资源描述
编号:__________
电力建设工程施工合同书2025年通用
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
电力建设工程施工合同书2025年通用
合同目录
第一章:合同主体
1.1 发包人
1.2 承包人
第二章:工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
第四章:工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量控制
4.3 质量验收
第五章:工程进度
5.1 施工计划
5.2 进度控制
5.3 延期违约责任
第六章:材料与设备
6.1 材料供应
6.2 设备供应
6.3 材料和设备验收
第七章:施工安全
7.1 安全措施
7.2 安全事故处理
7.3 安全费用
第八章:环境保护
8.1 环境保护措施
8.2 环保验收
8.3 环保费用
第九章:知识产权
9.1 知识产权归属
9.2 知识产权保护
第十章:违约责任
10.1 承包人违约
10.2 发包人违约
10.3 违约赔偿
第十一章:争议解决
11.1 争议解决方式
11.2 仲裁或诉讼
第十二章:合同的变更、解除和终止
12.1 合同变更
12.2 合同解除
12.3 合同终止
第十三章:其他条款
13.1 保密条款
13.2 广告宣传
13.3 信息反馈
第十四章:附件
14.1 工程图纸
14.2 技术说明书
14.3 验收标准和方法
合同编号_________
第一章:合同主体
1.1 发包人:具体名称,注册地址,法定代表人等。
1.2 承包人:具体名称,注册地址,法定代表人等。
第二章:工程概况
2.1 工程名称:电力建设工程施工项目名称。
2.2 工程地点:具体施工地点。
2.3 工程规模:工程的总装机容量,线路长度等。
2.4 工程内容:主要包括土建工程、安装工程、调试工程等。
第三章:合同价格
3.1 合同总价:合同约定的总金额,包括工程费、材料费、设备费等。
3.2 价格调整:因市场变化等原因,合同价格的调整机制。
3.3 支付方式:包括预付款、进度付款、竣工付款等支付方式。
第四章:工程质量
4.1 质量标准:按照国家相关标准和规范执行。
4.2 质量控制:承包人应建立健全质量管理体系,保证工程质量。
4.3 质量验收:工程验收应按照约定的标准和程序进行。
第五章:工程进度
5.1 施工计划:承包人应制定详细的施工计划,并报发包人批准。
5.2 进度控制:双方共同跟踪工程进度,确保工程按计划进行。
5.3 延期违约责任:因承包人原因导致的工程延期,应承担相应的违约责任。
第六章:材料与设备
6.1 材料供应:承包人负责采购并提供合格的施工材料。
6.2 设备供应:承包人负责采购并提供合格的施工设备。
6.3 材料和设备验收:发包人有权对提供的材料和设备进行验收。
第七章:施工安全
7.1 安全措施:承包人应制定施工安全措施,并报发包人批准。
7.2 安全事故处理:发生安全事故时,承包人应立即报告并处理。
7.3 安全费用:安全防护措施的费用由承包人承担。
第八章:知识产权
8.1 知识产权归属:工程设计、施工方法等知识产权归发包人所有。
8.2 知识产权保护:承包人应保护发包人的知识产权,不得侵犯。
第九章:违约责任
9.1 承包人违约:承包人未按合同约定完成工程,应承担违约责任。
9.2 发包人违约:发包人未按合同约定支付款项,应承担违约责任。
9.3 违约赔偿:违约方应赔偿对方因此造成的损失。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式:双方可通过协商解决合同争议。
10.2 仲裁或诉讼:协商不成时,可提交仲裁或诉讼解决。
第十一章:合同的变更、解除和终止
11.1 合同变更:双方同意变更合同时,应签订变更协议。
11.2 合同解除:因不可抗力等原因,双方同意解除合同。
11.3 合同终止:合同到期或双方同意终止合同。
第十二章:其他条款
12.1 保密条款:双方应对合同内容和谈判过程中的信息保密。
12.2 广告宣传:未经对方同意,不得使用对方名称进行广告宣传。
12.3 信息反馈:双方应及时沟通工程进展和问题。
第十三章:附件
13.1 工程图纸:附上工程设计图纸。
13.2 技术说明书:附上施工技术说明和材料规格说明。
13.3 验收标准和方法:附上工程验收的标准和方法。
第十四章:附件
14.1 合同签字页:
甲方(发包人):________________
授权代表(签字):_______________
日期:________________
乙方(承包人):________________
授权代表(签字):_______________
日期:________________
(双方在此页签字盖章,表示合同生效)
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商:甲方有权指定部分材料的供应商,乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。若乙方认为甲方指定的供应商不符合质量要求,乙方有权提出异议,并提交合适的供应商供甲方选择。
1.2 甲方监督权:甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量、进度和安全符合合同要求。乙方应提供必要的便利条件,确保甲方顺利履行监督职责。
1.3 甲方变更权:甲方有权根据工程实际情况,对工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应及时调整施工计划,并报甲方批准。若变更导致合同价格变动,双方应协商调整合同总价。
1.4 甲方提前竣工要求:甲方要求提前竣工的,乙方应制定相应的加速施工计划,并报甲方批准。提前竣工所需的额外费用由甲方承担。
1.5 甲方延期支付违约金:若甲方未能按合同约定时间支付款项,应向乙方支付违约金,违约金计算方式为:延期支付金额×日违约金率(‰)。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方技术支持:乙方应提供施工过程中的技术支持,确保工程质量。若甲方对乙方提供的技术方案有异议,乙方应及时调整,并报甲方批准。
2.2 乙方质量保障:乙方应对施工过程中的质量问题负责,若发生质量事故,乙方应立即采取补救措施,并承担相应责任。
2.3 乙方进度控制:乙方应确保工程按合同约定的进度进行。若乙方原因导致工程延期,乙方应承担违约责任。
2.4 乙方不可抗力:乙方因不可抗力导致无法按合同约定履行义务的,应立即通知甲方,并提供相关证明材料。经双方协商,可相应调整合同履行期限。
2.5 乙方保密义务:乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密,不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务,应承担违约责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责:第三方中介负责协调甲乙双方的关系,确保合同顺利履行。中介费用由甲方承担。
3.2 第三方中介违约:若第三方中介未能履行协调职责,导致合同纠纷的,第三方中介应承担相应责任。
3.3 第三方中介权益保护:第三方中介在合同履行过程中,有权要求甲方支付中介费用。若甲方未能支付中介费用,第三方中介有权解除合同。
3.4 第三方中介信息披露:第三方中介应向甲方披露乙方的施工进度、质量等情况,确保甲方及时了解工程动态。
3.5 第三方中介保密义务:第三方中介应对甲方和乙方的商业秘密保密,不得泄露给无关方。若第三方中介违反保密义务,应承担违约责任。
本附加条款自双方签字盖章之日起生效,与合同具有同等法律效力。如合同与本附加条款有冲突,以本附加条款为准。未尽事宜,双方可另行协商补充。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程设计图纸
2. 施工技术说明
3. 材料规格说明
4. 工程验收标准和方法
5. 施工安全措施
6. 知识产权归属证明
7. 保密协议
8. 广告宣传协议
9. 信息反馈协议
10. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定:
1. 承包人未按合同约定完成工程,视为违约。
2. 发包人未按合同约定支付款项,视为违约。
3. 承包人未保护发包人的知识产权,视为违约。
4. 双方未按合同约定履行义务,视为违约。
5. 第三方中介未履行协调职责,导致合同纠纷,视为违约。
三、法律名词及解释:
1. 合同:双方约定权利义务的书面文件。
2. 违约:未履行合同约定的义务。
3. 不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
4. 知识产权:包括专利权、著作权、商标权等。
5. 保密义务:保守合同双方的商业秘密。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:协商调整施工计划,必要时追加合同价款。
2. 质量问题:及时采取补救措施,严重问题更换施工队伍。
3. 付款纠纷:查阅合同条款,协商解决支付问题。
4. 知识产权侵权:停止侵权行为,赔偿损失。
5. 保密泄露:加强保密教育,违约方赔偿损失。
五、所有应用场景:
1. 电力建设工程施工
2. 工程设计变更
3. 材料和设备供应
4. 施工安全管理
5. 知识产权保护
6. 合同违约处理
7. 第三方中介服务
8. 工程验收与质量控制
9. 合同价格调整
10. 工程进度控制
展开阅读全文