资源描述
编号:__________
电力设施建设工程施工合同书(2025版)
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
电力设施建设工程施工合同书(2025版)
合同目录
第一章:合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.2 合同相关术语解释
第二章:工程概况
2.1 工程项目简介
2.2 工程规模及投资
2.3 工程地点及施工范围
第三章:合同价格及支付
3.1 合同总价
3.2 支付方式及进度
3.3 价格调整机制
第四章:工程质量与标准
4.1 工程质量要求
4.2 施工标准及规范
4.3 质量保证措施
第五章:工程进度及工期
5.1 工程进度计划
5.2 工期延误及延长
5.3 工期提前奖励
第六章:施工安全与环保
6.1 施工安全措施
6.2 安全事故处理
6.3 环保要求及措施
第七章:材料设备供应
7.1 材料设备清单
7.2 供应责任及时间
7.3 质量检验及验收
第八章:技术支持与服务
8.1 技术咨询与支持
8.2 施工图纸及技术文件
8.3 施工过程中的技术问题处理
第九章:违约责任及赔偿
9.1 违约行为及责任
9.2 赔偿金额计算及支付
9.3 违约责任豁免条件
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁地点及机构
10.3 法律适用
第十一章:合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更条件
11.2 合同解除条件
11.3 合同终止及后续处理
第十二章:合同的生效、履行与验收
12.1 合同生效条件
12.2 合同履行监督
12.3 工程验收及移交
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.2 知识产权保护
13.3 不可抗力因素
第十四章:附件
14.1 合同附件列表
14.2 附件内容说明
合同编号_________
第一章:合同主体及定义
1.1 合同双方主体
1.1.1 甲方:_________(甲方全称)
1.1.2 乙方:_________(乙方全称)
1.2 合同相关术语解释
1.2.1 工程:指本合同约定的电力设施建设工程项目。
1.2.2 合同价款:指本合同约定的工程总价款,包括工程款、材料设备款等。
第二章:工程概况
2.1 工程项目简介
2.1.1 工程名称:_________(工程名称)
2.1.2 工程目的:_________(工程目的)
2.2 工程规模及投资
2.2.1 工程规模:_________(工程规模)
2.2.2 总投资:_________(总投资)
2.3 工程地点及施工范围
2.3.1 工程地点:_________(工程地点)
2.3.2 施工范围:_________(施工范围)
第三章:合同价格及支付
3.1 合同总价
3.1.1 合同总价确定:本合同工程总价根据工程量清单、工程设计文件及相关计价规范确定。
3.1.2 合同总价调整:合同执行过程中,如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可按合同约定进行价格调整。
3.2 支付方式及进度
3.2.1 支付方式:本合同价款支付采用按工程进度分阶段支付的方式。
3.2.2 支付进度:合同签订后,甲方应按照工程进度按期支付合同价款。
3.3 价格调整机制
3.3.1 价格调整条件:合同执行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,导致工程成本发生重大变化。
3.3.2 价格调整方式:双方可按合同约定的价格调整机制进行价格调整。
第四章:工程质量与标准
4.1 工程质量要求
4.1.1 工程质量标准:本工程质量应符合国家、行业和地方的相关标准和规范。
4.1.2 质量验收:工程完成后,乙方应按合同约定组织验收,甲方应参加验收。
4.2 施工标准及规范
4.2.1 施工规范:乙方应按照国家和行业的施工规范进行施工。
4.2.2 施工工艺:乙方应采用先进的施工工艺,确保工程质量。
4.3 质量保证措施
4.3.1 质量管理体系:乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。
4.3.2 质量管理措施:乙方应严格执行质量管理措施,确保工程质量。
第五章:工程进度及工期
5.1 工程进度计划
5.1.1 施工计划:乙方应根据工程特点和施工条件,编制详细的施工计划。
5.1.2 进度报告:乙方应按月向甲方报告工程进度。
5.2 工期延误及延长
5.2.1 工期延误:如乙方原因导致工程延误,应按合同约定承担违约责任。
5.2.2 工期延长:如遇不可抗力因素导致工程延误,双方可协商延长工期。
5.3 工期提前奖励
5.3.1 工期提前:如乙方提前完成工程,甲方有权按合同约定给予提前奖励。
第六章:施工安全与环保
6.1 施工安全措施
6.1.1 安全制度:乙方应建立健全安全管理制度,确保施工安全。
6.1.2 安全培训:乙方应对施工现场人员进行安全教育和培训。
6.2 安全事故处理
6.2.1 安全事故报告:发生安全事故后,乙方应立即报告甲方和相关部门。
6.2.2 安全事故处理:乙方应按合同约定负责处理安全事故。
6.3 环保要求及措施
6.3.1 环保标准:乙方应遵守国家和地方的环保法规,确保施工过程中的环保要求得到满足。
6.3.2 环保措施:乙方应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染。
第八章:技术支持与服务
8.1 技术咨询与支持
8.1.1 乙方应在施工前为甲方提供技术咨询服务,确保甲方了解工程设计及施工要求。
8.1.2 乙方应解答甲方在施工过程中遇到的技术问题,并提供必要的支持。
8.2 施工图纸及技术文件
8.2.1 乙方应提供完整的施工图纸及技术文件,确保甲方正确施工。
8.2.2 乙方应确保施工图纸及技术文件的准确性,并对因图纸错误导致的损失承担责任。
8.3 施工过程中的技术问题处理
8.3.1 乙方应在施工过程中对技术问题进行及时处理,确保工程顺利进行。
8.3.2 乙方应协助甲方解决施工过程中的技术难题,提供必要的技术支持。
第九章:违约责任及赔偿
9.1 违约行为及责任
9.1.1 乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任,向甲方支付违约金。
9.1.2 甲方未按合同约定支付价款,应承担违约责任,向乙方支付违约金。
9.2 赔偿金额计算及支付
9.2.1 违约金计算:违约金按合同总价的一定比例计算。
9.2.2 赔偿支付:违约方应在违约行为发生后的规定时间内,向对方支付违约金。
9.3 违约责任豁免条件
9.3.1 不可抗力:因不可抗力导致违约,双方互不承担违约责任。
9.3.2 其他豁免条件:双方同意的其他违约责任豁免条件。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.1.1 双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。
10.1.2 如协商不成,双方同意提交仲裁解决争议。
10.2 仲裁地点及机构
10.2.1 仲裁地点:_________(仲裁地点)
10.2.2 仲裁机构:_________(仲裁机构)
10.3 法律适用
10.3.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用_________(国家/地区)的法律。
第十一章:合同的变更、解除与终止
11.1 合同变更条件
11.1.1 合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。
11.1.2 合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和双方合法权益。
11.2 合同解除条件
11.2.1 双方同意解除合同,应签订书面解除协议。
11.2.2 合同解除后,双方应按照合同约定办理相关手续,互相赔偿因解除合同造成的损失。
11.3 合同终止及后续处理
11.3.1 合同终止:合同履行完毕或合同解除、变更后,合同终止。
11.3.2 后续处理:合同终止后,双方应按照合同约定处理后续事宜。
第十二章:合同的生效、履行与验收
12.1 合同生效条件
12.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
12.1.2 合同生效后,双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
12.2 合同履行监督
12.2.1 双方应相互监督对方履行合同,确保合同顺利实施。
12.2.2 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,确保工程质量。
12.3 工程验收及移交
12.3.1 工程完成后,乙方应组织验收,甲方有权参加。
12.3.2 验收合格后,乙方应将工程移交给甲方,并办理相关手续。
第十三章:其他约定
13.1 保密条款
13.1.1 双方应对合同内容及双方商业秘密予以保密。
13.1.2 保密期限:自合同生效之日起至合同终止之日起_________(年限)。
13.2 知识产权保护
13.2.1 双方同意尊重对方的知识产权,不得侵犯对方的专利、商标等权益。
13.3 不可抗力因素
13.3.1 不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免、不能克服的情况。
第十四章:附件
14.1 合同附件列表
14.
多方为主导时的,附件条款及说明
附加条款一:甲方为主导时的特殊约定
1.1 甲方指定材料供应商
1.1.1 甲方有权指定工程所需材料的供应商。
1.1.2 乙方应按照甲方指定的供应商采购材料,并保证材料质量符合合同要求。
1.2 甲方监督工程进度
1.2.1 甲方有权对工程进度进行监督和检查。
1.2.2 乙方应定期向甲方报告工程进度,确保工程按计划进行。
1.3 甲方对工程质量的审查
1.3.1 甲方有权对工程质量进行审查和验收。
1.3.2 乙方应按照甲方的要求提供工程质量检验报告,确保工程质量符合合同要求。
附加条款二:乙方为主导时的特殊约定
2.1 乙方负责技术设计和施工
2.1.1 乙方负责根据甲方提供的工程需求进行技术设计和施工。
2.1.2 乙方应保证施工过程中遵循相关规范,确保工程安全顺利进行。
2.2 乙方提供工程进度报告
2.2.1 乙方应定期向甲方提供工程进度报告。
2.2.2 乙方应确保工程进度报告的准确性和及时性。
2.3 乙方负责工程质量和安全
2.3.1 乙方应保证工程质量符合国家法规和行业标准。
2.3.2 乙方应采取措施确保施工过程中的安全,防止安全事故的发生。
附加条款三:第三方中介的特殊约定
3.1 第三方中介的职责
3.1.1 第三方中介负责协调甲方和乙方的关系,协助双方履行合同。
3.1.2 第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介的报酬
3.2.1 甲方和乙方应按照合同约定向第三方中介支付报酬。
3.2.2 第三方中介的报酬支付方式、金额和时间应在合同中明确约定。
3.3 第三方中介的权益保护
3.3.1 第三方中介有权根据合同约定收取报酬,并享受合同约定的权益。
3.3.2 甲方和乙方应尊重第三方中介的权益,不得擅自变更或解除合同。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 工程量清单
2. 材料设备供应清单
3. 施工图纸和技术文件
4. 技术咨询与支持的相关记录
5. 工程进度报告
6. 工程质量检验报告
7. 安全事故报告
8. 合同履行过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定:
1. 甲方未按合同约定支付价款,视为违约。
2. 乙方未按合同约定完成工程,视为违约。
3. 乙方未按合同约定采购材料,或材料质量不符合要求,视为违约。
4. 乙方未按合同约定提供工程进度报告,或报告不准确不及时,视为违约。
5. 乙方未按合同约定保证工程质量,或工程质量不符合要求,视为违约。
6. 乙方未按合同约定采取安全措施,或发生安全事故未及时报告,视为违约。
7. 第三方中介未按合同约定履行协调职责,或处理争议不公正中立,视为违约。
三、法律名词及解释:
1. 不可抗力:指无法预见、无法避免、无法克服的情况,如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金:指违约方因违约行为所需支付给守约方的赔偿金。
3. 工程验收:指对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查,以确定是否符合合同约定。
4. 仲裁:指通过仲裁机构对合同争议进行公正、中立地审理并作出裁决的一种方式。
5. 知识产权:指权利人对其创作的智力成果依法享有的专有权利,如专利权、商标权等。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:如遇到不可抗力因素导致工程进度延误,双方应协商延长工期。
2. 材料设备供应问题:如乙方供应的材料设备不符合要求,甲方有权要求更换或退款。
3. 技术问题:如施工过程中遇到技术问题,乙方应向甲方提供技术支持和咨询服务。
4. 安全事故处理:如发生安全事故,乙方应立即报告甲方和相关部门,并按合同约定承担责任。
5. 合同变更:如合同履行过程中需要变更,双方应签订书面变更协议,并明确变更内容。
五、所有应用场景:
1. 电力设施建设工程施工
2. 工程设计及施工要求
3. 材料设备供应及验收
4. 工程进度报告及监督
5. 工程质量检验及验收
6. 施工安全及环保措施
7. 技术支持与咨询服务
8. 违约行为认定及赔偿
9. 合同变更、解除与终止
10. 争议解决及仲裁
11. 合同的生效、履行与验收
12. 其他相关问题的处理
展开阅读全文