外架劳务分包协议书(2025版).docx

编号：__________

外架劳务分包协议书书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

外架劳务分包协议书书(2025版)
合同目录
一、总则
1.1 定义与解释
1.2 法律法规
1.3 协议宗旨
二、劳务分包范围
2.1 分包工程概述
2.2 分包工作内容
2.3 分包工作量
三、劳务分包价格与支付
3.1 价格条款
3.2 价格调整
3.3 支付方式
3.4 支付时间表
四、劳务分包商的义务与责任
4.1 分包商的基本义务
4.2 分包商的安全责任
4.3 分包商的质量管理
五、总包商的义务与责任
5.1 总包商的支持与配合
5.2 总包商的质量管理
5.3 总包商的协调工作
六、工期与进度
6.1 工程进度计划
6.2 工期延误
6.3 提前完成奖励
七、违约责任
7.1 分包商的违约行为
7.2 总包商的违约行为
7.3 违约责任的具体规定
八、争议解决
8.1 争议的解决方式
8.2 仲裁地点与机构
8.3 仲裁裁决的执行
九、合同的变更与终止
9.1 合同变更的条件
9.2 合同终止的条件
9.3 合同终止后的处理
十、保密条款
10.1 保密信息的定义
10.2 保密义务与期限
10.3 违约责任
十一、合同的生效、履行与解除
11.1 合同的生效条件
11.2 合同的履行
11.3 合同的解除
十二、其他条款
12.1 不可抗力
12.2 广告与宣传
12.3 第三方受益人
十三、附件
13.1 分包工程设计文件
13.2 分包工程预算表
13.3 相关资质证明文件
十四、附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的修改与补充
14.3 合同的废止
合同编号_________
一、总则
1.1 定义与解释
1.1.2 本合同中的“分包商”指承担分包工作的法人或其他组织。
1.1.3 本合同中的“总包商”指委托分包工作的法人或其他组织。
1.1.4 本合同中的“分包工程”指分包商根据本合同约定进行分包的工程项目。
1.2 法律法规
1.2.1 本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.3 协议宗旨
1.3.1 本合同旨在明确分包商与总包商之间的权利、义务与责任，确保分包工程的顺利完成。
二、劳务分包范围
2.1 分包工程概述
2.1.1 分包工程是指外架搭建、维护、拆除等相关工作。
2.2 分包工作内容
2.2.1 分包商应按照总包商提供的施工图纸和技术要求，完成分包工程的施工。
2.3 分包工作量
2.3.1 分包工作量根据施工图纸及工程量清单确定。
三、劳务分包价格与支付
3.1 价格条款
3.1.1 分包价格根据分包工作量、工程难度等因素确定，具体金额详见附件。
3.2 价格调整
3.2.1 在合同履行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整分包价格。
3.3 支付方式
3.3.1 分包商完成分包工程后，总包商按照约定的支付时间表支付分包款项。
3.4 支付时间表
3.4.1 分包商完成分包工程验收合格后，总包商应在10日内支付分包款项的80%。
3.4.2 剩余20%的分包款项，在分包工程保修期满且无质量问题后支付。
四、劳务分包商的义务与责任
4.1 分包商的基本义务
4.1.1 分包商应按照约定完成分包工程，确保工程质量、安全、进度等满足总包商的要求。
4.2 分包商的安全责任
4.2.1 分包商应严格遵守施工现场的安全规章制度，确保施工过程中的人员安全。
4.3 分包商的质量管理
4.3.1 分包商应按照相关标准、规范和设计要求进行施工，确保分包工程的质量。
五、总包商的义务与责任
5.1 总包商的支持与配合
5.1.1 总包商应提供施工图纸、技术要求、施工场地等，确保分包商顺利施工。
5.2 总包商的质量管理
5.2.1 总包商应对分包工程的质量进行监督，确保分包工程满足质量要求。
5.3 总包商的协调工作
5.3.1 总包商应负责协调分包商与施工现场其他单位的关系，确保施工顺利进行。
六、工期与进度
6.1 工程进度计划
6.1.1 分包商应按照总包商提供的工程进度计划完成分包工程。
6.2 工期延误
6.2.1 如分包商因自身原因导致工期延误，应按照约定的违约责任承担相应责任。
6.3 提前完成奖励
6.3.1 如分包商提前完成分包工程，双方可协商给予提前完成奖励。
七、违约责任
7.1 分包商的违约行为
7.1.1 分包商未按照约定完成分包工程，或工程质量、安全不符合要求，视为违约。
7.2 总包商的违约行为
7.2.1 总包商未按照约定支付分包款项，或未提供施工图纸、场地等，视为违约。
7.3 违约责任的具体规定
7.3.1 违约责任的具体规定详见附件。
八、争议解决
8.1 争议的解决方式
8.1.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.1.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁地点与机构
8.2.1 双方同意将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
8.2.2 仲裁语言为中文，仲裁地点为北京市。
8.3 仲裁裁决的执行
8.3.1 仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
8.3.2 仲裁裁决生效后，败诉方应承担对方的仲裁费用及律师费用。
九、合同的变更与终止
9.1 合同变更的条件
9.1.1 合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.1.2 合同变更不得违反法律法规、政策规定及本合同的宗旨。
9.2 合同终止的条件
9.2.1 合同终止的条件如下：
9.2.1.1 分包工程提前完成且验收合格；
9.2.1.2 分包工程因故取消，且双方均无过错；
9.2.1.3 双方协商一致终止合同。
9.3 合同终止后的处理
9.3.1 合同终止后，分包商应按照总包商的要求撤离施工现场。
9.3.2 合同终止后，双方应按照约定办理结算手续。
十、保密条款
10.1 保密信息的定义
10.1.1 保密信息是指合同履行过程中双方交换的商业秘密、技术秘密等。
10.2 保密义务与期限
10.2.1 双方对保密信息承担保密义务，保密期限自合同终止之日起计算，期限为5年。
10.3 违约责任
10.3.1 如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方损失。
十一、合同的生效、履行与解除
11.1 合同的生效条件
11.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.1.2 本合同的生效不代表分包工程的立即开始，具体施工时间双方另行商定。
11.2 合同的履行
11.2.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。
11.2.2 双方应互相配合，确保分包工程的顺利进行。
11.3 合同的解除
11.3.1 合同解除的条件如下：
11.3.1.1 双方协商一致解除合同；
11.3.1.2 分包工程因故取消，且双方均无过错；
11.3.1.3 一方严重违反本合同，对方有权解除合同。
十二、其他条款
12.1 不可抗力
12.1.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
12.2 广告与宣传
12.2.1 未经对方书面同意，任何一方不得利用本合同进行广告宣传。
12.3 第三方受益人
12.3.1 本合同中没有第三方受益人的约定。
十三、附件
13.1 分包工程设计文件
13.2 分包工程预算表
13.3 相关资质证明文件
十四、附则
14.1 合同的解释权
14.1.1 本合同的解释权归双方共同所有。
14.2 合同的修改与补充
14.2.1 本合同的修改与补充应经双方协商一致，并以书面形式签订。
14.3 合同的废止
14.3.1 本合同的废止应经双方协商一致，并以书面形式确认。
合同双方签字盖章处：
____________________________
总包商代表签字：____________
日期：____年____月____日
____________________________
分包商代表签字：____________
日期：____年____月____日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、甲方为主导时的附加条款及说明
1.1 甲方对乙方的指令
甲方有权根据工程进度和质量要求，对乙方的工作进行指导和监督。乙方应严格遵守甲方的指令，确保工程质量和进度。
1.2 甲方对工程质量的控制
甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行制止和整改，乙方应无条件接受甲方的整改要求，并承担因质量问题导致的损失。
1.3 甲方对工期的调整
如因特殊情况导致工期需要调整，甲方有权通知乙方，乙方应根据甲方的要求，合理调整施工计划，确保工程按时完成。
二、乙方为主导时的附加条款及说明
2.1 乙方的施工标准
乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量和安全。
2.2 乙方的材料采购
乙方应根据甲方的要求，采购符合质量标准的材料，并提交材料合格证明文件。
2.3 乙方的施工人员管理
乙方应对施工人员进行严格的管理和培训，确保施工人员具备相应的技能和资质，并遵守施工现场的规章制度。
三、有第三方中介时的附加条款及说明
3.1 第三方中介的角色
第三方中介作为甲乙双方的协调者和见证者，负责监督合同的履行，协调解决双方在合同履行过程中出现的争议。
3.2 第三方中介的公正性
第三方中介应保持中立公正的立场，不得偏袒任何一方，确保合同的公平性和合法性。
3.3 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲乙双方根据实际情况协商承担，并在合同中明确。
3.4 第三方中介的调解
如甲乙双方在合同履行过程中出现争议，第三方中介有权进行调解，调解结果双方应予以认可。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 分包工程设计文件
2. 分包工程预算表
3. 相关资质证明文件
4. 施工图纸和技术要求
5. 工程量清单
6. 安全规章制度
7. 材料合格证明文件
8. 施工人员资质证明文件
9. 第三方中介的调解协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
a. 未按照约定支付分包款项
b. 未提供施工图纸、场地等
c. 未按照约定提供施工支持与配合
2. 乙方违约行为
a. 未按照约定完成分包工程
b. 工程质量、安全不符合要求
c. 未按照约定采购符合质量标准的材料
3. 第三方中介违约行为
a. 未保持中立公正的立场
b. 偏袒任何一方
c. 未履行调解职责
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 保密信息：合同履行过程中双方交换的商业秘密、技术秘密等。
3. 违约行为：当事人违反合同约定，违反法律规定的行为。
4. 合同解除：合同当事人依法终止合同关系的行为。
5. 第三方中介：协助合同双方履行合同义务，协调解决合同争议的独立第三方。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：双方协商确定合理的工程进度计划，分包商采取措施加快施工速度。
2. 工程质量问题
解决办法：及时停工整改，总包商指派专业人员监督整改过程，直至符合质量要求。
3. 材料不合格
解决办法：乙方立即更换合格材料，总包商对更换材料进行验收。
4. 施工人员资质不符
解决办法：乙方对不合格人员进行培训或更换，总包商对培训或更换情况进行监督。
5. 合同争议
解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，可寻求第三方中介调解或提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程项目的外架劳务分包。
2. 适用于分包商具备相应资质和施工能力的情况。
3. 适用于总包商对分包工程质量、安全有较高要求的情况。
4. 适用于需要第三方中介协助监督和协调的工程环境。
5. 适用于合同双方对工程进度、质量、安全有明确约定的情况。