2025版玻璃幕墙装修劳务分包合同.docx

编号：__________

2025版玻璃幕墙装修劳务分包合同

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版玻璃幕墙装修劳务分包合同
合同目录
第一章：总则
1.1 合同背景与目的
1.2 定义与解释
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 法律的适用
1.5 合同的生效与终止
第二章：分包工程概况
2.1 分包工程内容
2.2 分包工程范围
2.3 分包工程量
2.4 分包工程的时间安排
第三章：分包人的义务与责任
3.1 分包人的一般义务
3.2 分包人的技术义务
3.3 分包人的施工义务
3.4 分包人的安全义务
第四章：总包人的义务与责任
4.1 总包人的一般义务
4.2 总包人的技术支持义务
4.3 总包人的施工协调义务
4.4 总包人的质量管理义务
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定
5.2 支付方式与支付时间
5.3 价格调整的条件与方式
5.4 审计与结算
第六章：工期与进度
6.1 工期的确定
6.2 施工进度的要求
6.3 工期延误的处理
6.4 提前完成工期的奖励与补偿
第七章：质量与检验
7.1 质量标准与要求
7.2 检验程序与方法
7.3 质量问题的处理
7.4 验收与保修
第八章：安全与环保
8.1 安全要求与规定
8.2 安全事故的处理
8.3 环保要求与规定
8.4 职业健康安全与环境保护的培训
第九章：违约责任
9.1 分包人的违约行为
9.2 总包人的违约行为
9.3 违约责任的处理方式
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁或诉讼的地点与法律
10.3 保密条款
第十一章：合同的转让与分包
11.1 合同的转让
11.2 分包的限制
第十二章：其他条款
12.1 保险
12.2 知识产权
12.3 信息保密
12.4 合同的副本
第十三章：附件
13.1 分包工程设计文件
13.2 施工图纸与技术说明
13.3 施工计划与进度表
第十四章：签署页
14.1 合同签署
14.2 授权代表签署
14.3 日期与地点
合同编号2025001
第一章：总则
1.1 合同背景与目的：本合同是双方就玻璃幕墙装修劳务分包工程达成的一致，旨在明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。
1.2 定义与解释：
（1）总包人：指合同中承担全部或部分工程建设任务，并将其中的部分工程分包给他人的法人或其他组织。
（2）分包人：指接受总包人分包的工程，并按合同约定完成工程的法人或其他组织。
1.3 合同文件的优先顺序：合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书等。
1.4 法律的适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.5 合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至分包工程完毕并验收合格，双方结清款项后终止。
第二章：分包工程概况
2.1 分包工程内容：包括但不限于玻璃幕墙的安装、调试、验收等。
2.2 分包工程范围：合同约定的分包工程的具体范围和工程量。
2.3 分包工程量：根据工程量和工程进度，双方协商确定的分包工程量。
2.4 分包工程的时间安排：按照工程进度计划，双方协商确定的分包工程施工时间表。
第三章：分包人的义务与责任
3.1 分包人的一般义务：按照合同约定，完成分包工程的施工，保证工程质量、安全、进度等符合合同要求。
3.2 分包人的技术义务：按照总包人提供的设计文件和技术要求进行施工，确保施工质量。
3.3 分包人的施工义务：遵守施工规范，确保施工安全，按期完成工程。
3.4 分包人的安全义务：严格执行施工现场的安全规章制度，确保施工过程中的人员安全。
第四章：总包人的义务与责任
4.1 总包人的一般义务：按照合同约定，向分包人支付合同价款，提供施工条件。
4.2 总包人的技术支持义务：提供施工所需的设计文件、技术要求和相关资料，及时解决施工中的技术问题。
4.3 总包人的施工协调义务：负责施工现场的统一管理，协调分包人与其他施工单位的关系。
4.4 总包人的质量管理义务：对分包工程的施工质量进行监督，确保工程质量符合合同要求。
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定：双方根据工程量和工程进度，按照中标通知书中的价格确定合同价款。
5.2 支付方式与支付时间：总包人按照工程进度，分期支付分包价款。
5.3 价格调整的条件与方式：合同执行过程中，因市场行情变化等原因导致价格变动的，双方可协商调整合同价款。
5.4 审计与结算：工程验收合格后，双方按照合同约定进行审计和结算。
第六章：工期与进度
6.1 工期的确定：双方根据工程进度计划，协商确定分包工程的施工工期。
6.2 施工进度的要求：分包人应按照约定的工期完成工程施工。
6.3 工期延误的处理：因分包人原因导致工期延误的，分包人应承担相应的违约责任。
6.4 提前完成工期的奖励与补偿：分包人提前完成工期的，双方可协商给予奖励或补偿。
第八章：安全与环保
8.1 安全要求与规定：分包人应遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格执行施工现场的安全规章制度。
8.2 安全事故的处理：发生安全事故的，分包人应立即报告总包人和相关部门，并按照有关规定处理。
8.3 环保要求与规定：分包人应遵守国家和地方的环保法律法规，确保施工过程中的环境保护。
8.4 职业健康安全与环境保护的培训：分包人应定期对施工人员进行职业健康安全和环境保护的培训。
第九章：违约责任
9.1 分包人的违约行为：分包人未按合同约定完成工程、质量不符合要求等。
9.2 总包人的违约行为：总包人未按合同约定支付价款、提供施工条件等。
9.3 违约责任的处理方式：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式：双方发生争议的，可以协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁或诉讼的地点与法律：仲裁或诉讼应在中国进行，适用中国法律。
10.3 保密条款：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。
第十一章：合同的转让与分包
11.1 合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。
11.2 分包的限制：分包人不得将合同工程再次分包。
第十二章：其他条款
12.1 保险：分包人应购买相应的施工保险，并承担保险费用。
12.2 知识产权：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等。
12.3 信息保密：双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。
12.4 合同的副本：双方均保留合同的副本，以便查阅。
第十三章：附件
13.1 分包工程设计文件：包括设计图纸、技术说明书等。
13.2 施工图纸与技术说明：包括施工图纸、施工技术说明等。
13.3 施工计划与进度表：包括施工计划、施工进度表等。
第十四章：签署页
14.1 合同签署：本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 授权代表签署：双方授权代表在本合同上签字，加盖合同专用章。
14.3 日期与地点：本合同签订日期为____年__月__日，签订地点为____（填写具体地点）。
_________________________
总包人签字：______________
分包人签字：______________
（双方加盖合同专用章）
_________________________
日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
附加条款一：质量保证
甲方要求乙方在分包工程完成后，提供一定期限的质量保证。若在保证期内出现质量问题，乙方应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。
附加条款二：工程变更
若因设计或其他原因导致工程变更，甲方有权根据实际情况调整工程量或工程进度。乙方应根据甲方的要求，及时调整施工计划，并承担因变更产生的额外费用。
附加条款三：工期延误
若乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金。违约金的计算方式为：每日延误金额为分包工程总价的千分之一，最高不超过分包工程总价的百分之五。
附加条款四：甲方指令
乙方应严格执行甲方发出的指令，包括但不限于施工方法、材料要求、人员配置等。若乙方不执行甲方指令，甲方有权要求乙方改正，并承担由此产生的费用。
附加条款五：甲方权利
甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，以确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督和检查。
2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
附加条款一：技术支持和培训
乙方应向甲方提供技术支持和培训，确保甲方人员了解分包工程的施工方法和注意事项。培训内容包括但不限于安全、质量、进度等方面。
附加条款二：材料和设备供应
乙方负责提供分包工程所需的材料和设备。若甲方有特殊要求，乙方应按照甲方的要求供应相应材料和设备。
附加条款三：乙方人员管理
乙方应加强对施工人员的管理，确保施工过程中的安全和质量。乙方应对施工人员进行定期的安全、质量、文明施工等方面的培训。
附加条款四：乙方自担风险
乙方应自行承担分包工程的风险，包括但不限于人员伤亡、财产损失等。甲方不承担因乙方原因产生的任何风险和费用。
附加条款五：乙方保密义务
乙方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。若乙方泄露甲方商业秘密，乙方应承担相应的违约责任。
3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
附加条款一：中介费用
双方同意，中介费用由甲方支付。中介费用包括但不限于中介机构的咨询费、服务费等。
附加条款二：中介的职责
中介应及时、准确地传达双方的意愿和要求，协助双方完成合同的签订和履行。中介应对双方提供的信息保密，不得泄露给第三方。
附加条款三：中介的违约处理
若中介未能履行其职责，导致合同无法正常签订或履行，甲方有权要求中介承担相应的违约责任。
附加条款四：中介的权益保护
中介在履行合同过程中，若遭受乙方侵权或违约，中介有权向甲方寻求保护，并要求乙方承担相应的法律责任。
附加条款五：中介的退出
经双方协商一致，中介可以退出合同。中介退出的，双方应按照合同约定办理相关手续，并支付中介退出费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 分包工程设计文件
2. 施工图纸与技术说明
3. 施工计划与进度表
4. 工程量清单
5. 工程报价单或预算书
6. 安全与环保相关文件
7. 职业健康安全与环境保护的培训材料
8. 保险单据
9. 知识产权相关文件
10. 信息保密协议
11. 合同的副本
二、违约行为及认定：
1. 分包人未按合同约定完成工程或质量不符合要求。
2. 分包人未按约定时间提交施工进度报告。
3. 分包人未遵守施工现场的安全规章制度。
4. 分包人未购买或未正确购买施工保险。
5. 分包人未履行信息保密义务。
6. 总包人未按合同约定支付价款或提供施工条件。
7. 总包人未及时处理分包人的施工变更请求。
8. 总包人未对分包工程进行适当的监督和检查。
9. 第三方中介未履行传达双方意愿、协助签订和履行合同的职责。
10. 第三方中介未保密双方提供的信息。
11. 第三方中介未及时退出合同或未支付退出费用。
三、法律名词及解释：
1. 合同：双方约定的一种法律文件，具有法律约束力。
2. 分包：总包人将合同的一部分工作转交给分包人完成。
3. 工期：完成合同工程所需的时间。
4. 质量：合同工程符合设计文件和技术要求的标准。
5. 违约金：违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。
6. 保险：为合同工程和人员提供风险保障的一种经济措施。
7. 知识产权：包括专利、商标、著作权等法律保护的权益。
8. 信息保密：双方对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整人员、材料和设备。
2. 质量问题：立即停工修复，重新检验，必要时更换材料或重新施工。
3. 安全事故：立即报告并采取措施防止类似事件再次发生，遵守相关法律法规。
4. 合同变更：双方协商一致，签订变更协议，明确变更内容和要求。
5. 争议解决：通过协商解决，必要时提交仲裁或诉讼。
6. 保密泄露：与违约方协商解决，必要时采取法律手段维权。
五、所有应用场景：
1. 玻璃幕墙装修工程分包。
2. 工程设计与技术支持。
3. 施工进度与质量控制。
4. 安全与环保标准的遵守。
5. 保险与风险管理。
6. 知识产权的保护。
7. 信息保密与沟通。
8. 合同变更与争议解决。