_________
13.3 其他相关文件
13.3.1 其他文件清单：_________
13.3.2 其他文件提交时间：_________
第十四章：其他约定
14.1 双方的其他约定事项
14.1.1 约定事项：_________
14.1.2 约定事项的执行：_________
14.2 合同的修订历史
14.2.1 修订历史记录：_________
14.3 合同签署日期及地点
14.3.1 签署日期：_________
14.3.2 签署地点：_________
（合同方签字盖章区域）
甲方签字：_________
乙方签字：_________
日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应接受甲方的指定供应商，并按照甲方提供的供应商名单进行采购。如乙方需更换供应商，需提前书面通知甲方并得到甲方批准。
1.2 甲方监督工程进度
甲方有权对工程的进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度，并按照甲方的要求提供相关工程进度资料。如乙方未能按甲方要求完成工程进度，甲方有权要求乙方支付违约金。
1.3 甲方变更工程要求
甲方有权根据工程实际情况变更工程要求。如甲方提出变更，乙方应按甲方的要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用。乙方不得因甲方变更工程要求而提出额外索赔。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方质量保证
乙方应对工程质量承担全责。工程完成后，乙方应按照约定进行质量保证，确保工程在使用过程中符合约定的质量标准。如工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担由此产生的费用。
2.2 乙方提交工程资料
乙方应在工程完成后向甲方提交完整的工程资料，包括工程图纸、技术说明书、验收报告等。乙方应保证工程资料的准确性和完整性，并承担因资料不准确或不完整而引起的后果。
2.3 乙方保护甲方知识产权
乙方应对甲方提供的工程图纸、技术资料等知识产权进行严格保护，不得泄露给第三方，也不得用于其他工程。如乙方违反此条款，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应的法律责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利执行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。如双方对第三方中介的费用有争议，可通过友好协商解决。
3.3 第三方中介的解除
甲方和乙方均有权在合同履行过程中解除第三方中介的职责。如双方同意解除第三方中介，应书面通知对方，并按照合同约定承担相应的责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术说明书
3. 合同协议书
4. 工程进度计划
5. 质量保证书
6. 安全施工方案
7. 环保措施方案
8. 供应商名单
9. 工程资料清单
10. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付合同款项
未按约定提供施工场地和条件
未按约定时间批准工程进度计划
擅自变更工程要求，导致乙方无法按原计划施工
2. 乙方违约行为：
未按约定时间完成工程
工程质量不符合约定标准
未按约定采购材料或使用不合格材料
未按约定提交工程资料和进度报告
3. 第三方中介违约行为：
未能公正、中立地处理合同争议和问题
未按约定时间完成协调工作
未按约定提供服务，导致甲方和乙方利益受损
三、法律名词及解释：
1. 土方工程：指建筑工程中涉及到的土壤开挖、运输、填充、压实等工作。
2. 工程进度：指工程按照合同约定开始施工到竣工交付使用的时间。
3. 工期：指合同约定的工程开始施工至竣工交付使用的时间期限。
4. 违约金：指一方未履行合同约定义务时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。
5. 第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方和乙方进行协调、监督和争议解决的独立第三方机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
乙方应及时与甲方沟通，制定应急计划，并采取措施加快工程进度。
甲方应积极协助乙方解决影响工程进度的因素，如提供施工条件和款项等。
2. 工程质量问题：
乙方应立即整改，修复质量问题，并承担相应费用。
甲方应按照约定进行质量检验，提供详细的质量问题反馈给乙方。
3. 材料供应问题：
乙方应提前与供应商沟通，确保材料供应的及时性和质量。
甲方应协助乙方解决材料供应中的问题，如提供替代供应商等。
4. 争议解决：
双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，可按照合同约定的仲裁或诉讼程序解决。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类土方工程施工项目，包括但不限于房地产开发、基础设施建设、环境保护等领域。
2. 适用于合同双方为法人或其他组织，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
3. 适用于需要第三方中介参与协调、监督和争议解决的土方工程施工项目。
4. 适用于合同双方在工程进度、质量、安全、环保等方面有明确约定的土方工程施工项目。