2025晋中建设工程施工合同书书简洁范本.docx

编号：__________

2025晋中建设工程施工合同书书简洁范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025晋中建设工程施工合同书书简洁范本
合同目录
第一章：合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 预付款
3.4 进度付款
3.5 竣工结算
第四章：合同工期
4.1 开工日期
4.2 竣工日期
4.3 工期延误
4.4 工期提前
第五章：质量标准
5.1 工程质量要求
5.2 材料和设备质量要求
5.3 施工质量控制
5.4 质量验收
第六章：合同的履行
6.1 承包人的义务
6.2 发包人的义务
6.3 合同的变更
6.4 合同的解除
第七章：违约责任
7.1 承包人的违约责任
7.2 发包人的违约责任
7.3 违约赔偿
第八章：争议解决
8.1 争议的解决方式
8.2 仲裁
8.3 诉讼
第九章：合同的生效、变更和终止
9.1 合同的生效条件
9.2 合同的变更
9.3 合同的终止
第十章：合同的附则
10.1 合同的适用法律
10.2 合同的附件
10.3 合同的份数
第十一章：其他约定
11.1 文物保护
11.2 环境保护
11.3 安全生产
第十二章：合同附件
12.1 工程图纸
12.2 技术规范
12.3 材料和设备清单
第十三章：合同条款
13.1 一般条款
13.2 特殊条款
第十四章：双方签字盖章
14.1 发包人签字
14.2 承包人签字
14.3 合同生效日期
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 发包人：
1.1.1 名称：
1.1.2 地址：
1.1.3 联系人及联系方式：
1.2 承包人：
1.2.1 名称：
1.2.2 地址：
1.2.3 联系人及联系方式：
第二章：工程概况
2.1 工程名称：
2.2 工程地点：
2.3 工程规模：
2.4 工程内容：
第三章：合同价格
3.1 合同总价：
3.1.1 合同总价金额：
3.1.2 币种：
3.2 价格调整：
3.2.1 价格调整条件：
3.2.2 价格调整方式：
3.3 预付款：
3.3.1 预付款金额：
3.3.2 预付款支付时间：
3.4 进度付款：
3.4.1 进度付款条件：
3.4.2 进度付款比例：
3.5 竣工结算：
3.5.1 竣工结算条件：
3.5.2 竣工结算方式：
第四章：合同工期
4.1 开工日期：
4.2 竣工日期：
4.3 工期延误：
4.3.1 工期延误的责任：
4.3.2 工期延误的赔偿：
4.4 工期提前：
4.4.1 工期提前的条件：
4.4.2 工期提前的奖励：
第五章：质量标准
5.1 工程质量要求：
5.1.1 工程质量标准：
5.1.2 质量检验方式：
5.2 材料和设备质量要求：
5.2.1 材料和设备质量标准：
5.2.2 材料和设备检验方式：
5.3 施工质量控制：
5.3.1 施工质量控制措施：
5.3.2 质量控制机构：
5.4 质量验收：
5.4.1 验收标准：
5.4.2 验收程序：
第六章：合同的履行
6.1 承包人的义务：
6.1.1 按期完成工程：
6.1.2 保证工程质量：
6.1.3 遵守法律法规：
6.2 发包人的义务：
6.2.1 提供施工条件：
6.2.2 按时支付合同价款：
6.2.3 办理相关手续：
6.3 合同的变更：
6.3.1 变更条件：
6.3.2 变更程序：
6.4 合同的解除：
6.4.1 解除条件：
6.4.2 解除程序：
第七章：违约责任
7.1 承包人的违约责任：
7.1.1 违约行为：
7.1.2 违约责任：
7.1.3 违约赔偿：
7.2 发包人的违约责任：
7.2.1 违约行为：
7.2.2 违约责任：
7.2.3 违约赔偿：
7.3 违约赔偿方式：
7.3.1 赔偿金额计算方式：
7.3.2 赔偿时间：
7.3.3 赔偿方式：
第八章：争议解决
8.1 争议的解决方式：
8.1.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议：
8.1.2 如协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼：
第九章：合同的生效、变更和终止
9.1 合同的生效条件：
9.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效：
9.2 合同的变更：
9.2.1 合同变更应书面签署，并由双方盖章确认：
9.2.2 变更内容应符合法律法规和双方利益：
9.3 合同的终止：
9.3.1 合同终止的条件：
9.3.2 合同终止的程序：
第十章：合同的附则
10.1 合同的适用法律：
10.1.1 本合同适用中华人民共和国法律：
10.2 合同的附件：
10.2.1 附件包括工程图纸、技术规范、材料和设备清单等：
10.3 合同的份数：
10.3.1 本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力：
第十一章：其他约定
11.1 文物保护：
11.1.1 承包人应遵守文物保护法律法规，对施工过程中的文物进行保护：
11.2 环境保护：
11.2.1 承包人应按照环保法律法规，做好施工过程中的环境保护工作：
11.3 安全生产：
11.3.1 承包人应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全：
第十二章：合同附件
12.1 工程图纸：
12.2 技术规范：
12.3 材料和设备清单：
第十三章：合同条款
13.1 一般条款：
13.1.1 双方应严格遵守国家法律法规，履行合同义务：
13.1.2 双方应诚实守信，公平交易，不得损害对方利益：
13.2 特殊条款：
13.2.1 双方另有特殊约定，应以书面形式附加在合同中：
第十四章：双方签字盖章
14.1 发包人签字：
[______________________________]
14.2 承包人签字：
[______________________________]
14.3 合同生效日期：
[______________________________]
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商：
甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应按照甲方提供的供应商名单进行采购，并确保材料质量符合合同约定的标准。如乙方未按甲方要求采购，甲方有权要求乙方更换供应商或承担相应责任。
2. 甲方监督权：
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量、进度和安全符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和方便。
3. 甲方变更权：
甲方有权根据工程实际情况或政策法规的变化，对工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应按照甲方的变更通知，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。
4. 甲方提前终止权：
甲方有权在合同履行过程中，提前终止合同。如甲方行使提前终止权，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并承担因提前终止合同所产生的损失。
5. 甲方索赔权：
如乙方未按合同约定履行义务，导致工程质量、进度和安全不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔。甲方提出的索赔应具体明确，并提供相关证据。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方自主采购权：
乙方有权根据工程实际需要，自主选择材料供应商。甲方应予以认可，并按照合同约定支付相应的材料费用。
2. 乙方施工质量控制：
乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合法律法规和甲方要求。如工程质量出现问题，乙方应承担修复费用和相应责任。
3. 乙方工期保障：
乙方应确保工程按合同约定的工期完成。如乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金。
4. 乙方安全责任：
乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担相应责任和赔偿。
5. 乙方保密义务：
乙方应对甲方提供的工程相关资料和商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任和赔偿。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责：
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议。中介方应公正、中立地履行其职责，维护双方合法权益。
2. 第三方中介费用：
中介方的费用由双方协商确定，并在合同中明确。中介方费用应在合同中列明，不得擅自增加。
3. 第三方中介的违约责任：
如中介方未能履行其职责，导致合同履行过程中出现争议或损失，中介方应承担相应的违约责任。
4. 第三方中介的解除权：
甲乙双方均有权在中介方未能履行其职责或出现重大违约行为时，解除与中介方的合同。
5. 第三方中介的保密义务：
中介方应对甲乙双方提供的工程相关资料和商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。如中介方违反保密义务，甲方有权要求中介方承担违约责任和赔偿。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 技术规范
3. 材料和设备清单
4. 施工方案
5. 安全生产措施
6. 环保措施
7. 文物保护措施
8. 合同履行过程中的变更协议
9. 合同履行过程中的补充协议
10. 双方签字盖章的授权委托书
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按合同约定时间完成工程，属于工期延误的违约行为。
2. 乙方工程质量不符合合同约定，属于质量违约行为。
3. 乙方未按合同约定采购材料，属于材料违约行为。
4. 乙方未按合同约定进行施工，属于施工违约行为。
5. 乙方泄露甲方商业秘密，属于保密违约行为。
6. 乙方未履行安全生产义务，导致安全事故发生，属于安全违约行为。
7. 甲方未按合同约定支付价款，属于支付违约行为。
8. 甲方未按合同约定提供施工条件，属于条件违约行为。
9. 甲方单方面解除合同，属于解除违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 工期延误：乙方未按合同约定的时间完成工程。
3. 工程质量：工程符合合同约定的质量标准。
4. 材料违约：乙方未按合同约定采购材料。
5. 施工违约：乙方未按合同约定进行施工。
6. 保密违约：乙方泄露甲方商业秘密。
7. 安全违约：乙方未履行安全生产义务，导致安全事故发生。
8. 支付违约：甲方未按合同约定支付价款。
9. 条件违约：甲方未按合同约定提供施工条件。
10. 解除违约：甲方单方面解除合同。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度缓慢：及时沟通，调整施工计划，增派施工人员，优化施工工艺。
2. 材料质量问题：严格材料验收程序，对不合格材料进行退换货处理。
3. 施工安全隐患：加强施工现场安全管理，开展安全教育培训，严格执行安全操作规程。
4. 合同变更：双方协商一致后，签订变更协议，明确变更内容和范围。
5. 违约纠纷：保留相关证据，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程施工合同，包括住宅、商业、工业等。
2. 适用于发包人为甲方，承包人为乙方的合同关系。
3. 适用于有第三方中介参与协调、监督和管理的合同。
4. 适用于合同履行过程中可能出现违约行为的情况。
5. 适用于需要明确违约行为认定和违约责任追究的合同。
6. 适用于双方需要在合同中约定附件内容和要求的情形。