资源描述
编号:__________
2025版购房之认购协议
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025版购房之认购协议
合同目录
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.2 合同标的
1.3 合同签订地点和时间
1.4 合同效力
第二章:房屋描述
2.1 房屋基本信息
2.2 房屋位置及规划
2.3 房屋面积及用途
2.4 房屋交付标准
第三章:认购事项
3.1 认购金
3.2 认购方式
3.3 认购数量
3.4 认购价格及支付方式
第四章:合同的履行
4.1 开发商的义务
4.2 购房者的义务
4.3 交付及验收
4.4 产权办理
第五章:合同的变更和解除
5.1 合同变更条件
5.2 合同解除条件
5.3 变更和解除的程序
第六章:违约责任
6.1 开发商的违约责任
6.2 购房者的违约责任
6.3 违约赔偿方式
第七章:争议解决
7.1 争议解决方式
7.2 诉讼管辖法院
第八章:合同的生效、终止和解除
8.1 合同生效条件
8.2 合同终止条件
8.3 合同解除条件
第九章:附则
9.1 合同附件
9.2 合同修改和补充
9.3 合同解除和终止后的处理
第十章:房屋价格及支付
10.1 房屋价格
10.2 支付方式及时间
10.3 房价调整
第十一章:房屋交付及质量保证
11.1 房屋交付时间及方式
11.2 房屋质量保证
11.3 质量问题的处理
第十二章:权利和义务
12.1 开发商的权利和义务
12.2 购房者的权利和义务
第十三章:其他约定
13.1 配套设施及公共服务
13.2 物业管理
13.3 法律法规变化对合同的影响
第十四章:双方声明及承诺
14.1 开发商声明及承诺
14.2 购房者声明及承诺
合同编号_________
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.1.1 开发商名称:_________
1.1.2 购房者姓名:_________
1.2 合同标的
1.2.1 房屋地址:_________
1.2.2 房屋面积:_________
1.2.3 房屋用途:_________
1.3 合同签订地点和时间
1.3.1 签订地点:_________
1.3.2 签订时间:_________
1.4 合同效力
1.4.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
1.4.2 本合同未尽事宜,按照相关法律法规执行。
第二章:房屋描述
2.1 房屋基本信息
2.1.1 房屋坐落:_________
2.1.2 房屋结构:_________
2.1.3 房屋楼层:_________
2.2 房屋位置及规划
2.2.1 房屋所在小区规划:_________
2.2.2 房屋周边配套设施:_________
2.3 房屋面积及用途
2.3.1 房屋建筑面积:_________
2.3.2 房屋使用面积:_________
2.3.3 房屋用途:居住
2.4 房屋交付标准
2.4.1 交付条件:_________
2.4.2 交付时间:_________
2.4.3 交付方式:_________
第三章:认购事项
3.1 认购金
3.1.1 认购金金额:_________
3.1.2 认购金支付时间:_________
3.2 认购方式
3.2.1 认购方式:_________
3.3 认购数量
3.3.1 认购房屋数量:_________
3.4 认购价格及支付方式
3.4.1 认购价格:_________
3.4.2 支付方式:_________
第四章:合同的履行
4.1 开发商的义务
4.1.1 按照合同约定交付房屋:_________
4.1.2 保证房屋质量:_________
4.2 购房者的义务
4.2.1 按时支付认购金及房款:_________
4.2.2 配合办理相关手续:_________
4.3 交付及验收
4.3.1 交付时验收程序:_________
4.3.2 验收不合格的处理:_________
4.4 产权办理
4.4.1 产权办理责任方:_________
4.4.2 产权办理时间:_________
第五章:合同的变更和解除
5.1 合同变更条件
5.1.1 合同变更条件:_________
5.1.2 合同变更程序:_________
5.2 合同解除条件
5.2.1 合同解除条件:_________
5.2.2 合同解除程序:_________
第六章:违约责任
6.1 开发商的违约责任
6.1.1 开发商违约行为:_________
6.1.2 违约责任承担方式:_________
6.2 购房者的违约责任
6.2.1 购房者违约行为:_________
6.2.2 违约责任承担方式:_________
6.3 违约赔偿方式
6.3.1 赔偿方式:_________
第七章:争议解决
7.1 争议解决方式
7.1.1 争议解决方式:_________
7.2 诉讼管辖法院
7.2.1 诉讼管辖法院:_________
第八章:合同的生效、终止和解除
8.1 合同生效条件
8.1.1 合同生效条件:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
8.2 合同终止条件
8.2.1 合同终止条件:在合同约定的条件下,双方可协商一致终止合同。
8.3 合同解除条件
8.3.1 合同解除条件:在合同约定的条件下,一方或双方可行使合同解除权。
第九章:附则
9.1 合同附件
9.1.1 附件一:房屋平面图
9.1.2 附件二:合同补充协议
9.2 合同修改和补充
9.2.1 合同修改和补充:合同的修改和补充应采用书面形式,经双方协商一致后生效。
9.3 合同解除和终止后的处理
9.3.1 合同解除和终止后的处理:合同解除或终止后,双方应按照约定处理合同涉及的财产和权益。
第十章:房屋价格及支付
10.1 房屋价格
10.1.1 房屋价格:人民币(大写):_________元整(小写):_________元。
10.2 支付方式及时间
10.2.1 支付方式:_________
10.2.2 支付时间:按照合同约定的付款计划进行支付。
10.3 房价调整
10.3.1 房价调整:如遇政策调整或其他特殊情况,双方可协商调整房价。
第十一章:房屋交付及质量保证
11.1 房屋交付时间及方式
11.1.1 房屋交付时间:_________
11.1.2 房屋交付方式:_________
11.2 房屋质量保证
11.2.1 房屋质量保证:开发商保证房屋质量符合国家相关标准和规定。
11.3 质量问题的处理
11.3.1 质量问题的处理:发现质量问题后,开发商应在约定的时间内进行修复或给予赔偿。
第十二章:权利和义务
12.1 开发商的权利和义务
12.1.1 开发商的权利和义务:按照合同约定履行义务,保障购房者权益。
12.2 购房者的权利和义务
12.2.1 购房者的权利和义务:按时支付房款,配合办理相关手续。
第十三章:其他约定
13.1 配套设施及公共服务
13.1.1 配套设施及公共服务:开发商承诺按约定提供配套设施和公共服务。
13.2 物业管理
13.2.1 物业管理:物业管理公司应按照物业管理合同约定提供服务。
13.3 法律法规变化对合同的影响
13.3.1 法律法规变化对合同的影响:法律法规的变化可能导致合同的调整或终止。
第十四章:双方声明及承诺
14.1 开发商声明及承诺
14.1.1 开发商声明及承诺:保证合同内容的真实性,履行合同约定的义务。
14.2 购房者声明及承诺
14.2.1 购房者声明及承诺:提供的个人信息真实有效,履行合同约定的义务。
合同编号:_________
签订日期:_________
甲方(开发商):_________
乙方(购房者):_________
签字:
_________
_________
(签名)
(签名)
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方额外承诺:
1.1.1 甲方承诺在房屋交付时,提供完整的装修和家具家电配置,包括但不限于空调、洗衣机、冰箱等。
1.1.2 甲方承诺在房屋交付后,提供一年的免费物业服务。
1.2 甲方义务:
1.2.1 甲方应按照合同约定的时间节点,完成房屋建设和装修工作。
1.2.2 甲方应在房屋交付前,完成所有产权办理手续,并将房屋所有权证交付给乙方。
1.3 甲方违约责任:
1.3.1 若甲方未能按照合同约定时间交付房屋,应支付给乙方违约金,违约金计算方式为:每逾期一日,支付房价的千分之五作为违约金。
1.3.2 若甲方未能按照合同约定提供装修和家具家电配置,应支付给乙方违约金,违约金计算方式为:每项未提供物品的价值的百分之十作为违约金。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方支付房款义务:
2.1.1 乙方应按照合同约定的时间和方式,支付房款。
2.1.2 乙方逾期支付房款,应支付给甲方滞纳金,滞纳金计算方式为:每逾期一日,支付房价的千分之五作为滞纳金。
2.2 乙方额外承诺:
2.2.1 乙方承诺在合同签订后,及时配合甲方完成房屋交付及相关手续。
2.2.2 乙方承诺在房屋交付后,自行承担物业服务费用。
2.3 乙方违约责任:
2.3.1 若乙方未能按照合同约定时间支付房款,应支付给甲方违约金,违约金计算方式为:每逾期一日,支付房价的千分之五作为违约金。
2.3.2 若乙方未能按照合同约定配合甲方完成房屋交付及相关手续,应支付给甲方违约金,违约金计算方式为:每次未配合导致的费用支出,由乙方承担。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的义务:
3.1.1 第三方中介应按照合同约定,为甲方和乙方提供中介服务,包括但不限于房源信息介绍、合同签订、款项支付等。
3.1.2 第三方中介应保证房源信息的真实性,如因中介提供虚假信息导致合同无效,中介应承担相应的法律责任。
3.2 第三方中介的违约责任:
3.2.1 若第三方中介未能按照合同约定提供中介服务,应支付给甲方和乙方违约金,违约金计算方式为:每次未提供服务导致的费用支出,由中介承担。
3.2.2 若第三方中介提供虚假信息,导致合同无效,中介应承担合同无效的法律责任,并支付给甲方和乙方违约金,违约金计算方式为:房价的百分之十作为违约金。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 房屋平面图
2. 合同补充协议
3. 房屋交付标准说明书
4. 装修和家具家电配置清单
5. 物业服务协议
6. 产权办理相关文件
7. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定:
1. 甲方未能按照合同约定时间交付房屋,构成违约。
2. 甲方未能按照合同约定提供装修和家具家电配置,构成违约。
3. 乙方未能按照合同约定时间支付房款,构成违约。
4. 乙方未能按照合同约定配合甲方完成房屋交付及相关手续,构成违约。
5. 第三方中介未能按照合同约定提供中介服务,构成违约。
6. 第三方中介提供虚假信息,导致合同无效,构成违约。
三、法律名词及解释:
1. 购房合同:指甲方与乙方签订的,关于购买房屋权利义务的协议。
2. 认购金:指乙方为表示购买房屋诚意而支付的定金。
3. 违约金:指违约方应支付给守约方的赔偿金。
4. 滞纳金:指逾期支付房款的一方应支付给另一方的违约金。
5. 第三方中介:指为甲方和乙方提供房屋买卖中介服务的自然人或者机构。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 甲方延迟交付房屋:甲方应支付违约金,并根据实际情况采取措施加快施工进度。
2. 乙方逾期支付房款:乙方应支付滞纳金,并在约定时间内补足房款。
3. 房屋质量问题:甲方应按照合同约定承担修复或赔偿责任。
4. 装修和家具家电配置不符合约定:甲方应按照合同约定承担违约责任。
5. 第三方中介服务不到位:甲方和乙方可以要求中介提供相应服务或支付违约金。
6. 第三方中介提供虚假信息:甲方和乙方可以要求中介承担违约责任,并要求赔偿因此造成的损失。
五、所有应用场景:
1. 甲方为开发商,乙方为购房者。
2. 甲方为主导,乙方为从属。
3. 存在第三方中介参与房屋买卖过程。
4. 合同涉及房屋交付、付款、装修、家具家电配置、物业服务、产权办理等方面。
5. 合同适用于新建住宅、存量住宅、商业地产等不同类型的房屋买卖。
展开阅读全文