资源描述
编号:__________
2025打井合同书协议书范本
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025打井合同书协议书范本
合同目录
第一章:总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体
1.3 合同宗旨
第二章:井的地点与范围
2.1 井位坐标
2.2 井口范围
2.3 井区地质条件
第三章:井的设计与施工
3.1 井的设计要求
3.2 井的施工方案
3.3 施工过程中的变更
第四章:合同价格与支付
4.1 合同总价
4.2 支付方式
4.3 价款支付条件
第五章:工期与进度
5.1 合同工期
5.2 施工进度计划
5.3 工期延误与延长
第六章:质量与标准
6.1 井的质量要求
6.2 质量检验标准
6.3 质量保证措施
第七章:安全生产与环保
7.1 安全生产要求
7.2 环保措施
7.3 安全事故处理
第八章:合同的变更与解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同解除条件
8.3 变更与解除的程序
第九章:违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任认定
9.3 违约赔偿
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖
第十一章:合同的生效、终止与解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同终止条件
11.3 合同解除条件
第十二章:合同的附则
12.1 合同的解释
12.2 合同的补充
12.3 合同的修订
第十三章:附件
13.1 井的设计图纸
13.2 施工方案及相关文件
13.3 合同的补充协议
第十四章:其他
14.1 保密条款
14.2 不可抗力
14.3 合同的转让
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同签订依据
本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国石油天然气行业管理条例》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,达成的一致意见。
1.2 合同主体
甲方:_________
乙方:_________
1.3 合同宗旨
甲乙双方共同完成井的施工任务,确保井的质量达到约定的标准,维护双方合法权益。
第二章:井的地点与范围
2.1 井位坐标
井位坐标为:_________
2.2 井口范围
井口范围为:_________
2.3 井区地质条件
井区地质条件为:_________
第三章:井的设计与施工
3.1 井的设计要求
井的设计要求包括:井深、井径、井斜、井的完井方式等,具体要求见附件一。
3.2 井的施工方案
井的施工方案包括:施工工艺、施工步骤、施工周期等,具体方案见附件二。
3.3 施工过程中的变更
施工过程中如有变更,需双方协商一致,并以书面形式确认。
第四章:合同价格与支付
4.1 合同总价
合同总价为:_________元(大写:_______________________元整)。
4.2 支付方式
支付方式为:_________
4.3 价款支付条件
价款支付条件为:_________
第五章:工期与进度
5.1 合同工期
合同工期为:_________天。
5.2 施工进度计划
施工进度计划见附件三。
5.3 工期延误与延长
工期延误与延长需双方协商一致,并以书面形式确认。
第六章:质量与标准
6.1 井的质量要求
井的质量要求见附件四。
6.2 质量检验标准
质量检验标准见附件五。
6.3 质量保证措施
第七章:安全生产与环保
7.1 安全生产要求
乙方应遵守国家安全生产法律法规,严格执行安全生产规章制度,确保施工安全。
7.2 环保措施
乙方应遵守国家环保法律法规,严格执行环保措施,确保施工过程中对环境的影响降至最低。
7.3 安全事故处理
安全事故处理按国家相关法律法规和甲乙双方协商确定的办法进行。
第八章:合同的变更与解除
8.1 合同变更条件
合同变更条件为:_________
8.2 合同解除条件
合同解除条件为:_________
8.3 变更与解除的程序
变更与解除的程序为:_________
第九章:违约责任
9.1 违约行为
违约行为包括:_________
9.2 违约责任认定
违约责任认定按国家相关法律法规和甲乙双方协商确定的办法进行。
9.3 违约赔偿
违约赔偿金额为:_________元(大写:_______________________元整)。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
争议解决方式为:_________
10.2 仲裁机构
仲裁机构为:_________
10.3 诉讼管辖
诉讼管辖法院为:_________
第十一章:合同的生效、终止与解除
11.1 合同生效条件
合同生效条件为:_________
11.2 合同终止条件
合同终止条件为:_________
11.3 合同解除条件
合同解除条件为:_________
第十二章:合同的附则
12.1 合同的解释
合同的解释按国家相关法律法规和甲乙双方协商确定的办法进行。
12.2 合同的补充
合同的补充协议见附件六。
12.3 合同的修订
合同的修订按国家相关法律法规和甲乙双方协商确定的办法进行。
第十三章:附件
13.1 井的设计图纸
附件七:井的设计图纸
13.2 施工方案及相关文件
附件八:施工方案及相关文件
13.3 合同的补充协议
附件九:合同的补充协议
第十四章:其他
14.1 保密条款
甲乙双方应对合同内容和相关资料保密,未经对方同意不得泄露给第三方。
14.2 不可抗力
不可抗力事件按国家相关法律法规和甲乙双方协商确定的办法进行处理。
14.3 合同的转让
合同的转让需双方协商一致,并以书面形式确认。
(合同方签字盖章处)
甲方(签字):_________
日期:____年__月__日
乙方(签字):_________
日期:____年__月__日
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定井位
甲方有权根据实际需求指定井位,乙方应按照甲方指定的井位进行施工。如甲方要求变更井位,乙方应根据实际情况提供合理的变更方案,并报甲方批准。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督,确保乙方按照合同约定和设计要求进行施工。甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料,包括但不限于施工记录、检测报告等。
1.3 甲方验收权
井施工完成后,甲方有权对井的质量、深度、径度等指标进行验收。如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到合同约定的质量标准。
1.4 甲方临时停工权
如遇不可抗力或特殊情况,甲方有权要求乙方临时停工。停工期间,乙方应保证井口的安全,并承担停工期间的力所能及的工程保护费用。
1.5 甲方提前完工要求
甲方有权要求乙方提前完成井的施工。如甲方要求提前完工,乙方应制定合理的施工计划,并报甲方批准。提前完工所需增加的费用由甲方承担。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方施工方案报批
乙方应按照合同约定的井位和设计要求制定施工方案,并在施工前报甲方批准。如乙方自行调整施工方案,需提前征得甲方的同意。
2.2 乙方质量保障
乙方应保证施工的井质量达到合同约定的标准。如因乙方原因导致井的质量问题,乙方应承担相应的整改责任和赔偿责任。
2.3 乙方安全责任
乙方应承担施工过程中的安全生产责任,确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故,乙方应承担全部责任。
2.4 乙方延误工期赔偿
如乙方原因导致工期延误,乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。违约金的计算方式按合同约定的比例执行。
2.5 乙方保密义务
乙方应对合同内容及相关的技术资料保密,未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务,乙方应承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应公正、公平地履行中介职责,协助甲乙双方完成合同的签订和履行。第三方中介不应干预甲乙双方的正常经营活动。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲乙双方协商确定,并按照约定的方式和时间支付。
3.3 第三方中介违约责任
如第三方中介未能履行中介职责,导致合同无法正常履行,第三方中介应承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介权益保护
甲乙双方应尊重第三方中介的合法权益,不得损害第三方中介的权益。如甲乙双方损害第三方中介的权益,应承担相应的法律责任。
3.5 第三方中介的信息披露义务
第三方中介应对合同履行过程中的相关信息予以保密,不得泄露给无关方。如第三方中介违反保密义务,应承担相应的法律责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 井的设计图纸
2. 施工方案及相关文件
3. 合同的补充协议
4. 井区地质条件报告
5. 安全生产规章制度
6. 环保措施方案
7. 安全事故处理预案
8. 合同的变更协议
9. 仲裁机构确认书
10. 诉讼管辖法院确认书
11. 不可抗力事件证明文件
12. 合同的转让协议
13. 保密协议
14. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按约定时间支付合同价款
2. 甲方未按约定提供施工条件
3. 甲方未按约定时间完成验收
4. 甲方未按约定支付违约金
5. 乙方未按约定时间完成施工
6. 乙方未按约定质量标准完成施工
7. 乙方未按约定支付违约金
8. 乙方未按约定保密信息
9. 第三方中介未按约定履行中介职责
10. 第三方中介泄露合同信息
三、法律名词及解释:
1. 合同法:《中华人民共和国合同法》
2. 石油天然气行业管理条例:《中华人民共和国石油天然气行业管理条例》
3. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。
4. 违约金:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。
5. 仲裁:当事人通过仲裁机构解决合同争议的方式,仲裁裁决具有法律约束力。
6. 诉讼:当事人通过法院解决合同争议的方式,法院判决具有法律约束力。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 遇到地质条件不符合预期:及时调整施工方案,增加地质勘察次数,采取相应措施保证施工安全。
2. 施工进度延误:协商甲方延长工期,增派施工人员或设备,优化施工计划。
3. 质量问题:立即停工整改,重新检验,直至达到合同约定的质量标准。
4. 安全事故:立即启动安全事故处理预案,及时报告甲方,采取措施防止事故扩大。
5. 合同争议:通过友好协商解决,必要时提交仲裁或诉讼解决。
五、所有应用场景:
1. 甲方为石油天然气公司,乙方为施工单位。
2. 甲方为土地使用权人,乙方为打井承包商。
3. 甲方为政府能源部门,乙方为井施工企业。
4. 甲方为科研机构,乙方为井施工合作方。
5. 甲方为农村集体经济组织,乙方为井施工方。
展开阅读全文