资源描述
编号:__________
建设工程合同书管理制度(2025版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
建设工程合同书管理制度(2025版)
合同目录
第一章:总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同适用范围
1.3 合同当事人
1.4 合同签订原则
第二章:合同主体资格
2.1 发包人资格
2.2 承包人资格
2.3 合同主体权利与义务
第三章:工程概况
3.1 工程名称
3.2 工程地点
3.3 工程规模
3.4 工程内容
第四章:合同价格
4.1 合同总价
4.2 价格调整
4.3 预付款
4.4 进度付款
4.5 竣工结算
第五章:合同履行
5.1 施工准备
5.2 施工进度
5.3 工程质量
5.4 安全生产
5.5 环境保护
第六章:合同变更与解除
6.1 合同变更
6.2 合同解除
第七章:违约责任
7.1 违约行为
7.2 违约责任认定与处理
第八章:争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 争议解决机构
第九章:合同的生效、终止与解除
9.1 合同生效条件
9.2 合同终止条件
9.3 合同解除条件
第十章:合同附则
10.1 合同的保管
10.2 合同的修订
10.3 合同的解除
第十一章:合同附件
11.1 工程图纸
11.2 技术规范
11.3 工程量清单
第十二章:合同主体信息
12.1 发包人信息
12.2 承包人信息
第十三章:合同审批与签署
13.1 合同审批流程
13.2 合同签署方式
第十四章:其他约定
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 不可抗力
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,由双方协商一致签订的。
1.2 合同适用范围
本合同适用于_________(工程名称)的建设工程合同书管理制度。
1.3 合同当事人
甲方(发包人):_________
乙方(承包人):_________
1.4 合同签订原则
本合同的签订遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。
第二章:合同主体资格
2.1 发包人资格
甲方作为发包人,应具备_________(相关资质、资格等)。
2.2 承包人资格
乙方作为承包人,应具备_________(相关资质、资格等)。
2.3 合同主体权利与义务
双方按照合同约定行使权利、履行义务,确保工程顺利进行。
第三章:工程概况
3.1 工程名称:_________
3.2 工程地点:_________
3.3 工程规模:_________
3.4 工程内容:_________
第四章:合同价格
4.1 合同总价
本合同总价为人名币_________元(大写:_________元整)。
4.2 价格调整
合同价格根据_________(调整因素)进行调整,具体调整方式如下:_________。
4.3 预付款
甲方应在合同签订后_________天内,向乙方支付预付款,预付款金额为合同总价的_________%。
4.4 进度付款
乙方按照工程进度完成相应工程后,甲方按照合同约定的比例支付进度付款。
4.5 竣工结算
工程竣工后,双方按照合同约定的方式进行竣工结算。
第五章:合同履行
5.1 施工准备
乙方负责施工前的准备工作,包括:_________。
5.2 施工进度
乙方应按照合同约定的工期完成工程,如有延期,应承担相应的违约责任。
5.3 工程质量
乙方应保证工程质量符合国家相关标准和合同约定,如有质量问题,乙方应负责修复并承担相应责任。
5.4 安全生产
乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求,做好施工现场的安全生产管理工作。
5.5 环境保护
乙方应遵守国家环境保护法律法规,做好施工现场的环境保护工作。
第六章:合同变更与解除
6.1 合同变更
合同变更应书面协议,并经双方签字盖章确认。
6.2 合同解除
合同解除应书面协议,并经双方签字盖章确认。
第七章:违约责任
7.1 违约行为
包括但不限于:_________。
7.2 违约责任认定与处理
违约方应承担相应的违约责任,具体责任认定与处理方式如下:_________。
第八章:争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 争议解决机构
如选择诉讼方式解决争议,双方同意提交至_________(法院名称)诉讼;如选择仲裁方式,双方同意提交至_________(仲裁委员会名称)仲裁。
第九章:合同的生效、终止与解除
9.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 合同终止条件
合同终止条件如下:_________。
9.3 合同解除条件
合同解除条件如下:_________。
第十章:合同附则
10.1 合同的保管
本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
10.2 合同的修订
合同的修订应经双方书面同意,并签字盖章确认。
10.3 合同的解除
合同解除应经双方书面同意,并签字盖章确认。
第十一章:合同附件
11.1 工程图纸
附件一:工程图纸(清单)
11.2 技术规范
附件二:技术规范(清单)
11.3 工程量清单
附件三:工程量清单(清单)
第十二章:合同主体信息
12.1 发包人信息
(此处列出发包人详细信息)
12.2 承包人信息
(此处列出承包人详细信息)
第十三章:合同审批与签署
13.1 合同审批流程
合同审批流程如下:_________。
13.2 合同签署方式
合同签署方式如下:_________。
第十四章:其他约定
14.1 保密条款
双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
14.2 知识产权保护
双方应尊重对方的知识产权,未经对方同意,不得使用对方的商标、专利等技术成果。
14.3 不可抗力
不可抗力事件发生后,双方应立即协商解决,并根据实际情况减轻或免除相应的责任。
(合同方签字盖章区域)
甲方(发包人):_________
乙方(承包人):_________
签订日期:____年____月____日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定部分材料供应商,乙方应按照甲方要求采购材料。材料质量、价格及供应进度,由甲方负责监督和协调。
1.2 甲方监督工程质量
甲方有权对工程施工过程进行监督,确保工程质量符合国家标准和合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。
1.3 甲方变更工程内容
甲方有权根据项目需要变更工程内容。如甲方提出变更,乙方应按甲方要求进行调整,并办理相应的合同变更手续。
1.4 甲方提前或延期工程竣工
如甲方要求提前或延期工程竣工,乙方应根据甲方要求调整施工计划,并承担相应的违约责任。
1.5 甲方解除合同
甲方有权在合同履行过程中解除合同。如甲方解除合同,应向乙方支付违约金,并承担因解除合同给乙方造成的损失。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方负责工程进度
乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。
2.2 乙方保证工程质量
乙方应保证工程质量符合国家标准和合同约定。如乙方施工质量问题,乙方应负责修复并承担相应责任。
2.3 乙方负责安全生产
乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求,做好施工现场的安全生产管理工作。
2.4 乙方环境保护责任
乙方应遵守国家环境保护法律法规,做好施工现场的环境保护工作。如乙方违反环境保护规定,乙方应承担相应责任。
2.5 乙方不可抗力事件通知
如乙方遇到不可抗力事件,应及时通知甲方,并按照甲方要求提供相关证明材料。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系,协助双方解决合同履行过程中的问题。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方协商确定。如双方未能就中介费用达成一致,可按照合同约定或协商解决。
3.3 第三方中介违约责任
如第三方中介未能履行其职责,导致合同履行出现问题,第三方中介应承担相应责任。
3.4 第三方中介解除合同
如甲方和乙方达成一致,有权解除与第三方中介的合同。解除合同应书面协议,并经双方签字盖章确认。
3.5 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密,未经甲方和乙方同意,不得向第三方披露。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程图纸
2. 技术规范
3. 工程量清单
4. 材料供应商名单
5. 施工进度计划
6. 安全生产措施方案
7. 环境保护措施方案
8. 不可抗力事件证明文件
9. 合同变更协议
10. 违约金计算公式
11. 争议解决机构信息
12. 合同主体资质证明文件
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算款,视为违约。
2. 乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准,视为违约。
3. 乙方未按约定采购材料或材料质量不符合标准,视为违约。
4. 甲方未按约定提供施工场地、施工条件或干涉乙方施工,视为违约。
5. 双方未按约定履行合同义务,导致工程进度延误或质量问题,视为违约。
6. 不可抗力事件导致合同无法履行,双方应按约定承担相应责任。
7. 合同变更或解除未经双方协商一致,一方擅自变更或解除合同,视为违约。
三、法律名词及解释:
1. 合同法:指《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规。
2. 建筑法:指《中华人民共和国建筑法》及其相关法律法规。
3. 违约金:指违约方按照合同约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。
4. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
5. 合同变更:指合同履行过程中,双方协商一致对合同内容进行修改或补充。
6. 合同解除:指合同履行过程中,双方协商一致终止合同关系。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:双方应及时沟通,协调解决施工中的问题,确保工程按进度进行。
2. 工程质量问题:发现问题及时整改,乙方负责修复并承担相应责任。
3. 材料供应问题:甲方应及时协调供应商,确保材料供应到位。
4. 安全生产事故:立即启动应急预案,严格按照规定处理事故,并报告相关部门。
5. 环境保护问题:加强施工现场环境保护措施,避免违反相关法律法规。
6. 合同争议:通过友好协商解决;协商不成的,选择约定的争议解决方式。
五、所有应用场景:
1. 适用于各类建设工程项目的合同管理。
2. 适用于涉及材料供应、施工进度、工程质量等方面的合同管理。
3. 适用于需要第三方中介协调、监督的合同管理。
4. 适用于合同履行过程中可能出现违约、争议等情况的合同管理。
5. 适用于需遵守国家相关法律法规、行业标准的建设工程项目。
展开阅读全文