2025版全新亮化施工合同书免费下载.docx

编号：__________

2025版全新亮化施工合同书免费下载

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版全新亮化施工合同书免费
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语解释
第二章：工程概况
2.1 工程项目基本情况
2.2 工程地点
2.3 工程规模及内容
2.4 工程预算及支付方式
第三章：合同条款
3.1 合同的签订与生效
3.2 合同的履行与监督
3.3 合同的变更与解除
3.4 合同的争议解决
第四章：施工要求及标准
4.1 施工依据及规范
4.2 施工方案及工艺
4.3 施工质量标准
4.4 施工安全及环保要求
第五章：工程进度及验收
5.1 施工进度计划
5.2 工程验收程序
5.3 验收标准及方法
5.4 工程保修期及保修内容
第六章：合同价款及支付
6.1 合同总价款
6.2 支付方式及时间
6.3 价款调整条件及方法
6.4 工程进度款支付规定
第七章：违约责任及赔偿
7.1 违约行为及责任
7.2 赔偿金额及计算方法
7.3 违约争议解决方式
第八章：合同的解除及终止
8.1 合同解除条件
8.2 合同终止条件
8.3 解除或终止合同后的处理事项
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
9.2 仲裁机构及地点
9.3 诉讼管辖及法院
第十章：合同的生效、修改和解除
10.1 合同生效条件
10.2 合同的修改
10.3 合同的解除
第十一章：其他约定
11.1 合同双方的权利和义务
11.2 保密条款
11.3 不可抗力
11.4 合同的转让
第十二章：附件
12.1 施工图纸及技术文件
12.2 工程量清单
12.3 合同双方资质证明文件
第十三章：附则
13.1 合同的解释及适用法律
13.2 合同的修订及更新
13.3 合同的签署及份数
第十四章：合同
14.1 合同双方声明
14.2 合同条款
14.3 合同签署日期及地点
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语解释
工程：指本合同约定的亮化施工项目，包括但不限于灯光安装、电路布线、控制系统调试等工作；
亮化施工：指通过安装照明设备，提升建筑物或景观的夜间视觉效果的行为；
工程进度款：指按照工程施工进度，甲方按照约定时间节点支付给乙方的工程款项；
等等。
第二章：工程概况
2.1 工程项目基本情况
工程名称：（工程名称）；
工程地点：（工程地点）；
工程规模：（工程规模）；
工程内容：亮化施工，包括（具体施工内容）；
工程预算：人民币（金额），大写（金额大写）；
支付方式：按工程进度分阶段支付。
2.2 工程地点
位于（具体地址），占地面积（面积），地理位置优越，交通便利。
2.3 工程规模及内容
工程包括但不限于：（具体工程规模和内容），乙方向甲方提供完整的施工方案和技术支持。
2.4 工程预算及支付方式
工程总预算为人民币（金额），大写（金额大写），支付方式为按工程进度分阶段支付，具体支付时间及金额由双方在合同中约定。
第三章：合同条款
3.1 合同的签订与生效
本合同自双方签字盖章之日起成立，自（生效日期）起生效；
3.2 合同的履行与监督
甲方应按照合同约定履行支付款项的义务，乙方应按照合同约定的标准和质量完成工程；
3.3 合同的变更与解除
合同的变更或解除需双方协商一致，并签订书面协议；
3.4 合同的争议解决
合同争议通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第四章：施工要求及标准
4.1 施工依据及规范
乙方应按照国家和行业的相关法律法规、规范标准进行施工；
4.2 施工方案及工艺
乙方应向甲方提交详细的施工方案和工艺流程，并经甲方批准后实施；
4.3 施工质量标准
工程质量应符合（标准名称）的要求，工程验收合格后，质保期为（期限）；
4.4 施工安全及环保要求
乙方应严格按照国家安全生产和环保法规进行施工，确保工程安全、环保。
第五章：工程进度及验收
5.1 施工进度计划
乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，具体进度计划由双方协商确定；
5.2 工程验收程序
工程完成后，乙方应组织甲方进行验收，甲方应在验收合格后支付剩余款项；
5.3 验收标准及方法
工程验收应按照（标准名称）进行，验收不合格的，乙方应负责整改至合格；
5.4 工程保修期及保修内容
工程保修期为（期限），乙方应在保修期内对工程进行维护和修复。
第六章：合同价款及支付
6.1 合同总价款
合同总价款为人民币（金额），大写（金额大写）；
6.2 支付方式及时间
支付方式为按工程进度分阶段支付，具体支付时间及金额由双方在合同中约定；
6.3 价款调整条件及方法
合同价款调整应经双方协商一致，并以书面形式确认；
6.4 工程进度款支付规定
甲方应按照乙方的工程进度支付相应的进度款，支付时间及金额由双方在合同中约定。
第七章：违约责任及赔偿
7.1 违约行为及责任
甲方未按约定时间支付款项的，应支付违约金，违约金为合同总价款的（百分比）；
乙方未按约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为合同总价款的（百分比）；
7.2 赔偿金额及计算方法
违约金计算方法为：（计算方法）；
7.3 违约争议解决方式
违约争议通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八章：合同的解除及终止
8.1 合同解除条件
合同解除的条件为：（具体解除条件）；
8.2 合同终止条件
合同终止的条件为：（具体终止条件）；
8.3 解除或终止合同后的处理事项
合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求妥善处理与工程有关的遗留问题，包括但不限于拆除临时设施、清理现场等。
第九章：争议解决
9.1 争议解决方式
争议解决方式为：（具体解决方式）；
9.2 仲裁机构及地点
仲裁机构为：（仲裁机构名称），仲裁地点为：（仲裁地点）；
9.3 诉讼管辖及法院
诉讼管辖法院为：（法院名称），诉讼地点为：（诉讼地点）。
第十章：合同的生效、修改和解除
10.1 合同生效条件
合同生效条件为：（具体生效条件）；
10.2 合同的修改
合同修改应经双方协商一致，并以书面形式确认；
10.3 合同的解除
合同解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
第十一章：其他约定
11.1 合同双方的权利和义务
合同双方应履行合同约定的权利和义务，包括但不限于保密、配合、支持等；
11.2 保密条款
双方应对合同内容及签订过程中的商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任；
11.3 不可抗力
不可抗力事件发生后，双方应立即协商解决，并根据实际情况调整合同履行计划；
11.4 合同的转让
未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。
第十二章：附件
12.1 施工图纸及技术文件
附件一：施工图纸及技术文件，共计（份数）；
12.2 工程量清单
附件二：工程量清单，共计（份数）；
12.3 合同双方资质证明文件
附件三：合同双方资质证明文件，共计（份数）。
第十三章：附则
13.1 合同的解释及适用法律
本合同的解释及适用法律为：（法律名称）；
13.2 合同的修订及更新
合同的修订及更新应经双方协商一致，并以书面形式确认；
13.3 合同的签署及份数
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第十四章：合同
14.1 合同双方声明
甲乙双方声明，本合同内容真实有效，双方均自愿履行合同约定的义务；
14.2 合同条款
本合同条款共计（章数）章，具体内容如上所述；
14.3 合同签署日期及地点
本合同于（日期）在（地点）签署。
甲方：（甲方签字）
乙方：（乙方签字）
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊约定
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料的供应商，乙方应按照甲方指定的供应商进行采购。如有特殊情况需要更换供应商，需甲方批准。
1.2 甲方监督工程进度
甲方有权对工程进度进行监督，并要求乙方按照约定的时间节点完成工程。如乙方未按约定时间完成，甲方有权要求乙方支付违约金。
1.3 甲方验收标准
甲方有权对工程质量进行验收，并按照（标准名称）进行。如验收不合格，甲方有权要求乙方整改至合格，并要求乙方支付相应的整改费用。
附加条款二：乙方为主导时的特殊约定
2.1 乙方提供技术支持
乙方应向甲方提供完整的施工方案和技术支持，并确保工程质量符合约定的标准。
2.2 乙方负责工程安全
乙方应负责工程的安全，包括但不限于施工现场的安全防护、消防措施等。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
2.3 乙方保护甲方利益
乙方应保护甲方的利益，不得将工程转包给第三方，不得使用甲方名义进行任何非法活动。
附加条款三：第三方中介的特殊约定
3.1 第三方中介职责
第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同约定的义务。
3.2 第三方中介的报酬
第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并按照约定的方式支付。
3.3 第三方中介的保密义务
第三方中介应对合同内容及双方的商业秘密予以保密，未经双方同意，不得向任何第三方披露。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸及技术文件
2. 工程量清单
3. 合同双方资质证明文件
4. 工程验收标准及方法
5. 安全生产及环保措施方案
6. 供应商资质证明文件
7. 工程进度计划表
8. 违约金计算公式
9. 安全事故应急预案
10. 保密协议
11. 材料采购合同
12. 施工设备租赁合同
13. 劳动力雇佣合同
14. 保险单据
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付款项，视为违约。
2. 乙方未按约定时间完成工程，视为违约。
3. 乙方使用非甲方指定供应商的材料，视为违约。
4. 乙方未按约定标准进行施工，导致工程质量不符合要求，视为违约。
5. 乙方未按约定保护甲方利益，导致甲方利益受损，视为违约。
6. 第三方中介未按约定履行协调职责，导致合同无法正常履行，视为违约。
7. 任何一方未履行合同约定的保密义务，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 亮化施工：指通过安装照明设备，提升建筑物或景观的夜间视觉效果的行为。
2. 违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向另一方支付的违约补偿。
3. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
4. 保修期：指工程验收合格后，乙方对工程提供的保修期限。
5. 第三方中介：指独立于甲方和乙方之外，协助双方履行合同的中介机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时甲方同意延长工期，乙方承担相应违约责任。
2. 材料质量问题：立即停止使用不合格材料，更换合格材料，乙方承担更换费用及工期延误责任。
3. 安全事故发生：立即启动应急预案，按约定处理安全事故，乙方承担相应责任。
4. 合同争议：通过协商解决，协商不成时，按约定提交仲裁或诉讼。
5. 不可抗力事件：及时通知对方，提供相关证明，根据实际情况调整合同履行计划。
五、所有应用场景：
1. 适用于新建、改建、扩建建筑物的亮化工程施工。
2. 适用于城市景观、道路、广场等公共空间的亮化工程施工。
3. 适用于商业、住宅、酒店等建筑的室内外亮化工程施工。
4. 适用于节日装饰、临时活动等特定场景的亮化工程施工。
5. 适用于甲方为主导，乙方为施工方，第三方中介为协调方的合同场景。